Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 17773/10 по делу N А40-151326/09-55-1096
"О приостановлении надзорного производства"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 30, Пленума ВАС РФ N 64 от 23.12.2010
"О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18297/10 по делу N А21-421/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18262/10 по делу N А08-10540/2009-11Б
"Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18246/10 по делу N А78-8779/2009
"О принятии заявления (представления) к производству"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18223/10 по делу N А62-689/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора и об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18195/10 по делу N А63-246/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18146/10 по делу N А73-19144/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18137/10 по делу N А60-55601/2009-С1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18125/10 по делу N А72-18405/2009
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18099/10 по делу N А40-47359/09-141-280
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18041/10 по делу N А78-6245/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18023/10 по делу N А73-19710/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18023/10 по делу N А73-19710/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17972/10 по делу N А50-5767/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17899/10 по делу N А78-5428/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18277/10 по делу N А50-35612/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18234/10 по делу N А19-9399/10
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18204/10 по делу N А40-12864/09-91-1018
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18167/10 по делу N А56-66294/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18158/10 по делу N А12-2680/2010
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18112/10 по делу N А40-94170/09-20-688
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18101/10 по делу N А41-12136/08
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17968/10 по делу N А50-5768/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17848/10 по делу N А32-10188/2010-23/240
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17562/10 по делу N А40-137080/2009-65-713
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-11158/10 по делу N А43-24169/2009-40-1010
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 18127/10 по делу N А48-901/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-14145/10 по делу N А41-5026/10
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17405/09 по делу N А32-50671/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17322/10 по делу N А32-45184/2009-10/868
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16915/10 по делу N А23-5450/09А-3-291
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16904/10 по делу N А13-16297/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16899/10 по делу N А03-5774/2010
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16898/10 по делу N А03-5772/2010
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16805/10 по делу N А12-1493/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16751/10 по делу N А25-95/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16730/10 по делу N А13-15234/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-15864/10 по делу N А05-19800/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-10695/10 по делу N А07-1780/2007
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 18309/10 по делу N А31-5017/2010
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 18235/10 по делу N А79-10622/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 18211/10 по делу N А75-728/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 18148/10 по делу N А67-892/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 18143/10 по делу N А65-29281/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 18143/09 по делу N А65-29281/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 18090/10 по делу N А62-9030/2009-109/1-99
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 18072/10 по делу N А32-55176/2009-61/463
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 18046/10 по делу N А76-42511/2009-26-1145/62
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 18028/10 по делу N А82-15544/2009-70
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 18014/10 по делу N А82-888/2010-2
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 18013/10 по делу N А82-889/2010-35
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 17994/10 по делу N А47-12058/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока на подачу заявления и о возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 17926/10 по делу N А82-19648/2009-7
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 15311/09 по делу N А36-838/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 17076/10 по делу N А65-32785/2009-СА3-44-56
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 16840/10 по делу N А40-7067/09-148-47
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 14272/05 по делу N А51-16656/2004-22-324
"Об истребовании дела из Арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16760/10 по делу N А67-10563/2009
В передаче дела по иску об устранении препятствий в пользовании зданием и земельным участком путем обязания ответчика обеспечить беспрепятственный проход и проезд по части земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не представлено доказательств совершения каких-либо действий по установлению соответствующего сервитута в отношении спорного земельного участка.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16758/10 по делу N А62-1332/2010
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу об отсутствии причинно-следственной связи между признанными незаконными действиями судебных приставов-исполнителей и наступившими у истца убытками.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16756/10 по делу N А21-9459/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в реализации преимущественного права истца на приобретение в собственность арендуемых им помещений для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что на орган исполнительной власти субъекта РФ в силу общих положений законодательства о приватизации не может возлагаться обязанность по принятию решения о приватизации объекта недвижимости, основные технические характеристики которого не определены.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16732/10 по делу N А27-2175/2010
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по государственному контракту и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком не исполнены предусмотренные контрактом обязательства по перечислению денежных средств, выделенных истцом, в муниципальный некоммерческий фонд поддержки малого предпринимательства.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16716/10 по делу N А60-48015/2009-С12
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованным выводам о недоказанности причинения ущерба незаконным бездействием судебного пристава-исполнителя и отсутствии причинно-следственной связи между бездействием пристава и неполучением истцом денежных средств по исполнительному документу.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16706/10 по делу N А40-42558/09-24-331
В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что происшедшее событие не является страховым случаем, поскольку повреждение застрахованного груза произошло до помещения его на склад хранителя.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16703/10 по делу N А53-6731/10
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения регистрирующего органа об отказе в регистрации права собственности на недвижимое имущество и обязании произвести регистрацию перехода права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что спорное имущество приобретено заявителем на основании договора купли-продажи, однако продавец по договору не имел права распоряжаться всем имуществом, поскольку ему принадлежала только его половина.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16700/10 по делу N А05-20233/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что расчет стоимости оказанных услуг правомерно определен истцом в соответствии с законодательством и условиями договора исходя из величины договорной (заявленной) мощности.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16691/10 по делу N А05-13492/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что расчет стоимости оказанных услуг правомерно определен истцом в соответствии с законодательством и условиями договора исходя из величины договорной (заявленной) мощности.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16687/10 по делу N А05-12094/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что расчет стоимости оказанных услуг правомерно определен истцом в соответствии с законодательством и условиями договора исходя из величины договорной (заявленной) мощности.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16684/10 по делу N А15-2574/2009
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, пришел к обоснованным выводам о том, что учреждением не в полном объеме произведена оплата выполненных истцом работ, срок исковой давности не пропущен, при этом непривлечение субсидиарного должника к участию в деле само по себе не является безусловным основанием для отмены принятых судебных актов о взыскании задолженности с учреждения - основного должника.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16679/10 по делу N А56-28754/2009
В передаче дела по иску об обязании ответчика принять по актам приема-передачи в хозяйственное ведение объекты водоснабжения и канализации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не представлено доказательств, подтверждающих то, что решением собственника указанные в исковом заявлении объекты были закреплены на праве хозяйственного ведения за ответчиком.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16677/10 по делу N А55-11214/2010
В передаче дела по заявлению о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решения третейского суда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16674/10 по делу N А05-1866/2010
В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения на основании договора страхования транспортного средства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованным выводам о том, что истцом не была исполнена обязанность по своевременному фиксированию возникновения повреждения застрахованного транспортного средства и не подтверждено возникновение страхового случая в результате внешнего воздействия постороннего предмета.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16632/10 по делу N А56-26428/2009
В передаче дела по иску о признании права собственности на доли в праве общей собственности на земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что надлежащими доказательствами подтверждена передача земельных долей в уставный капитал общества, в связи с чем истец является собственником земельных долей и у ответчика не могло возникнуть право собственности на земельные доли, переданные обществу в процессе приватизации.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16628/10 по делу N А14-14446/2003-479/11
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных ответчиком при исполнении обязанностей конкурсного управляющего, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что налоговый орган не доказал наличия совокупности всех условий, необходимых для взыскания с арбитражного управляющего убытков.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16603/10 по делу N А57-21843/2009
В передаче дела по иску о признании недействительными сделок - актов приема-передачи оборудования и применении последствий недействительности сделок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты, обоснованно исходил из того, что судами не дана оценка сделкам по отчуждению спорного оборудования на предмет правовой квалификации с учетом подписанного сторонами договора купли-продажи, не рассмотрены вопросы возврата денежных средств за приобретенное имущество и применения двусторонней реституции.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16598/10 по делу N А56-89357/2009
В передаче дела по иску о взыскании суммы страхового возмещения в порядке суброгации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о необходимости учета износа деталей поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиля при определении подлежащей выплате ответчиком суммы страхового возмещения.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16595/10 по делу N А32-4192/2010-36/122
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий органа местного самоуправления по передаче муниципальному образовательному учреждению в пользование нежилых помещений для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что между сторонами возник спор о праве на указанные нежилые помещения, в связи с чем заявителем избран ненадлежащий способ защиты права.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16553/10 по делу N А19-28411/09
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий регистрирующего органа по государственной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отменяя решение и постановление судов первой и апелляционной инстанций, суд кассационной инстанции указал, что направление дела на новое рассмотрение связано с необходимостью выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16520/10 по делу N А66-4097/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к ответственности, предусмотренной статьей 7.22 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из наличия в действиях заявителя состава административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16096/10 по делу N А63-20418/09
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам по оплате природного газа на отопление в соответствии с Законом РФ "Об образовании", для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя иск, суд исходил из того, что суммы дотаций, предоставляемые из бюджетов всех уровней на покрытие фактически полученных убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен, и льгот, предоставляемых отдельным потребителям в соответствии с федеральным законодательством, не включаются в базу по НДС.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-15963/10 по делу N А40-149967/09-157-1086
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по дополнительным эксплуатационным расходам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из конкретных фактических обстоятельств данного дела, которые были предметом исследования и оценки с учетом положений статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-15810/10 по делу N А12-3403/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительными постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ, и акта-предписания для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-15661/10 по делу N А55-2810/2007
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения собрания кредиторов должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, прекращая производство по кассационной жалобе, суд обоснованно исходил из нормы закона, в силу которой определение арбитражного суда первой инстанции, разрешившего жалобу на решение собрания кредиторов должника, может быть обжаловано в апелляционном порядке, и постановление арбитражного апелляционного суда является в этом случае окончательным.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-15579/10 по делу N А32-4669/2009-17/99
В передаче дела по встречному иску в части признания недействительным дополнительного соглашения к договору поручительства, предусматривающего увеличение процентной ставки по кредитному договору, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении встречных исковых требований, суд обоснованно исходил из наличия доказательств одобрения собранием акционеров последующего увеличения процентной ставки по кредитному договору.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-14910/10 по делу N А71-573/2010-Г26
В передаче дела по иску о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования в части применения последствий недействительности сделки, суд обоснованно исходил из заявленных конкурсным управляющим требований и установленных конкретных обстоятельств по данному делу.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-14335/10 по делу N А56-61473/2009
В передаче дела по иску о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака и об обязании опубликовать решение суда по настоящему делу для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из того, что нарушение исключительных прав истца не связано с его предпринимательской деятельностью и в действиях ответчика отсутствует вина.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-14333/10 по делу N А56-35747/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа регистрирующего органа в государственной регистрации прекращения права собственности на нежилые помещения и возникновения права собственности на них для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из того, что имели место переустройство и перепланировка спорных помещений кровли жилого дома, которые были согласованы с органом местного самоуправления и собственниками помещений в многоквартирных домах.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-14189/10 по делу N А71-15108/2009
В передаче дела по иску о признании незаключенным договора залога недвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из того, что сторонами не согласованы существенные условия договора.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-14141/10 по делу N А45-14784/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части исключения из расходов затрат по списанию стоимости основных средств и оплате приобретенного молочного резервуара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что передача участником общества в качестве вклада в уставный капитал имущества, учтенного обществом как используемые в производстве основные средства, носит возмездный характер, является приобретением имущества, стоимость которого относится на расходы в порядке, определенном пунктом 4 статьи 346.5 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-14124/09 по делу N А65-22911/2008-СГ5-51
В передаче дела по иску о солидарном взыскании суммы ущерба, причиненного в связи с наложением запрета на отчуждение имущества, находящегося в залоге, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования за счет средств казны РФ, суд обоснованно исходил из того, что выбытие имущества должника, за счет которого мог быть исполнен судебный акт о взыскании с него денежных средств, обусловлено незаконными действиями судебного пристава-исполнителя.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-14062/10 по делу N А33-19536/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по соглашению о порядке выполнения сторонами договора подряда обязательств для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из наличия представленных истцом первичных документов, подтверждающих размеры задолженности, условий заключенного сторонами соглашения, устанавливающих новые сроки оплаты, и отсутствия документов, подтверждающих погашение задолженности.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-14016/10 по делу N А58-2091/09
В передаче дела по заявлениям об установлении требований заявителя и включении их в реестр требований кредиторов должника и о вступлении в дело о банкротстве общества с ограниченной ответственностью для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено в суд кассационной инстанции для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-13327/09 по делу N А76-8958/04-52-19/48-420/34-18
В передаче дела по заявлению в части отстранения конкурсного управляющего от исполнения своих обязанностей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из того, что невключение в отчет дебиторской задолженности, взысканной судебным решением, в конкурсную массу должника не является достаточным основанием для отстранения конкурсного управляющего от исполнения своих обязанностей.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-13066/10 по делу N А15-398/2006
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по кредитному договору, пеней и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что факт предоставления кредита доказан, доказательств возврата денежных средств не представлено.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-12738/08 по делу N А31-336/2008-22
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий регистрирующего органа по внесению всех регистрационных записей в Единый государственный реестр юридических лиц об обществе с ограниченной ответственностью, аннулировании всех произведенных в реестре записей в отношении общества как существующего юридического лица для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-12530/10 по делу N А40-96280/09-31-644
В передаче дела по иску в части взыскания задолженности по кредитному договору путем обращения взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, процентов за пользование кредитом, неустойки за просрочку возврата кредита, неустойки за просрочку уплаты процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что факт выдачи кредита подтвержден документально, доказательств возврата денежных средств и процентов не представлено.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-12439/10 по делу N А73-13851/2009
В передаче дела по иску в части обязания возвратить земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что арендодатель уведомлением известил арендатора о расторжении договора в связи с прекращением его действия, при этом земельный участок возвращен не был.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-12325/10 по делу N А51-11245/2009
В передаче дела по заявлению о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам по делу о взыскании убытков, причиненных в результате неисполнения условий договора субаренды, выразившегося в необеспечении сохранности продукции и имущества, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что представленные заявителем обстоятельства к вновь открывшимся не относятся.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-12296/10 по делу N А40-132675/09-27-944
В передаче дела по иску в части взыскания задолженности по договору подряда на благоустройство кустов газовых скважин и подъездных автодорог к ним для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что первичными документами (путевыми листами, реестрами путевых листов) подтверждается выполнение работ истцом, доказательств оплаты выполненных работ ответчиком в материалы дела не представлено.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-12015/10 по делу N А56-47402/2008
В передаче дела по заявлению о взыскании штрафных санкций за непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления учета в системе обязательного пенсионного страхования, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из необусловленности каким-либо сроком обязанности лица, самостоятельно уплачивающего страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по представлению указанных сведений.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 17595/10 по делу N А32-31317/2009-28/912
В передаче дела по иску о признании недействительными заключенного договора аренды земельного участка, зарегистрированного обременения права, применении последствий недействительности сделки в виде возврата земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что спорный земельный участок входит в состав особо охраняемой природной территории национального парка, которым в силу ЗК РФ арендодатель не вправе был распоряжаться.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 17469/10 по делу N А43-2197/2010-9-96
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений таможенного органа о классификации товара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 17290/10 по делу N А08-10645/2009-19
В передаче дела по заявлению о взыскании задолженности по арендным платежам и пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что арендная плата не вносилась арендатором в период с момента заключения договора до его расторжения сторонами.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 17179/10 по делу N А06-6936/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа о выявлении нарушения антимонопольного законодательства РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 17170/10 по делу N А33-294/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа об устранении нарушений антимонопольного законодательства РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 17029/10 по делу N А33-11982/2009
В передаче дела по иску в части взыскания неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что истцом доказан факт производства неотделимых улучшений арендуемых им помещений, разрешенных арендодателем.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 16959/10 по делу N А29-12949/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения антимонопольного органа о выявлении нарушения положений законодательства РФ о защите конкуренции для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 16941/10 по делу N А40-64647/10-144-357
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления антимонопольного органа о наложении административного штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17269/10 по делу N А04-904/2010
В передаче дела по иску о признании недействительным (ничтожным) государственного контракта на оказание охранных услуг, заключенного ответчиками, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из того, что контракт не соответствует действующему законодательству в сфере охранной деятельности.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17257/09 по делу N А60-4359/2009
В передаче дела по заявлению об оспаривании бездействия органов местного самоуправления, выразившегося в неисполнении судебного решения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения о распределении судебных расходов, обоснованно исходил из того, что указанное заявителем обстоятельство не является вновь открывшимся.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17257/09 по делу N А60-4359/2009-С9
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия органов местного самоуправления, выразившегося в неисполнении судебного решения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении заявления об изменении способа и порядка исполнения судебного акта, обоснованно исходил из отсутствия обстоятельств, затрудняющих его исполнение.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17255/10 по делу N А26-11111/2009
В передаче дела по заявлению об оспаривании действий должностных лиц органа Федерального казначейства, выраженных в возврате без исполнения постановления о взыскании с муниципального учреждения задолженности по взносам на пенсионное страхование, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из необходимости применения внесудебной процедуры взыскания.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17226/10 по делу N А35-8417/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения в размере перечисленной по договору аренды земельного участка арендной платы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из того, что спорный земельный участок был передан в аренду лицом, не уполномоченным на такую передачу, в связи с чем заключенный этим лицом договор является недействительным и на стороне ответчиков возникло неосновательное обогащение.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17214/10 по делу N А40-167008/09-109-823
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды нежилых помещений и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из отсутствия доказательств уплаты ответчиком задолженности по арендным платежам.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17211/10 по делу N А71-17514/2009-Г22
В передаче дела по иску о взыскании задолженности на основании договора уступки права требования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из того, что направленное ответчику третьим лицом (первоначальным кредитором) уведомление о состоявшейся уступке права требования отозвано последним со ссылкой на расторжение указанного договора.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17201/10 по делу N А32-20027/2009-41/336-2010-41/161
В передаче дела по иску о взыскании компенсации вреда окружающей среде для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из доказанности факта причинения ущерба водному объекту, его размера, вины в причинении ущерба и наличия причинно-следственной связи между действиями ответчика и наступившими последствиями.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17188/10 по делу N А40-131071/09-130-661
В передаче дела по иску об обязании передать документацию на многоквартирные дома, необходимую для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из неисполнения ответчиком (эксплуатирующей организацией) установленной законом обязанности по передаче спорной документации истцу.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17180/07 по делу N А75-1892/2007
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору субподряда и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, возвращая заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам вступившего в законную силу судебного акта, обоснованно исходил из того, что указанные заявителем обстоятельства не являются вновь открывшимися.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17173/10 по делу N А76-41617/2009-4-1008/42
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору на вывоз твердых бытовых отходов от населения, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов на оплату услуг представителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, частично удовлетворяя требование, обоснованно исходил из доказанности наличия задолженности.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17166/10 по делу N А65-9811/2010-СА3-38
В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из наличия в действиях заявителя состава вмененного правонарушения и отсутствия оснований для признания данного правонарушения малозначительным.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17162/10 по делу N А56-72270/2009
В передаче дела по иску о взыскании ущерба, провозной платы, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, обоснованно исходил из того, что выводы, содержащиеся в решении суда первой инстанции, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17159/10 по делу N А44-1968/2010
В передаче дела по иску о признании недействительными размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона на право заключения государственного контракта на поставку автомобилей и государственного контракта, заключенного по результатам проведения аукциона, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17155/10 по делу N А73-5630/2009
В передаче дела по заявлению о признании должника несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, возложив на уполномоченный орган обязанности по возмещению расходов, понесенных арбитражным управляющим, выплате ему вознаграждения, обоснованно исходил из отсутствия у должника денежных средств и иного имущества в объеме, достаточном для погашения произведенных арбитражным управляющим расходов и выплаты ему вознаграждения, документальной подтвержденности размера расходов.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17151/10 по делу N А05-13013/2009
В передаче дела по заявлению о признании должника несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя частично ходатайство конкурсного управляющего об установлении ему суммы процентов по вознаграждению временного управляющего, обоснованно исходил из доказанности размера процентов.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17139/10 по делу N А40-169199/09-134-1043
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору подряда, неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из доказанности выполнения работ, приемки их ответчиком, отсутствия оплаты работ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17133/10 по делу N А63-19264/09
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работниками, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования в части исключения суммы НДС из суммы заявленных требований, обоснованно исходил из того, что суммы дотаций, предоставляемые из бюджета на покрытие фактически полученных убытков, связанных с применением льгот, предоставляемых отдельным потребителям в соответствии с федеральным законодательством, не включаются в налоговую базу по НДС.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17116/10 по делу N А40-125447/09-58-907
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору на оказание услуг таможенного брокера для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из отсутствия доказательств оплаты ответчиком оказанных истцом услуг.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17114/10 по делу N А42-8795/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате услуг хранения товара, за сопутствующие услуги для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, частично удовлетворяя требование, обоснованно исходил из отсутствия оснований для освобождения ответчика от уплаты сбора за хранение.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17113/10 по делу N А67-6183/2009
В передаче дела по заявлению о признании должника несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, возвращая апелляционную жалобу на определение об отказе в удовлетворении жалобы на ненадлежащее исполнение обязанностей конкурсным управляющим, обоснованно исходил из пропуска срока на обжалование.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17112/10 по делу N А60-55075/2009-С3
В передаче дела по иску о взыскании ущерба, причиненного повреждением вагонов, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из доказанности заявленного размера ущерба.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17100/10 по делу N А78-1650/2010
В передаче дела по иску о взыскании денежных средств, неустойки за нарушение сроков передачи объекта строительства по договору участия в долевом строительстве для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование в части взыскания неустойки и судебных расходов, обоснованно исходил из подтверждения фактов заключения договора, нарушения сроков передачи дольщикам объекта долевого строительства, согласования размера неустойки.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17099/10 по делу N А45-15824/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку указанное заявителем обстоятельство о том, что он не извещен надлежащим образом о времени рассмотрения дела судом кассационной инстанции, может являться основанием для пересмотра оспариваемого судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17098/10 по делу N А45-2962/2009
В передаче дела по иску о признании права собственности на самовольно реконструированное помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по кассационной жалобе, исходил из того, что судебный акт не содержит каких-либо выводов о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17093/10 по делу N А41-529/10
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности за невыполнение в установленный срок обязанности по направлению сведений для публикации о введении процедуры банкротства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что материалами дела подтверждается наличие в действиях лица состава вменяемого правонарушения.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17090/10 по делу N А72-7643/06-20/133-Б
В передаче дела по заявлению о признании действий конкурсного управляющего незаконными и отстранении его от исполнения обязанностей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление в части признания незаконными действий, обоснованно исходил из того, что материалами дела установлены недобросовестность и неразумность действий конкурсного управляющего, а также нарушение им законодательства РФ о банкротстве.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17083/10 по делу N А35-2195/08-С12
В передаче дела по встречному требованию о взыскании стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя встречный иск, обоснованно исходил из того, что неотделимые улучшения арендованного имущества, произведены арендатором с согласия арендодателя.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17081/10 по делу N А60-52117/2009-С4
В передаче дела по иску взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по субагентскому договору, и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск в части взыскания убытков, обоснованно исходил из доказанности факта причинения убытков и их размера, причинной связи между убытками и ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17079/10 по делу N А75-4388/2010
В передаче дела по заявлению об отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из наличия в действиях общества состава вмененного административного правонарушения и отсутствия оснований для признания данного правонарушения малозначительным.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17077/10 по делу N А75-4255/2010
В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из наличия в действиях общества составов вмененных административных правонарушений и отсутствия оснований для признания данных правонарушений малозначительными.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17074/10 по делу N А65-34435/2009-САЗ-43
В передаче дела по заявлению об отмене решения и предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из конкретных фактических обстоятельств дела, доводов сторон, которым дана соответствующая правовая оценка.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17070/10 по делу N А33-16817/2009
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору аренды и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что арендатором не представлены доказательства своевременной оплаты арендованного имущества.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17065/10 по делу N А53-29556/2009
В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из непредставления налоговым органом доказательства того, что площадь торгового зала превышала площадь, допустимую для применения специального режима налогообложения.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17059/10 по делу N А65-5978/2009-САЗ-36
В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из конкретных фактических обстоятельств дела, доводов сторон, которым дана соответствующая правовая оценка.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17051/10 по делу N А73-2688/2010
В передаче дела по заявлению об отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за невыполнение резидентом обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся за переданные нерезидентам товары, выполненные работы, оказанные услуги, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из наличия в действиях заявителя состава вменяемого правонарушения.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17050/10 по делу N А68-2948/10
В передаче дела по иску об освобождении нежилого помещения и взыскании пеней за просрочку внесения арендной платы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что арендатором не представлены доказательства своевременного внесения арендной платы, а после прекращения договора аренды арендатор не освободил спорное помещение.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17048/10 по делу N А53-17477/2009
В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что материалами дела подтверждается ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате оказанных истцом услуг по передаче электрической энергии.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17046/10 по делу N А27-340/2010
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что ответчик использовал нежилое помещение, переданное третьим лицом без законных на то оснований.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17044/10 по делу N А40-74498/09-17-453
В передаче дела по заявлению об отмене решения таможенного органа о взыскании таможенных платежей и обязании возвратить излишне взысканные платежи и проценты для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что решение таможенного органа является незаконным, так как отсутствуют основания для отказа в возврате излишне уплаченных таможенных платежей.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17041/10 по делу N А32-50144/2009-73/870
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что ответчик в спорный период неосновательно использовал не принадлежащий ему земельный участок для растениеводства, извлекая из него доходы в виде сбора урожая.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17036/10 по делу N А40-127024/09-45-829
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору подряда и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, обоснованно исходил из доказанности факта выполнения подрядчиком работ по ремонту транспортных средств и принятия их заказчиком, в связи с чем у последнего возникла обязанность по оплате их стоимости.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17031/10 по делу N А81-237/2008
В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа в части доначисления НДС, а также взыскания пени и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17027/10 по делу N А55-33341/2009
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности за неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из оценки конкретных обстоятельств совершения правонарушения с учетом норм законодательства о банкротстве РФ, КоАП РФ и правоприменительной практики.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17005/10 по делу N А70-10031/2009
В передаче дела по заявлению в части признания недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, пени и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что общество не доказало, что спорные затраты являются расходами, понесенными в ходе самостоятельной деятельности, а не расходами от совместной деятельности.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17005/10 по делу N А70-10031/2009
В передаче дела по заявлению в части признания недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за ведение деятельности юридическим лицом без постановки на учет в налоговом органе для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что заключение договоров аренды само по себе не подтверждает факт создания обособленного подразделения и ведение деятельности через обособленное подразделение.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17003/10 по делу N А69-941/2010
В передаче дела по иску о признании недействительным государственного контракта на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16996/10 по делу N А65-34606/2009-СА1-23
В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о привлечении к ответственности за неполную уплату НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из наличия оснований, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, для освобождения заявителя от ответственности.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16993/10 по делу N А27-25154/2009
В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о привлечении к ответственности за непредставление сведений о выплаченных иностранным организациям доходах и неисполнение обязанности налогового агента по удержанию НДФЛ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16987/10 по делу N А75-4389/2010
В передаче дела по заявлению об отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из наличия в действиях заявителя состава вменяемого правонарушения.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16962/10 по делу N А32-364/2009-18/8
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск в части взыскания неосновательного обогащения с органа местного самоуправления, обоснованно исходил из того, что объем выполненных работ подтвержден материалами дела.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16961/10 по делу N А75-4382/2010
В передаче дела по заявлению об отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из наличия в действиях заявителя состава вменяемого правонарушения.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16950/10 по делу N А55-15383/2007
В передаче дела по заявлению о признании ненадлежащим исполнения конкурсным управляющим своих обязанностей и отстранении его от исполнения обязанностей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованным выводам о том, что ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" не запрещал продажу имущества должника при наличии отрицательного заключения уполномоченного органа, имущество должника продано не было, доказательства причинения убытков в материалах дела отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16940/10 по делу N А76-45478/2009-37-956/91
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, ЕСН, пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованным выводам о том, что у заявителя имелось право на включение спорных затрат в состав расходов по налогу на прибыль и применение налоговых вычетов по НДС, налоговым органом не доказано, что действия налогоплательщика были направлены на создание схемы по уклонению от уплаты ЕСН.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16912/10 по делу N А40-17978/09-46-191
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору займа, процентов за пользование займом и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованным выводам о наличии долга, необоснованности доводов ответчика о расторжении договора и нарушении порядка формирования состава суда.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16900/10 по делу N А05-16722/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за услуги по передаче электрической энергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что расчет стоимости оказанных услуг правомерно определен истцом в соответствии с законодательством РФ и условиями договора.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16895/10 по делу N А43-1735/2010-28-49
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты и направляя дело на рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции, пришел к обоснованному выводу о том, что судом недостаточно исследованы обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16892/10 по делу N А05-20144/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в государственной регистрации права хозяйственного ведения на долю в праве общей долевой собственности на здание для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что надлежащие доказательства, подтверждающие передачу заявителю в процессе реорганизации муниципального предприятия права хозяйственного ведения на спорную долю, отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16891/10 по делу N А14-6594/2006-71/33б
В передаче дела по заявлению о признании юридического лица банкротом в части завершения конкурсного производства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как пересмотр судебных актов, принятых по делу о банкротстве, в отношении исключенного из государственного реестра должника невозможен.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16890/10 по делу N А40-68267/09-3-615
В передаче дела по иску в части выделения в натуре доли истца в праве собственности на жилой дом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованным выводам о том, что принятые на себя на основании инвестиционного договора обязательства по финансированию строительства истцом были исполнены, объект инвестирования построен и сдан в эксплуатацию, однако ответчик уклоняется от исполнения предусмотренной договором обязанности по окончательному распределению помещений.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16889/10 по делу N А40-5433/09-6-63
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для взыскания неосновательного обогащения в заявленном истцом размере, поскольку спорные денежные средства были перечислены истцом ответчику в отсутствие правовых оснований, дополнительное соглашение относительно спорных денежных средств сторонами заключено не было, доказательства возврата или зачета этих средств истцу отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16884/10 по делу N А66-655/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным плана внешнего управления для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что план внешнего управления не соответствует ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", не предусматривает срок восстановления платежеспособности должника и не содержит экономического обоснования возможности ее восстановления, а также не отвечает признакам исполнимости и влечет затягивание процедуры банкротства.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16875/10 по делу N А76-511/2010-42-20
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения органа Фонда социального страхования РФ в части непринятия к зачету расходов, выплаченных в качестве пособия по беременности и родам, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованным выводам о том, что трудовые отношения между обществом и работником оформлены трудовым договором и носили реальный характер, Фондом не доказаны завышение заработной платы и искусственное создание условий для возмещения пособия в повышенном размере.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16870/10 по делу N А48-4330/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения органа Пенсионного фонда РФ о взыскании недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что заявитель не представил документального подтверждения факта ухода за лицом, достигшим возраста 80 лет, в связи с чем отсутствуют основания для освобождения от уплаты страховых взносов, срок на внесудебное взыскание недоимки не нарушен.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16861/10 по делу N А21-12202/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в согласовании землеустроительного дела на земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованным выводам о том, что не обоснован довод заявителя о наличии у него права на переоформление права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и не доказано нарушение прав и законных интересов истца при отказе в согласовании землеустроительной документации.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16857/10 по делу N А07-21862/2009
В передаче дела по иску о взыскании затрат, связанных с выполнением работ по договору подряда, и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что договорные отношения прекращены в связи с исполнением обязательств, результат работ принят и оплачен ответчиком, в период действия договора истец не воспользовался правом предъявления требований о дополнительной компенсации затрат по удорожанию материалов и расходов по доставке рабочих.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16853/10 по делу N А51-11879/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в утверждении акта выбора земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта и обязании утвердить акт для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к выводу о том, что предоставление участка для использования под строительство и эксплуатацию склада не соответствует целевому назначению участка, испрашиваемый участок налагается на земли рыболовецкого колхоза и на нем расположены скважины водопровода.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16852/10 по делу N А19-29237/09-18
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль и НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что представленные заявителем документы не подтверждают спорные расходы по налогу на прибыль и не могут являться основанием для применения налоговых вычетов по НДС, поскольку содержат недостоверные сведения и не подтверждают реальность хозяйственных операций.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16851/10 по делу N А82-10790/2008-45
В передаче дела по иску о взыскании убытков в виде реального ущерба, причиненных в результате неправомерных действий государственных органов, выразившихся в незаконном отказе в выдаче лицензии, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истец не доказал совокупности условий, являющихся основанием для взыскания с ответчика в возмещение обществу заявленных им убытков.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16831/10 по делу N А62-1726/2010
В передаче дела по иску о признании недействительным договора аренды земельного участка и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованным выводам о том, что основания для признания договора ничтожной сделкой отсутствуют, не доказано наличие нарушений в организации и порядке проведения аукциона, а извещение о проведении аукциона по своему содержанию соответствовало требованиям, установленным п. 3 ст. 30.2 Земельного кодекса РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16825/10 по делу N А22-1356/08/4-144
В передаче дела по иску о признании права собственности на недвижимое имущество (жилые дома) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованным выводам о недоказанности доводов истца о том, что квартиры в спорных домах являются служебными помещениями и дома относятся к общежитиям, в силу чего не доказано наличие оснований возникновения у истца права собственности на спорные объекты.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16816/10 по делу N А32-2609/2010-18/64
В передаче дела по иску о взыскании убытков, возникших в результате невозвращения подрядчиком остатков неиспользованной фурнитуры после окончания срока действия договора подряда, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истец не доказал факт причинения ему ответчиком убытков, факт противоправности поведения ответчика, наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением ответчика и убытками.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16811/10 по делу N А46-23449/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору подряда и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что сторонами не согласован предмет договора, в связи с чем спорный договор является незаключенным, при этом представленные в качестве доказательства выполнения работ акт и справка не могут являться надлежащими доказательствами, поскольку подписаны подрядчиком в одностороннем порядке.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16763/10 по делу N А60-2784/2010-С9
В передаче дела по иску о признании незаконным отказа в предоставлении преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что преимущественное право выкупа не может быть реализовано в отношении части имущественного комплекса.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-18182/10 по делу N А41-22537/08
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16844/10 по делу N А33-16050/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-7255/09 по делу N А56-22299/2005
В передаче дела по иску о признании права собственности на объекты недвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что имеющиеся в материалах дела доказательства подтверждают, что истец на момент рассмотрения спора не являлся ни титульным, ни фактическим владельцем спорного имущества, возникновение у него права собственности на это имущество не доказано.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-6656/10 по делу N А24-4384/2008
В передаче дела по иску о признании недействительными торгов, протокола конкурсной комиссии оценки и сопоставления заявок на предмет определения победителей и применении последствий недействительности договора, заключенного с победителем торгов, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что факт непредставления обществом ряда требуемых документов для допуска к участию в конкурсе установлен.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-6654/10 по делу N А24-4383/2008
В передаче дела по иску о признании недействительными торгов, протокола конкурсной комиссии оценки и сопоставления заявок на предмет определения победителей и применении последствий недействительности договора, заключенного с победителем торгов, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что факт непредставления обществом ряда требуемых документов для допуска к участию в конкурсе установлен.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-5497/10 по делу N А65-31300/2009-СГ3-15
В передаче дела по иску о признании недействительными размещения заказа по открытому аукциону и государственного контракта, заключенного по итогам аукциона, и применении последствий недействительности сделки в части неисполненных обязательств для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-5018/10 по делу N А63-1487/2009-С7-21
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору аренды земельного участка и пени за просрочку внесения арендных платежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств погашения задолженности в материалы дела ответчиком не представлено, размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17878/10 по делу N А40-162462/09-65-895
В передаче дела по иску о взыскании расходов, возникших в связи с перевозкой истцом льготных категорий граждан, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что все обязательства органом местного самоуправления в рамках заключенного договора перед ответчиком выполнены, задолженность по установленному постановлением порядку расчета размера компенсации материалами дела не подтверждена.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17863/10 по делу N А05-159/2010
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что сбор за пользование железнодорожным подъездным путем подлежит уплате независимо от предоставления услуг по подаче и уборке вагонов.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17861/10 по делу N А32-31280/2009-28/894
В передаче дела по иску о признании недействительными договора аренды земельного участка, обременения права по договору и применении последствий недействительности сделки в виде возврата земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что полномочия у общества, владеющего землями национального парка на праве постоянного (бессрочного) пользования, по предоставлению их в аренду, в том числе посредством заключения договора на торгах, отсутствовали.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17820/10 по делу N А40-38004/10-21-209
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях общества состава вменяемого правонарушения.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17819/10 по делу N А04-578/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления, выразившегося в непринятии в муниципальную собственность секций общежития и объектов инженерной инфраструктуры, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что спорные объекты должны находиться в муниципальной собственности, расположены на территории муниципального образования и их содержание относится к вопросам местного значения.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17818/10 по делу N А40-38049/10-154-184
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что обществом пропущен установленный законом десятидневный срок для обжалования постановления по делу об административном правонарушении и основания для его восстановления отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17816/10 по делу N А40-38039/10-84-171
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что обществом пропущен установленный законом десятидневный срок для обжалования постановления по делу об административном правонарушении и основания для его восстановления отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17815/10 по делу N А40-38037/10-139-206
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что обществом пропущен установленный законом десятидневный срок для обжалования постановления по делу об административном правонарушении и основания для его восстановления отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17814/10 по делу N А40-38031/10-149-272
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что обществом пропущен установленный законом десятидневный срок для обжалования постановления по делу об административном правонарушении и основания для его восстановления отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17813/10 по делу N А40-38030/10-84-172
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что обществом пропущен установленный законом десятидневный срок для обжалования постановления по делу об административном правонарушении и основания для его восстановления отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17811/10 по делу N А40-38005/10-139-205
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что обществом пропущен установленный законом десятидневный срок для обжалования постановления по делу об административном правонарушении и основания для его восстановления отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17780/10 по делу N А40-172909/09-37-278
В передаче дела по иску о взыскании убытков, возникших в результате обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта отдельным категориям граждан, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что денежные средства в спорный период возмещены обществу в полном объеме.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17778/10 по делу N А04-129/2010
В передаче дела по иску о признании сделки в виде одностороннего увеличения процентной ставки по кредитному договору недействительной для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что действующим законодательством не предусмотрено произвольное изменение платы за пользование кредитом без экономического обоснования конкретного размера процентной ставки.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17764/10 по делу N А73-235/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости ввезенного товара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что у таможенного органа отсутствовали основания для корректировки стоимости.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17759/10 по делу N А01-344/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, отказывая в удовлетворении заявления, сделали выводы о наличии в действиях заявителя состава правонарушения.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17727/10 по делу N А56-62239/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения надзорного органа по вопросам утверждения границ земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что испрашиваемый земельный участок прилегает к другим строениям и используется для прохода и проезда собственниками и владельцами жилых и нежилых помещений, формирование земельного участка в заявленных границах невозможно.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17725/10 по делу N А43-36452/2009-11-784
В передаче дела по иску о взыскании штрафа за несоответствие наименования груза для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что искажение наименования перевозимого груза в транспортной железнодорожной накладной, повлекшее снижение стоимости перевозки груза, подтверждено материалами дела, размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17700/10 по делу N А73-234/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости ввезенного товара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что у таможенного органа отсутствовали основания для корректировки стоимости.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17685/10 по делу N А73-20525/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения таможенного органа в части корректировки таможенной стоимости ввезенного товара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17677/10 по делу N А67-8193/2005
В передаче дела по заявлению о взыскании расходов на выплату вознаграждения арбитражного управляющего для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что заявитель является лицом, инициировавшим банкротство должника, арбитражный управляющий не был отстранен от проведения процедур банкротства в связи с ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей, подтверждено отсутствие у должника имущества.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17651/10 по делу N А40-132337/09-139-974
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что таможенным органом представлены доказательства наличия в действиях заявителя вмененного состава правонарушения.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17646/10 по делу N А03-14418/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17621/10 по делу N А04-1149/2010
В передаче дела по иску о взыскании расходов, возникших в связи с выплатой денежных средств для приобретения жилья участковому уполномоченному милиции, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17616/10 по делу N А40-142524/09-157-1033
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по арендной плате за фактическое пользование помещениями после прекращения договора субаренды, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из факта пользования помещениями арендатором.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17610/10 по делу N А81-555/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления надзорного органа о привлечении к административной ответственности за несоблюдение установленного срока представления форм учета и отчетности по валютным операциям для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из отсутствия в действиях заявителя состава вмененного ему административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17609/10 по делу N А12-147/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неполную уплату налога на добычу полезных ископаемых, отказа в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что заявителем были представлены доказательства обоснованности исчисления указанных налогов.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17608/10 по делу N А43-36451/2009-46-823
В передаче дела по иску в части взыскания штрафа за несоответствие наименования груза в железнодорожной накладной для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из доказанности искажения наименования перевозимого груза в транспортной железнодорожной накладной, повлекшего снижение стоимости перевозки груза, но судом был снижен размер взыскиваемого штрафа.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17607/10 по делу N А43-36450/2009-7-456
В передаче дела по иску в части взыскания штрафа за несоответствие наименования груза в железнодорожной накладной для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из доказанности искажения наименования перевозимого груза в транспортной железнодорожной накладной, повлекшего снижение стоимости перевозки груза, но судом был снижен размер взыскиваемого штрафа.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17592/10 по делу N А40-66841/09-54-523
В передаче дела по иску о признании права собственности города Москвы на нежилые помещения, признании недействительными зарегистрированного права собственности РФ, а также права хозяйственного ведения федерального государственного унитарного предприятия на эти помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17581/10 по делу N А45-7032/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления административного органа о привлечении к ответственности за нарушение законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из наличия в действиях заявителя состава вменяемого административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17562/10 по делу N А40-137080/2009-65-713
В передаче дела по иску о признании права выполнять функции управляющей организации, присуждении к исполнению в натуре договорных обязательств по предоставлению субсидий, взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истец уже не является управляющей компанией жилого дома, в связи с чем у ответчика отсутствуют основания для предоставления истцу субсидий из бюджета города Москвы.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17558/10 по делу N А40-42695/10-154-215
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения вышестоящего таможенного органа об отмене постановления нижестоящего таможенного органа о привлечении к административной ответственности за непредставление в таможенный орган отчетности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из отсутствия вины привлекаемого к ответственности лица в совершении вменяемого правонарушения.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17556/10 по делу N А40-103052/09-32-796
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с перевозкой граждан, включенных в федеральный регистр льготников, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17550/10 по делу N А27-2636/2010
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных присвоением результатов произведенных в период действия договоров аренды работ по ремонту и реконструкции арендуемого помещения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что арендатором работы по реконструкции части помещения были выполнены в отсутствие необходимого письменного разрешения государственного органа архитектурно-строительного надзора.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17548/10 по делу N А71-20829/2009-Г29
В передаче дела по иску о взыскании солидарно расходов, связанных с реализацией социальных проездных билетов, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истцом не подтверждено наличие у ответчиков обязательств по возмещению истцу выпадающих доходов, связанных с реализацией социальных проездных билетов.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17547/10 по делу N А47-10888/2009
В передаче дела по иску об обязании опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию истца сведения, содержащиеся в статье, опубликованной в печатном издании, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что оспариваемый фрагмент статьи представляет собой субъективное мнение ответчика, процитированное автором статьи, не содержит сообщения о фактах и носит оценочный характер.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17541/10 по делу N А14-1670/2010-42/4
В передаче дела по иску об обязании заключить договор купли-продажи имущества колхоза по оценочной стоимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17531/10 по делу N А26-151/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя о привлечении к административной ответственности за неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный приставом после взыскания исполнительского сбора, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17512/10 по делу N А51-718/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа надзорного органа в предоставлении в собственность земельного участка, обязании принять такое решение, направить проект договора его купли-продажи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что надзорным органом не представлено доказательств того, что спорный земельный участок отнесен к землям особо охраняемых природных территорий.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17475/10 по делу N А41-К1-385/08
В передаче дела по иску об обязании освободить от незаконно возведенных строений земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что на основании имеющихся в деле акта выхода на место, заключения проведенной по делу экспертизы доказан факт нахождения на спорном земельном участке, относящемся к землям лесного фонда, принадлежащих ответчику строений без каких-либо правовых оснований.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17470/10 по делу N А35-2346/2010
В передаче дела по заявлению о привлечении арбитражного управляющего общества с ограниченной ответственностью к ответственности за неисполнение им обязанностей, установленных законодательством РФ о банкротстве, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что жалоба кредитора общества не относится к основаниям, регламентированным КоАП РФ, являющимся поводом для возбуждения дела об административном правонарушении.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17458/10 по делу N А63-769/2010
В передаче дела по заявлению об обязании восстановить в прежнем состоянии въезд и выезд на автозаправочную станцию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17457/10 по делу N А58-8266/2007
В передаче дела по заявлению о признании недействительным распоряжения органа местного самоуправления об изъятии и предоставлении земельного участка в аренду с множественностью лиц, обязании устранить допущенные нарушения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из отсутствия доказательств постановки земельного участка на кадастровый учет.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17452/10 по делу N А40-112621/09-32-884
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истец документально не обосновал размер реального ущерба.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17421/10 по делу N А50-42601/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в невозврате оставшейся суммы НДС, связанном с принятием налоговым органом решений о проведении зачета невозвращенной суммы НДС в счет погашения недоимки по НДФЛ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из того, что недоимка по НДФЛ выявлена налоговым органом позднее принятия решения о возмещении налога на добавленную стоимость.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17412/10 по делу N А19-22426/09-12
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в связи со списанием с лицевого счета истца денежных средств за выполнение заявки перевезенного груза ранее срока, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из того, что внесенное истцом указание в заявку о том, что отгрузка производится по просьбе ответчика без дополнительного сбора, не является доказательством согласования данного условия с последним при отсутствии других доказательств.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17407/10 по делу N А19-17004/09-17
В передаче дела по иску о взыскании необоснованно списанной суммы НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из того, что на момент оказания ответчиком услуг по подаче и уборке вагонов часть товара истца была помещена под таможенный режим экспорта, в связи с чем отсутствовали основания для обложения НДС по ставке 18 процентов в этой части.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17397/10 по делу N А36-5127/2009
В передаче дела по заявлению о включении требования заявителя в реестр требований кредиторов должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции обоснованно исходил из того, что суд первой инстанции не установил, доказывают ли представленные кредитором документы, которые, по его мнению, подтверждают заявленные им требования, спорную задолженность.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17392/10 по делу N А45-26086/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в результате перечисления денежных средств по незаключенным соглашениям о заключении с истцом договора аренды земельного участка, и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что стороны при заключении спорных соглашений не определили предмет договора, не указали будущего арендодателя и период заключения договора аренды.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17383/10 по делу N А40-134846/09-61-943
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с оказанием льготных услуг городских пассажирских перевозок автомобильным транспортом гражданам, включенным в федеральный регистр льготников, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из того, что истец документально не обосновал размер реального ущерба.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17377/10 по делу N А41-9557/10
В передаче дела по иску о признании зачета встречных однородных требований недействительной сделкой и применении последствий недействительности сделки в виде восстановления задолженности ответчика перед истцом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, изменяя решение в части применения последствий недействительности сделки, суд кассационной инстанции руководствовался статьей 167 ГК РФ, указав на то, что в качестве последствий недействительности сделки законом предусмотрена двусторонняя реституция.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17369/10 по делу N А51-3689/2009
В передаче дела по иску о признании недействительными торгов по продаже имущества акционерного общества, применении последствий недействительности протокола о результатах торгов и договора купли-продажи, заключенного по итогам их проведения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что информационное сообщение о торгах было в установленном порядке опубликовано, сами торги проведены в соответствии с требованиями закона и на основании решения собрания кредиторов общества, а начальная цена каждого лота определена независимым оценщиком.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17361/09 по делу N А56-22316/2009
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из неисполнения ответчиком обязанности по оплате превышения нормативного сброса загрязняющих веществ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17356/10 по делу N А40-153195/09-61-1073
В передаче дела по иску о взыскании расходов за оказанные услуги по льготной перевозке детей в возрасте от двух до двенадцати лет для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что право пассажира перевозить с собой детей в возрасте от двух до двенадцати лет в соответствии с льготным тарифом не является льготой, а представляет собой право каждого пассажира на получение в рамках договора воздушной перевозки платной услуги, подлежащей оказанию перевозчиком.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17340/10 по делу N А06-1349/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к ответственности по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ за недекларирование по установленной форме товаров для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из доказанности в действиях заявителя состава вменяемого ему административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17336/10 по делу N А12-8203/2009
В передаче дела по иску о применении последствий недействительности открытого конкурса на право заключения договоров аренды имущества коммунальной инфраструктуры муниципальной имущественной казны и договоров аренды пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что у истца не имеется подлежащего защите материально-правового интереса в применении последствий недействительности договоров аренды, стороной которых он не являлся.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17325/10 по делу N А41-15031/10
В передаче дела по иску о взыскании в порядке субсидиарной ответственности за счет казны муниципального образования долга по договору на отпуск питьевой воды, прием и обработку сточных вод для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из непредставления учреждением доказательств оплаты оказанных ему услуг, при недостаточности денежных средств у последнего субсидиарная ответственность возложена на муниципальное образование за счет его казны.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17319/10 по делу N А51-12275/2009
В передаче дела по иску о взыскании за счет казны РФ расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате электроэнергии детям-инвалидам, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя исковые требования за счет Минфина РФ, суд обоснованно исходил из установления факта недофинансирования со стороны последнего.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17317/10 по делу N А51-12276/2009
В передаче дела по иску о взыскании за счет казны РФ расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате электроэнергии детям-инвалидам, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя исковые требования за счет Минфина РФ, суд обоснованно исходил из установления факта недофинансирования со стороны последнего.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17311/10 по делу N А60-44429/2009-С5
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий регистрирующего органа по внесению в государственный кадастр недвижимости недостоверных сведений о спорном земельном участке в части указания категории разрешенного использования такого земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из того, что заявителями не доказано, что оспариваемыми действиями нарушены их права и законные интересы.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17310/10 по делу N А27-8305/2009
В передаче дела по заявлению о включении требования, вытекающего из поручительства должника, возникшего на основании договора, которым обеспечивалось исполнение обязательств заемщика по договору об открытии кредитной линии, в реестр требований кредиторов должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что заявитель не вправе требовать включения в реестр дополнительного требования в размере, превышающем имеющуюся у основного должника задолженность.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17302/10 по делу N А56-85344/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления миграционного органа о привлечении к ответственности по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из недоказанности наличия в действиях заявителя события административного правонарушения и несоблюдения порядка привлечения к административной ответственности.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17293/10 по делу N А40-149623/09-49-752
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции исходил из того, что суд не выяснил расположение принадлежащего ответчику помещения относительно многоквартирного жилого дома, формирование земельного участка для эксплуатации дома, соотношение спорного участка и участка, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений дома, действие договора аренды, наличие или отсутствие у ответчика обязательства по уплате арендной платы.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17285/10 по делу N А06-1348/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ за недостоверное декларирование товара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из доказанности наличия в действиях заявителя состава вменяемого ему административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17284/10 по делу N А57-21517/2009
В передаче дела по иску о признании недействительным договора аренды, взыскании неосновательного обогащения, составляющего сумму уплаченных по договору арендных платежей, и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции обоснованно исходил из неполного исследования нижестоящими судами всех существенных для данного спора обстоятельств.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17283/10 по делу N А76-42799/2009-26-1230/3
В передаче дела по иску о расторжении договора внутреннего лизинга, об обязании ответчика возвратить предмет лизинга, взыскании задолженности по договору лизинга и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд обоснованно исходил из восстановления нарушенных прав истца вступившим в законную силу судебным актом и признания договорных отношений фактически прекращенными.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17264/10 по делу N А73-18719/2009
В передаче дела по иску о взыскании расходов, составляющих разницу между фактическими расходами на перевозку граждан по единым социальным проездным билетам и установленной стоимостью проездного билета для проезда в городском общественном транспорте, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из отсутствия доказательств, подтверждающих размер фактически понесенных затрат, и того, что принятая к возмещению сумма не покрыла расходов истца.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-14995/10 по делу N А50-39013/2009
Дело о признании недействительным договора поручительства передано для пересмотра в порядке надзора, так как признание договора поручительства недействительным возможно в случае выявления заинтересованности банка или лица, заключившего договор от его имени, а третье лицо, признанное судами заинтересованным лицом, не является стороной договора поручительства, следовательно, оснований для применения пункта 2 статьи 103 Закона о банкротстве не имелось.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-14974/10 по делу N А55-22713/2009
Дело о признании незаконным решения об отказе в государственной регистрации договора мены квартир, обязании зарегистрировать данный договор передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как правовая позиция о необходимости рыночной оценки аварийных квартир граждан с целью уравнивания стоимости встречного предоставления по договорам мены таких квартир на нормальное жилье может создать препятствия для выполнения требований ФЗ от 21.07.2007 N 185-ФЗ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-14765/10 по делу N А03-12409/2009
Дело по заявлению о признании незаконными действий уполномоченного органа по внесению в государственный земельный кадастр изменений в сведения о земельном участке передано для пересмотра в порядке надзора, так как изменение органом кадастрового учета ранее внесенных в кадастр уникальных характеристик земельного участка без извещения и согласия его собственника по заявлению лица, имеющего на тот же участок ограниченное вещное право, нарушает положения ст. ст. 20, 44 и 53 ЗК РФ и ст. 235 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-14221/10 по делу N А71-12934/2009-А5
Дело о привлечении общества к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения, доначислении налогов и начислении соответствующих сумм пеней передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как в ходе рассмотрения дела суды не признали, что спорные расходы произведены обществом вне связи с осуществлением им реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-11333/10 по делу N А40-16297/09-6-189
Дело по заявлению о понуждении ответчика заключить договоры управления в отношении принадлежащих истцу на праве собственности нежилых помещений передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как заключенный третьим лицом и ответчиком договор на управление домом предусматривает осуществление последним своих обязанностей по заданию третьего лица в отношении всего дома, то есть и с учетом принадлежащих истцу помещений.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N 16935/10 по делу N А70-13557/2009
В передаче дела по иску в части взыскания задолженностей по договорам аренды, истребования имущества из чужого незаконного владения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что арендаторами не были соблюдены предусмотренные в дополнительных соглашениях к договорам аренды сроки погашения задолженностей, в связи с чем размер задолженностей был определен исходя из ранее установленных договорами больших ставок арендной платы.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-17877/10 по делу N А40-162460/09-65-896
В передаче дела по иску о взыскании расходов, возникших в связи с перевозкой льготной категории граждан, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что все обязательства органом социальной защиты в рамках заключенного договора выполнены в полном объеме.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16338/10 по делу N А41-35542/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за выполненные работы по акту для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из доказанности выполнения истцом работ, предусмотренных заключенным сторонами договором, и отсутствия доказательств их оплаты.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-14162/10 по делу N А56-35/2002
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик занимал помещения, принадлежащие истцу, без оснований, установленных договором или законом, в период с момента передачи здания до момента его освобождения в связи с добровольным исполнением решения суда по другому делу.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16880/10 по делу N А33-519/2010
В передаче дела по заявлению о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, возвращая кассационную жалобу, суд обоснованно исходил из того, что она была подана за пределами установленного законом срока при отсутствии ходатайства о его восстановлении.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16872/10 по делу N А21-8603/2009
В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из недоказанности истцом наступления страхового случая, предусмотренного договором страхования, а также неподтверждения факта причинения ущерба имуществу страхователя и причинно-следственной связи между затратами истца на принятие мер по модернизации котельной и произошедшей остановкой котлов.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16868/10 по делу N А51-9927/2009
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что затраты истца на хранение товара являются убытками, возникшими по вине таможенного органа вследствие несоблюдения им срока выставления требования о корректировке таможенной стоимости товара.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16850/10 по делу N А05-376/2010
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных утратой имущества, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что не доказаны незаконность действий органа местного самоуправления и наличие причинно-следственной связи между действиями администрации по заключению контракта и возникшими у истца убытками.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16803/10 по делу N А82-60/2010-32
В передаче дела по иску о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик как владелец источника повышенной опасности должен возместить причиненный этим источником вред в полном объеме.
Определение ВАС РФ от 23.12.2010 N ВАС-16752/10 по делу N А51-19204/2009
В передаче дела по иску о взыскании в порядке суброгации ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не доказаны размер ущерба и причинно-следственная связь между дорожно-транспортным происшествием и устраненными повреждениями застрахованного автомобиля.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18149/10 по делу N А07-5712/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18113/10 по делу N А11-1409/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18103/10 по делу N А28-15769/2009-495/29
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18091/10 по делу N А32-20357/2007-62/459-2008-16/245
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18089/10 по делу N А45-24711/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18086/10 по делу N А11-15951/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18083/10 по делу N А19-10839/09-72
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18076/10 по делу N А11-7692/2009
"О принятии к производству представления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18061/10 по делу N А10-1502/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18048/10 по делу N А27-662/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17905/10 по делу N А04-915/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17892/10 по делу N А19-28834/09-27
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17193/10 по делу N А32-8076/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16315/10 по делу N А26-6082/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 18215/10 по делу N А19-23413/09-10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 18171/10 по делу N А03-6786/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 18129/10 по делу N А40-104259/09-45-701
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 18119/10 по делу N А53-17294/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 18092/10 по делу N А05-21800/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 18088/10 по делу N А56-8286/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17902/10 по делу N А33-405/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17923/10 по делу N А43-8948/2010-42-175
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 18109/10 по делу N А43-42816/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18067/10 по делу N А40-74755/09-90-452
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18172/10 по делу N А40-68604/10-44-339
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18221/10 по делу N А40-4272/10-68-59
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18164/10 по делу N А40-161420/09-1-810
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 18057/10 по делу N А50П-154/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17911/10 по делу N А53-7722/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18005/10 по делу N А53-6065/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17867/10 по делу N А51-23010/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17937/10 по делу N А57-1616/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 18088/10 по делу N А56-8286/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18075/10 по делу N А56-80329/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-15699/10 по делу N А56-6849/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18043/10 по делу N А56-6322/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18074/10 по делу N А56-59613/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18026/10 по делу N А56-50666/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 18179/10 по делу N А56-13691/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Решение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-12425/10
Об оставлении без удовлетворения заявления о признании недействующим пункта 8 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17973/10 по делу N А56-53421/2009
"О приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17019/10
"Об исправлении опечатки"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16558/10
"О назначении судебного заседания"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16151/10
"О назначении дела к судебному разбирательству"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-13888/10
"О назначении дела к судебному разбирательству"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17551/10 по делу N А40-129370/09-105-924
"О приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17907/10 по делу N А40-135630/09-154-868
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18209/10 по делу N А76-5869/2009-19-458/65-196/129
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18174/10 по делу N А70-538/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18117/10 по делу N А73-4451/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18085/10 по делу N А65-36586/2009-СГ3-25
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18071/10 по делу N А70-12336/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18047/10 по делу N А70-13989/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18027/10 по делу N А82-602/2009-2
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17961/10 по делу N А67-11420/02
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17842/10 по делу N А67-5108/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-1722/09 по делу N А65-11189/2008-СГ1-57
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 18206/10 по делу N А70-2660/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 18181/10 по делу N А76-5173/2010-67-152
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 18082/10 по делу N А63-8079/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 18050/10 по делу N А64-8348/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 12247/10 по делу N А40-2620/09-55-30
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17447/10 по делу N А21-11427/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды транспортного средства без экипажа и пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ответчик обязательства по договору аренды не исполнил, доказательств уплаты арендных платежей не представил, сумму задолженности не погасил.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17327/10 по делу N А73-20684/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части начисления пеней по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление в данной части, суд обоснованно исходил из того, что требования об уплате пеней, которые вошли в решение налогового органа о взыскании налогов, пеней за счет имущества, не содержат сведений о размере недоимки, периоде, за который начислены пени, что не позволило заявителю и суду проверить правильность их начисления.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 18033/10 по делу N А71-19561/2009-Г33
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17992/10 по делу N А19-1286/10-50
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17988/10 по делу N А33-4052/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17986/10 по делу N А63-6809/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17872/10 по делу N А-32-54904/2009-63/995-100АЖ
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17845/10 по делу N А14-3492/2010-100/30
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17838/10 по делу N А57-1450/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17828/10 по делу N А40-134840/09-55-1031
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17801/10 по делу N А11-13443/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17183/10 по делу N А40-157717/09-31-1156, А40-2192/10-31-20, А40-7100/10-133-32
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 16784/10 по делу N А76-42642/2009-58-839/132
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 12787/10 по делу N А07-26043/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17909/10 по делу N А12-7676/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17906/10 по делу N А40-146856/09-100-943
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17900/10 по делу N А03-12839/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17897/10 по делу N А40-74888/09-154-376
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-15223/10 по делу N А43-42720/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-14767/10 по делу N А43-40943/2009-45-1579
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-13559/09 по делу N А54-5332/2008-С5
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-12325/10 по делу N А51-11245/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 5292/10 по делу N А09-2290/05-4-14-7
"Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 18181/10 по делу N А76-5173/2010-67-152
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 18119/10 по делу N А53-17294/09
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17978/10 по делу N А35-10186/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17931/10 по делу N А66-3776/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17922/10 по делу N А57-24869/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17921/10 по делу N А19-23311/09-23
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N 17916/10 по делу N А60-7312/2010-С9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17661/10 по делу N А60-49185/2009-С3
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17580/10 по делу N А59-1588/2010
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17553/10 по делу N А61-1495/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17466/10 по делу N А26-7793/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17410/10 по делу N А04-1429/2010
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17337/10 по делу N А74-5330/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17118/10 по делу N А40-99597/09-146-648
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17013/10 по делу N А53-29140/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16896/10 по делу N А32-13508/2010-70/398-125АП
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16692/10 по делу N А56-18482/2010
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16542/10 по делу N А55-15323/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16614/10 по делу N А32-30212/2009-35/682
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий должностного лица, выразившихся в требовании о демонтаже и вывозе объектов, освобождении земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что срок действия заключенного сторонами договора аренды земельного участка для организации постоянно действующей ярмарки истек и в пролонгации данного договора отказано.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16609/10 по делу N А82-549/2010-35
В передаче дела по иску о признании права на долю в праве собственности на не завершенный строительством объект для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что в порядке, установленном законодательством РФ о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, право долевой собственности на объект, не завершенный строительством, с определением долей инвесторов не зарегистрировано.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16544/10 по делу N А17-9036/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что сторонами заключен договор возмездного оказания услуг по передаче электрической мощности и энергии, в котором согласовано применение двуставочного тарифа при расчете за услуги по передаче электрической энергии, факт оказания услуг доказан.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16251/10 по делу N А50-17038/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по арендной плате, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами, расторжении договора, изъятии имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требования в части взыскания задолженности, пени, процентов, обоснованно исходил из того, что ответчик ненадлежащим образом исполнял обязательства по внесению арендной платы.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-15919/10 по делу N А33-2557/2010
В передаче дела по заявлению об оспаривании действий налогового органа по сбору, хранению и использованию в деле о налоговом правонарушении полученной информации об операциях на расчетных счетах организаций-контрагентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из того, что действия налогового органа не противоречат нормам НК РФ, не нарушают прав и законных интересов заявителя.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-15170/10 по делу N А43-40086/2009-28-676
В передаче дела по иску о понуждении безвозмездно устранить недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из недоказанности ответчиком того, что недостатки возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации построенного объекта.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-14870/10 по делу N А58-10544/2009
В передаче дела по иску об оспаривании протокола заседания правления, протокола заочного собрания собственников помещений в многоквартирном доме для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из того, что нормы действующего законодательства не наделяют истца, осуществляющего функции по управлению многоквартирным домом, правом требовать признания недействительным решения исполнительного органа товарищества, обладающего статусом самостоятельного юридического лица.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-14568/10 по делу N А20-735/2010
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате выполненных работ по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из отсутствия доказательств оплаты принятых работ и их некачественности.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-14511/10 по делу N А04-8106/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения органа местного самоуправления об отказе в выборе земельного участка для строительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из того, что заявителю было отказано в выборе земельного участка без соблюдения порядка рассмотрения заявления, установленного федеральными и локальными нормативными актами.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-14329/10 по делу N А46-24477/2009
В передаче дела по иску о взыскании стоимости ремонта арендованного транспортного средства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованным выводам о недоказанности истцом капитального характера произведенных ремонтных работ, реальной и неотложной необходимости их проведения и согласования с арендодателем, вины последнего в возникновении неисправностей, а следовательно, и наличия у арендодателя обязанности возместить стоимость этих работ.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-13741/10 по делу N А74-4550/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС и налога на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что заявителем не доказаны обоснованность расходов по налогу на прибыль в части затрат по договорам поставки и правомерность применения налоговых вычетов по НДС.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-13366/10 по делу N А63-19656/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-13349/10 по делу N А32-25079/2008-65/629
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору на составление проектно-сметной документации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что оплата работ должна производиться по утвержденной сторонами смете, а не по смете, которая не была подписана заказчиком.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-6448/09 по делу N А24-4244/2008
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18219/10 по делу N А22-12/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18176/10 по делу N А76-10129/2010-66-314
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18166/10 по делу N А40-164952/09-109-817
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18096/10 по делу N А35-11976/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-18051/10 по делу N А61-866/09
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17939/10 по делу N А11-10088/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17895/10 по делу N А43-7137/2010-16-166
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17806/10 по делу N А82-19920/2009-37
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17058/10 по делу N А53-26140/2009
В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что заказчиком оплата оказанных ему услуг произведена несвоевременно.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17043/10 по делу N А27-16099/2009
В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа в части доначисления единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из неправомерного учета заявителем расходов в одном налоговом периоде, тогда как данные расходы подлежат учету в тех налоговых периодах, в которых они возникнут в будущем.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17026/10 по делу N А53-1859/2010
В передаче дела по заявлению о привлечении к ответственности за незаконное использование товарного знака для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из наличия в действиях общества состава вменяемого административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17019/10 по делу N А19-1924/2010-16
В передаче дела по иску о признании права собственности на объекты недвижимого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что судебным актом признано недействительным решение о создании общества и передаче в его уставный капитал спорных зданий, а доказательств наличия иных оснований возникновения у истца права собственности на спорное имущество не представлено.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16998/10 по делу N А62-8995/2009
В передаче дела по иску о признании недействительными пунктов договора залога, предусматривающих внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что заложенное имущество входит в неделимый фонд кооператива и на него не может быть обращено взыскание во внесудебном порядке.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16994/10 по делу N А62-8994/2009
В передаче дела по иску о признании недействительными пунктов договора залога, предусматривающих внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что заложенное имущество входит в неделимый фонд кооператива и на него не может быть обращено взыскание во внесудебном порядке.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16984/10 по делу N А35-11961/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий государственного органа по завышению цены выкупа земельных участков и отказу заключить договоры купли-продажи на условиях, установленных действующим законодательством РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что заявителем пропущен процессуальный срок, а причины пропуска срока не являются уважительными.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16968/10 по делу N А16-315/2010-9
В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности за пользование объектами животного мира, водными биологическими ресурсами без разрешения и нарушение правил пользования объектами животного мира для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что привлечение к ответственности за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения производилось за пределами установленного ст. 4.5 КоАП РФ срока давности, а правонарушение, предусмотренное статьей 8.37 КоАП РФ, признано малозначительным.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16944/10 по делу N А03-13904/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору теплоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования которых передано по договору цессии, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из правомерности отказа ответчика от оплаты задолженности за оказанные услуги, исчисленной по балансовому методу без учета норматива потребления.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16928/10 по делу N А63-17565/2009
В передаче дела по встречному иску о взыскании задолженности по контракту на выполнение работ по ремонту дорожных покрытий для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что заказчиком не представлены доказательства оплаты выполненных подрядчиком работ.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16905/10 по делу N А14-15683/209-531/24
В передаче дела по заявлению о признании недействительным отказа в государственной регистрации дополнительного соглашения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что заявителем представлены для государственной регистрации дополнительного соглашения документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего спорное соглашение.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16881/10 по делу N А33-17848/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в регистрации изменений в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в связи с расторжением договора аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из соблюдения заявителем требований к документам, представленным на государственную регистрацию прав.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16873/10 по делу N А71-16478/2009
В передаче дела по иску о взыскании стоимости произведенного капитального ремонта (неотделимых улучшений) в арендованном нежилом помещении для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16862/10 по делу N А27-22481/2010
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору на оказание услуг по передаче электрической энергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что в результате занижения ответчиком стоимости оказанных услуг образовалась задолженность, которая не была им оплачена.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16854/10 по делу N А53-1244/2010
В передаче дела по заявлению о привлечении к ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование товарного знака для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что действия общества содержат вмененный состав правонарушения.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16847/10 по делу N А47-1292/2010
В передаче дела по заявлению о включении требований о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами в реестр требований кредиторов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что требования обоснованы и документально подтверждены.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16826/10 по делу N А40-173670/09-85-760
В передаче дела по встречному иску о признании договора аренды транспортного средства недействительной сделкой для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что спорный договор заключен в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16824/10 по делу N А66-11152/2009
В передаче дела по иску о разрешении разногласий, возникших при заключении договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и ремонт вводного и внутреннего газопроводов жилищного фонда, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, пришел к обоснованному выводу о том, что необходимо выяснение обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16820/10 по делу N А55-12768/2010
В передаче дела по заявлению о признании должника несостоятельным (банкротом), установлении и включении требований в реестр требований кредиторов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды апелляционной и кассационной инстанций, передавая дело на новое рассмотрение, пришли к обоснованному выводу о том, что, поскольку требования кредитора в деле о банкротстве по существу не рассматривались, факт наличия и размер задолженности не устанавливались, банк не лишен был права заявить такие требования в новом деле.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16820/10 по делу N А55-12768/2010
В передаче дела по заявлению о признании должника несостоятельным (банкротом), установлении и включении требований в реестр требований кредиторов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды апелляционной и кассационной инстанций, передавая дело на новое рассмотрение, пришли к обоснованному выводу о том, что, поскольку требования кредитора в деле о банкротстве по существу не рассматривались, факт наличия и размер задолженности не устанавливались, банк не лишен был права заявить такие требования в новом деле.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16818/10 по делу N А56-59644/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате электрической энергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств погашения задолженности в материалы дела не представлено.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16790/10 по делу N А75-11295/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что изменение размера арендной платы в результате принятия органом местного самоуправления нормативных актов, предусмотренное договором аренды, не является изменением условий договора о размере арендной платы, а представляет собой исполнение согласованного сторонами условия договора, необходимость заключения дополнительного соглашения и его государственной регистрации отсутствует.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16775/10 по делу N А41-8301/10
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору энергоснабжения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств погашения задолженности не представлено, применение спорного тарифа при оплате поставленной электроэнергии не противоречит требованиям действующего законодательства.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16774/10 по делу N А56-41411/2006
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору на оказание складских услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что в материалы дела не представлено доказательств того, что спорная сумма была перечислена истцом ответчику в качестве авансовых платежей либо в качестве оплаты уже оказанных услуг.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16753/10 по делу N А14-10281/2009/299/10
В передаче дела по заявлению о признании недействительным разрешения на строительство для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что разрешение на строительство выдано органом местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства, кроме того, к заявлению о выдаче разрешения были приложены все необходимые документы.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16740/10 по делу N А41-34910/09
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору энергоснабжения и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что факт задолженности подтвержден материалами дела, размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16734/10 по делу N А53-26721/2009
В передаче дела по иску о взыскании долга по кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, оставляя иск без рассмотрения, указал на наличие третейской оговорки в кредитном договоре, заключенном между банком и обществом, а также на распространение этой оговорки на общество как правопреемника банка по спорному договору.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16725/10 по делу N А03-4523/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения уполномоченного органа об отказе в размещении объекта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что заявитель претендует на уже сформированный, прошедший кадастровый учет и согласованный с уполномоченным органом для размещения объектов потребительского общества земельный участок, поэтому у публичного органа не возникло обязанности по предоставлению участка заявителю.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16714/10 по делу N А33-16819/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения органа Фонда социального страхования РФ о непринятии к зачету расходов, произведенных страхователем - плательщиком ЕСН на цели обязательного социального страхования, об обязании Фонда выплатить пособие по беременности и родам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что спорное решение принято в соответствии с установленной процедурой его принятия и не нарушает права заявителя.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16712/10 по делу N А52-6617/2009
В передаче дела по иску о признании недействительным договора на аудит по специальному заданию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из того, что истец не является стороной спорного договора, а доказательств, подтверждающих нарушение указанной сделкой его прав и законных интересов как акционера, не представлено.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16695/10 по делу N А57-22359/2009
В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из отсутствия доказательств своевременной оплаты ответчиком неоспариваемой части объемов оказанных ему услуг.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16686/10 по делу N А55-36425/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что наличие у заявителя задолженности установлено, а шестимесячный срок для обращения в суд с настоящим заявлением органом Пенсионного фонда РФ не пропущен.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16672/10 по делу N А76-44427/2009-28-1047/183
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения в виде сбережения платы по управлению, содержанию, технической эксплуатации здания, находящегося в долевой собственности истца, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что расходы истца по выплате заработной платы дежурным являются затратами, понесенными в процессе хозяйственной деятельности, которые не относятся к общим издержкам по содержанию долевой собственности.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16661/10 по делу N А56-85640/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления антимонопольного органа по статье 14.3 КоАП РФ за нарушение законодательства о рекламе для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из недоказанности наличия в действиях заявителя состава вменяемого ему правонарушения.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16658/10 по делу N А50-8291/2010
В передаче дела по иску о признании недействительными разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, прекращая производство по делу, суд кассационной инстанции обоснованно исходил из того, что истец отказался от иска и отказ не противоречит закону и не нарушает права других лиц.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16653/10 по делу N А41-9360/09
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору подряда и дополнительному соглашению к нему для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16648/10 по делу N А42-1558/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности по пункту 1 статьи 126 НК РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что факт выдачи заявителем третьему лицу доверенности на право открытия расчетных счетов в кредитных организациях и распоряжение ими, а также передача последнему печати и чековой книжки не свидетельствуют о том, что заявитель в спорный период не осуществлял предпринимательскую деятельность.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16638/10 по делу N А07-12171/2008-А-СЛА
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа в части доначисления НДФЛ, ЕСН, пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело в указанной части на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции действовал в пределах полномочий, предусмотренных статьями 287 и 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16637/10 по делу N А32-7641/2008-20/198
В передаче дела по иску о взыскании убытков, возникших в результате некачественного выполнения работ, предусмотренных договором строительного подряда, стоимости их демонтажа, оплаты за проведение строительно-технической экспертизы и расторжении договора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования в части, суд исходил из того, что согласно техническому заключению и строительно-технической экспертизе ответчик выполнил работы с наличием существенных и неустранимых недостатков.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16627/10 по делу N А56-28285/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления ЕНВД и пеней по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление в указанной части, суд обоснованно исходил из того, что в спорный период заявитель не осуществлял деятельность по оказанию автотранспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров, в связи с чем указанная деятельность не подпадает под систему налогообложения ЕНВД.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-6448/09 по делу N А24-4244/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным зарегистрированного права собственности на нежилые помещения, признании права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из ничтожности сделки по приобретению спорных помещений.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-2279/10 по делу N А43-28189/2008-20-664
В передаче дела по иску о расторжении дополнительного соглашения, взыскании долга для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из отсутствия оснований для расторжения соглашения и взыскания вознаграждения по договору.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17777/10 по делу N А71-3254/2010
В передаче дела по иску о взыскании суммы субсидий, предоставленных из бюджета на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что ответчиком не представлены доказательства приобретения для предприятия двух тракторов на спорную сумму, в связи с чем указанная сумма подлежит возврату в бюджет как необоснованно удерживаемая.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17769/10 по делу N А53-30154/09
В передаче дела по иску о взыскании солидарно долга по договорам займа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды пришли к обоснованному выводу об отсутствии оснований для солидарного взыскания долга по договору, поскольку вступившими в законную силу судебными актами установлено, что договор простого товарищества, на который ссылается истец как на основание для солидарного взыскания с ответчиков суммы долга, сторонами не исполнялся.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17732/10 по делу N А40-7118/10-72-29
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления органа строительного надзора города Москвы о привлечении к ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17722/10 по делу N А26-864/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий государственного учреждения, выразившихся в проведении осмотров арендуемых обществом земельных участков и составлении актов их осмотра без участия представителей общества, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что проверка проведена учреждением в рамках предоставленных полномочий и с соблюдением закона.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17667/10 по делу N А03-3284/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления государственного органа о привлечении к ответственности по ст. 9.2 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявленное требование, суды исходили из наличия в действиях заявителя состава административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17594/10 по делу N А32-45927/2009-12/455-25СП
В передаче дела по заявлению об освобождении от взыскания исполнительского сбора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к выводу, что должником не представлено доказательств о наличии объективно непреодолимых чрезвычайных обстоятельств, повлекших неисполнение в установленный срок требований исполнительного документа.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17520/10 по делу N А50-42482/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа о привлечении к ответственности, доначислении налогов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично отказывая в удовлетворении заявления, суды не установили повторности проведенной налоговой проверки, а копии документов, на основании которых произведено доначисление налогов, получены с соблюдением законодательства.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17516/10 по делу N А40-55851/09-102-540
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что обществу причинены убытки в виде расходов на хранение товаров на складе временного хранения из-за нарушения таможенным органом срока выпуска товаров в свободное обращение.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17509/10 по делу N А27-24878/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из недостоверности документов, представленных обществом в обоснование осуществления операций с контрагентами, и, как следствие, неправомерного заявления к вычету НДС.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17504/10 по делу N А27-409/2010
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, установив, что пожар возник в результате противоправного бездействия ответчика по вопросу эксплуатации электропроводки в здании, суды возложили на ответчика как на собственника имущества ответственность за причиненный вред.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17498/10 по делу N А70-9402/2008
В передаче дела по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения по делу о признании договоров аренды торгового места ничтожными, обязании возвратить неосновательное обогащение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из непредставления заявителем вновь открывшихся обстоятельств по делу.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17491/10 по делу N А78-7687/2009
В передаче дела по иску о признании незаконным одностороннего расторжения договора субаренды, взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из ничтожности договора субаренды.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17436/10 по делу N А41-34003/09
В передаче дела по иску о взыскании реального ущерба и упущенной выгоды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как при частичном взыскании упущенной выгоды суд апелляционной инстанции обоснованно исходил из необоснованности и неподтвержденности этого требования в полном объеме, поскольку его расчет носит вероятностный характер, построен на предположениях без учета фактических обстоятельств.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17430/10 по делу N А41-7991/10
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору аренды, пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что ответчиком не представлено доказательств погашения долга по арендной плате.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17422/10 по делу N А13-16935/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения налогового органа о государственной регистрации прекращения деятельности общества с ограниченной ответственностью в связи с его ликвидацией, записей в Едином государственном реестре о составлении промежуточного ликвидационного баланса юридического лица для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из отсутствия письменного уведомления кредиторов о ликвидации общества.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17420/10 по делу N А33-4637/2010
В передаче дела по заявлению об оспаривании бездействия оперуполномоченного управления по налоговым преступлениям для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, прекращая производство по заявлению, суд исходил из того, что спор неподведомствен арбитражному суду.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17366/10 по делу N А07-6596/2009
В передаче дела по заявлению о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу апелляционной жалобы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, возвращая апелляционную жалобу заявителю, суд исходил из отсутствия уважительных причин пропуска срока на апелляционное обжалование судебного акта, копия судебного акта была направлена заявителю в установленный процессуальным законодательством РФ срок, иных уважительных причин пропуска срока не приведено.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17295/10 по делу N А64-3362/09
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства РФ о рекламе для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что размещенное в печатном издании по заказу заявителя рекламное объявление содержит не соответствующие действительности сведения.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17292/10 по делу N А73-6561/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий отделения федерального казначейства, выразившихся в возврате без исполнения постановления органа Пенсионного фонда РФ о взыскании недоимки по страховым взносам, пеням и штрафам с федерального бюджетного учреждения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что указанное постановление является исполнительным документом и подлежит обязательному исполнению.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17287/10 по делу N А21-15096/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что ответчик (субарендатор) не является лицом, которое обогатилось за счет истца, являющегося арендодателем, удовлетворение требования истца о взыскании в его пользу денежных средств, внесенных ответчиком в качестве арендной платы субарендодателю, приведет к неосновательному обогащению истца.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17270/10 по делу N А45-5993/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления надзорного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение режима использования земельных участков в водоохранных зонах для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что надзорным органом было допущено существенное нарушение порядка привлечения заявителя к административной ответственности.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17234/10 по делу N А62-9404/2009
В передаче дела по иску о расторжении договора аренды нежилого помещения и выселении ответчика из помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что вступившим в силу решением суда установлено нарушение ответчиком обязательств по своевременному внесению арендной платы, в связи с чем договор подлежит расторжению и у ответчика отсутствуют основания для занятия спорного помещения.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17232/10 по делу N А29-8234/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ за неуплату налога на прибыль, ЕСН и доначислении налогов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованным выводам о том, что выполнение работ по договорам подряда носило реальный характер и расходы по договорам обоснованно были включены в состав налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, а перевод работников во вновь созданные организации обусловлен объективными причинами.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17210/10 по делу N А29-858/2010
В передаче дела по иску о признании недействительной государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17204/10 по делу N А40-139377/09-107-1084
В передаче дела по заявлению об обязании возвратить НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованным выводам о том, что срок возмещения налога не пропущен, а налоговым органом не были представлены расчеты и доказательства неправильности (ошибочности) распределения налоговых вычетов.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17187/10 по делу N А40-57688/10-153-323
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 16.3 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о доказанности наличия в действиях заявителя состава вменяемого административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17184/10 по делу N А40-124597/09-17-922
В передаче дела по заявлению о признании недействительным определения антимонопольного органа о прекращении производства по делу, возбужденному по признакам нарушения законодательства о рекламе, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что определение вынесено антимонопольным органом по результатам рассмотрения дела в рамках предоставленных ему полномочий и при наличии достаточных оснований, поскольку не установлено нарушение законодательства о рекламе.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17171/10 по делу N А40-112207/09-3-905
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды недвижимого имущества и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком не исполнены обязательства по внесению арендной платы.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17167/10 по делу N А08-8635/2008-1
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий налогового органа, выразившихся во включении в справку о состоянии расчетов недоимки по налогам, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что отражение в справке спорных сумм неправомерно, поскольку недостоверная информация о задолженности, числящейся за налогоплательщиком, нарушает его право на достоверную информацию, необходимую ему для осуществления своих прав и законных интересов.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17160/09 по делу N А60-4222/2009-С9
В передаче дела по заявлению об изменении способа и порядка исполнения постановления суда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу об отсутствии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17141/10 по делу N А33-15047/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС и уменьшения убытка, заявленного при исчислении налога на прибыль, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованным выводам о правомерном уменьшении обществом в спорном периоде налогооблагаемой прибыли на сумму расходов по строительству (бурению) и ликвидации поисковых скважин, а также правомерном применении вычетов по НДС в отношении указанных работ.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17104/10 по делу N А14-17962/2009-566/1
В передаче дела по иску о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что при выполнении работ ответчик допускал нарушение сроков выполнения и сдачи отдельных этапов работ, однако работы в полном объеме были выполнены и сданы в установленный контрактом срок.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17102/10 по делу N А55-9028/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, ЕСН, НДФЛ и страховых взносов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованным выводам о том, что представленные заявителем документы подтверждают расходы по налогу на прибыль и право на применение налоговых вычетов по НДС, а также не обоснован довод налогового органа о том, что денежные суммы, выданные работникам общества на командировочные расходы, являются их доходом.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-17248/10 по делу N А40-567/10-17-4
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий и бездействия судебных приставов-исполнителей, связанных с исполнением судебных актов, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, прекращая производство по делу, суд исходил из того, что данный спор неподведомствен арбитражному суду, поскольку заявителем оспариваются действия и бездействие судебного пристава-исполнителя, связанные с исполнением постановлений, выданных судом общей юрисдикции.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-16589/10 по делу N А51-7282/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения таможенного органа о классификации товаров для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, возвращая исковое заявление, обоснованно исходил из неустранения заявителем в установленный срок обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-14668/10 по делу N А41-12348/09
Дело о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка и отдельно стоящего здания и применении последствий недействительности сделки передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как заявитель, являющийся акционером общества, принимал участие в собрании и голосовал против принятия решений о продаже имущества, в результате которых общество было лишено всего недвижимого имущества, использовавшегося для осуществления его основной деятельности.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-14667/10 по делу N А41-25483/09
Дело о признании недействительным договора купли-продажи земельных участков и здания магазина и применении последствий недействительности сделки передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как заявитель, являющийся акционером общества, принимал участие в собрании и голосовал против принятия решений о продаже имущества, в результате которых общество было лишено всего недвижимого имущества, использовавшегося для осуществления его основной деятельности.
Определение ВАС РФ от 22.12.2010 N ВАС-13411/10 по делу N А60-37839/2009-С12
Дело по заявлению о признании недействительным договора лизинга передано для пересмотра в порядке надзора, так как отсутствие доказательств безубыточности крупной сделки в совокупности с нарушением порядка ее одобрения не может рассматриваться в качестве достаточных оснований для признания такой сделки недействительной, если при этом не было доказано нарушение договором прав и законных интересов истца.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-18104/10 по делу N А32-9710/2010-7/224
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-18020/10 по делу N А46-208/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-18015/10 по делу N А45-9433/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-18010/10 по делу N А15-2343/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-18004/10 по делу N А24-1708/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17995/10 по делу N А45-26552/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17984/10 по делу N А29-10666/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17982/10 по делу N А20-3447/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17924/10 по делу N А32-31308/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17918/10 по делу N А12-20531/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17912/10 по делу N А40-100170/09-108-632
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17904/10 по делу N А11-15006/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17866/10 по делу N А27-19778/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17836/10 по делу N А27-24526/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16320/10 по делу N А32-31288/2009-28/898
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-15086/10 по делу N А08-9623/2009-26
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17951/10 по делу N А42-3039/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17885/10 по делу N А40-6407/10-118-102
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-18126/10 по делу N А40-56183/08-93-235
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-18012/10 по делу N А40-47499/10-27-380
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 18052/10 по делу N А40-27577/09-157-188
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-18022/10 по делу N А40-23017/08-38-68Б
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17886/10 по делу N А40-172068/09-35-1286
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16985/10 по делу N А40-171574/09-28-1216
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17808/10 по делу N А40-157924/09-77-915
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17976/10 по делу N А40-155825/09-142-1268
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17965/10 по делу N А40-13171/10-28-85
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17966/10 по делу N А40-13169/10-60-78
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17967/10 по делу N А40-13163/10-3-93
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17969/10 по делу N А40-13159/10-54-60
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 18070/10 по делу N А50-40275/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17037/10 по делу N А55-2568/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17973/10 по делу N А56-53421/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-18116/10 по делу N А56-44999/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Постановление Президиума ВАС РФ от 21.12.2010 N 11515/10 по делу N А32-46798/2009-33/633
Заявление о признании недействительными решения о проведении проверки банка по вопросам выполнения обязанностей, предусмотренных статьями 46, 60, 76, 86 НК РФ, и требования о предоставлении банком информации о наличии счетов, об остатках денежных средств по ним, выписки операций по счетам и иных документов удовлетворено правомерно, поскольку налоговые органы не вправе проводить проверку соблюдения указанных обязанностей и основания, при которых налоговый орган вправе запрашивать указанные документы, отсутствуют.
Постановление Президиума ВАС РФ от 21.12.2010 N 9966/10 по делу N А27-12323/2009
В удовлетворении заявления о признании недействительным решения антимонопольного органа в части признания общества нарушившим антимонопольное законодательство и выдачи ему предписания о прекращении указанного нарушения отказано, так как наличие нарушения в виде заключения антиконкурентного соглашения установлено и не ставится в зависимость ни от фактического выполнения самого соглашения, ни от его заключенности в виде договора по правилам, установленным гражданским законодательством.
Постановление Президиума ВАС РФ от 21.12.2010 N 3972/10 по делу N А09-9907/08-30
Заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в невозврате суммы излишне уплаченного ЕНВД, и понуждении инспекции произвести зачисление указанной суммы на лицевой счет общества удовлетворено, поскольку установлено наличие переплаты по данному налогу, заявление о возврате излишне уплаченного налога подано обществом в суд в пределах срока обращения в суд, течение которого началось с момента, когда общество узнало о наличии у него переплаты из акта налоговой проверки.
Постановление Президиума ВАС РФ от 21.12.2010 N 1993/09 по делу N А40-8404/07-37-86
Заявление о пересмотре акта суда по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворено правомерно, так как судебный акт, основанный на законе, практика применения которого определена ВАС РФ после его принятия, может быть пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам лишь при его оспаривании в порядке надзора и в случае, если надзорная инстанция установит такие обстоятельства и вынесет определение об отказе в передаче дела в президиум и возможности пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.
Постановление Президиума ВАС РФ от 21.12.2010 N 11236/10 по делу N А40-113478/09-5-687
Заявление о взыскании процентов за просрочку выплаты страхового возмещения удовлетворено в пределах двухлетнего срока исковой давности правомерно, поскольку указанное требование связано с имущественным страхованием и является дополнительным по отношению к основному требованию о выплате страхового возмещения, следовательно, и специальный срок исковой давности к ним должен применяться одинаковый.
Постановление Президиума ВАС РФ от 21.12.2010 N 11612/10 по делу N А40-64411/09-55-506
В иске о взыскании расходов, связанных с уплатой железной дороге штрафа за невыполнение заявок на перевозку грузов, отказано правомерно, поскольку истец являлся грузоотправителем по железнодорожным накладным и на нем лежала обязанность подавать вагоны под загрузку груза на основании заявок на перевозку, а отсутствие своей вины в невыполнении заявок он не доказал.
Постановление Президиума ВАС РФ от 21.12.2010 N 10659/10 по делу N А07-15311/2009
В удовлетворении требования о признании недействительным решения налогового органа отказано правомерно, поскольку в результате передачи налогоплательщиком зерна контрагенту в счет оплаты стоимости оказанных услуг, а также погашения задолженности за оказанные ранее услуги и поставленные товары у него возник доход от реализации товаров, размер которого определен налоговым органом на основе стоимости зерна, отраженной в счетах-фактурах.
Постановление Президиума ВАС РФ от 21.12.2010 N 10490/10 по делу N А21-1293/2009
Иск администрации городского округа о взыскании убытков, причиненных незаконными действиями налогового органа, удовлетворен, поскольку спор возник не из публично-правовых отношений, регулируемых бюджетным законодательством, а в связи с причинением вреда незаконными действиями государственного органа, возмещение которого регулируется нормами гражданского законодательства.
Постановление Президиума ВАС РФ от 21.12.2010 N 10301/10 по делу N А21-СП-2269
Дело по заявлению о принятии обеспечительных мер в виде ареста морского судна направлено на новое рассмотрение, поскольку арбитражный суд Российской Федерации обладал правом на применение обеспечительных мер в форме ареста морского судна при наличии ранее принятых обеспечительных мер в форме ареста того же объекта по требованию иных лиц и по другим основаниям.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-18064/10 по делу N А76-39388/2009-4-933/98
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17946/10 по делу N А82-15543/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17930/10 по делу N А74-4221/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17873/10 по делу N А65-3322/2010-СА2-34
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17871/10 по делу N А74-1239/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17800/10 по делу N А43-40137/2009-6-1371
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16520/10 по делу N А66-4097/2010
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16125/10 по делу N А79-11760/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17301/10 по делу N А33-659/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий налогового органа по сбору, хранению и использованию информации об операциях на расчетных счетах третьего лица и обязании устранить допущенные нарушения путем исключения данной информации из доказательственной базы в деле о налоговом правонарушении для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что оспариваемые действия соответствуют ст. 93.1 НК РФ и не нарушают прав заявителя.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 18078/10 по делу N А65-10437/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16636/10 по делу N А57-3002/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления органа местного самоуправления о предоставлении юридическому лицу земельного участка для проектирования и строительства многоэтажных жилых домов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что при вынесении оспариваемого ненормативного акта не был соблюден установленный Земельным кодексом РФ порядок предоставления земли.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17186/10 по делу N А40-75809/10-118-399
В передаче дела по заявлению об оспаривании решений и требований налоговых органов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку направление дела по подсудности без учета права заявителя на выбор между арбитражными судами, которым согласно ст. 36 Арбитражного процессуального кодекса РФ подсудно дело, не является нарушением правил подсудности и безусловным основанием для отмены судебных актов.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16957/10 по делу N А33-2077/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий налогового органа по использованию информации об операциях на расчетных счетах и обязании устранить нарушения прав заявителя путем исключения данной информации из доказательственной базы в деле о налоговом правонарушении для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что действия по направлению запросов об истребовании выписок по расчетным счетам контрагентов общества не противоречат положениям ст. 93.1 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16902/10 по делу N А32-53503/2009-51/1074
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС и начисления пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованным выводам о том, что реальность хозяйственных операций между налогоплательщиком и его контрагентом подтверждена, счета-фактуры соответствуют требованиям ст. 169 НК РФ, условия применения налоговых вычетов по НДС заявителем соблюдены.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 18034/10 по делу N А40-24822/10-34-221
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 18031/10 по делу N А40-103449/09-40-830
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 18030/10 по делу N А40-174713/09-91-1281
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 18029/10 по делу N А40-3412/10-34-35
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 18021/10 по делу N А41-29794/09
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 18016/10 по делу N А27-6356/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 18009/10 по делу N А57-739/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 18007/10 по делу N А12-594/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 18007/10 по делу N А12-594/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 18006/10 по делу N А14-16208/2009-448/6
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 17998/10 по делу N А23-1262/07Г-3-64
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 17538/10 по делу N А40-130521/09-138-768
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 17388/10 по делу N А68-4446/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 15810/10 по делу N А12-3403/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-10098/10 по делу N А40-79360/09-47-528
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору займа, право требования которой было получено истцом по договору цессии, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из отсутствия документального подтверждения получения заимодавцем от заемщика уведомления об уступке требования и заявления о зачете.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 16926/10 по делу N А40-173658/09-157-1242
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по арендной плате и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что арендатором не выполнены обязательства по уплате арендной платы в сроки, установленные договором аренды транспортного средства.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-15273/10 по делу N А24-4617/2008
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-15268/10 по делу N А24-4618/2008
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-10098/10 по делу N А40-79360/09-47-528
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N 17985/10 по делу N А32-7008/2010-32/160
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17440/10 по делу N А76-24092/2009-4-664/164
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17386/10 по делу N А47-6251/2008
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16582/10 по делу N А45-26708/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16278/10 по делу N А33-17036/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-15669/10 по делу N А56-61008/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-15295/10 по делу N А24-4619/2008
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-15290/10 по делу N А24-4616/2008
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16621/10 по делу N А40-95982/09-3-753
В передаче дела по иску о признании объекта самовольной постройкой, признании недействительным зарегистрированного права собственности на данный объект, исключении из Единого государственного реестра прав записей о регистрации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истец не представил доказательств демонтажа объекта и возведения на его месте нового здания, на которое зарегистрировано право собственности.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16579/10 по делу N А02-1806/2009
В передаче дела по иску о взыскании стоимости консультационных услуг и судебных издержек для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что между исполнителем и заказчиком в лице председателя ликвидационной комиссии государственного учреждения был заключен договор об оказании консультационных услуг, соответствующие услуги оказаны, которые заказчиком приняты, но не оплачены.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16577/10 по делу N А02-1805/2009
В передаче дела по иску о взыскании стоимости аудиторских услуг и судебных издержек для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что исполнителем и заказчиком в лице председателя ликвидационной комиссии государственного учреждения заключен договор на проведение аудиторской проверки, во исполнение условий договора были оказаны услуги, которые были приняты по акту, но не оплачены.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16575/10 по делу N А08-9974/2009-10
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору оказания услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16556/10 по делу N А40-134721/09-69-948
В передаче дела по иску о возврате авансового платежа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из отсутствия доказательств направления истцом мотивированного отказа от подписания акта выполненных ответчиком работ по заключенному сторонами договору подряда, доказательств факта невыполнения ответчиком работ истцом не представлено.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-15295/10 по делу N А24-4619/2008
В передаче дела по иску о взыскании за счет казны убытков в связи с невозвращением топочного мазута по договору заимствования материальных ценностей областного резерва для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из того, что договор займа является ничтожной сделкой, иная практика рассмотрения аналогичных споров установлена в период рассмотрения настоящего заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-15290/10 по делу N А24-4616/2008
В передаче дела по иску о взыскании за счет казны убытков в связи с невозвращением топочного мазута по договору заимствования материальных ценностей областного резерва для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из того, что договор займа является ничтожной сделкой, иная практика рассмотрения аналогичных споров установлена в период рассмотрения настоящего заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-15273/10 по делу N А24-4617/2008
В передаче дела по иску о взыскании за счет казны убытков в связи с невозвращением топочного мазута по договору заимствования материальных ценностей областного резерва для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из того, что договор займа является ничтожной сделкой, иная практика рассмотрения аналогичных споров установлена в период рассмотрения настоящего заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-14683/10 по делу N А71-4075/2010-А25
В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ за включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителя, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-14521/10 по делу N А32-53490/2009-51/1071-341АЖ
В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ст. 15.1 КоАП РФ за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-14242/10 по делу N А05-18569/2009
В передаче дела по иску о взыскании суммы неуплаченного НДС по договорам подряда на ремонт судов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения законодательства о сроках взыскания спорной задолженности установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-14220/10 по делу N А60-5381/2010-С5
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что порядок привлечения общества к административной ответственности государственным органом не нарушен.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-14218/10 по делу N А60-5369/2010-С5
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что порядок привлечения общества к административной ответственности государственным органом не нарушен.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-14125/10 по делу N А32-46996/2009-63/652-83АЖ
В передаче дела по заявлению о признании незаконными и отмене постановлений о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.7.3 и ч. 7 ст. 15.23.1 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, удовлетворяя заявление в отношении одного из постановлений, пришел к обоснованному выводу о том, что срок давности привлечения к ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, государственным органом пропущен.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-15704/10 по делу N А57-4163/04-34
В передаче дела по иску о признании права собственности на железнодорожный путь для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-18002/10 по делу N А63-16431/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17913/10 по делу N А-32-53977/2009-73/1004
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17869/10 по делу N А76-43890/2009-25-713/131
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17802/10 по делу N А40-45555/10-72-183
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17794/10 по делу N А40-32193/10-84-135
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17061/10 по делу N А56-94536/2009
В передаче дела по заявлению органа Пенсионного фонда РФ о взыскании штрафа за предоставление неполных (недостоверных) сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что сведения о задолженности по страховым взносам на начало расчетного периода не относятся к сведениям, необходимым для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, которые страхователи обязаны предоставлять.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16986/10 по делу N А40-138590/09-85-564
В передаче дела по иску о взыскании убытков, понесенных в результате невыполнения ответчиком обязательств по инвестиционному контракту, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска в части возмещения расходов на разработку проектно-сметной документации, обоснованно исходил из того, что совершение необходимых действий, направленных на оформление в установленном порядке договора аренды земельного участка, возложено на истца, а доказательств несения спорных расходов истцом не представлено.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16973/10 по делу N А63-18617/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что ответчиком не представлены доказательства факта несения расходов, а также их размера.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16925/10 по делу N А40-30708/10-94-125
В передаче дела по заявлению признании незаконным отказа в разработке градостроительного заключения для размещения справочного киоска для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что оспариваемый отказ соответствует закону и не нарушает права и законные интересы общества.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16866/10 по делу N А56-42495/2009
В передаче дела по иску о солидарном взыскании ущерба в связи с незаконным сносом недвижимого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что право собственности истца на спорное строение материалами дела не подтверждается.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16829/10 по делу N А41-1339/10
В передаче дела по иску о признании недействительным пункта договора в части превышения цены договора, применении последствий недействительности сделки в виде взыскания солидарно излишне полученной части цены договора, а также взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что спорный договор купли-продажи земельного участка заключен по цене, установленной на основании судебного решения, до вступления в силу нормы, установившей право выкупа земельных участков по льготной цене.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16813/10 по делу N А32-47150/2009-10/910-2010-28/270
В передаче дела по иску об освобождении самовольно занятого земельного участка путем демонтажа и вывоза расположенных на нем объектов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что у общества отсутствуют правовые основания для нахождения на истребуемом земельном участке, так как договор аренды земельного участка судебным актом по другому делу признан ничтожным.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16797/10 по делу N А06-451/2010
В передаче дела по иску о взыскании неустойки за просрочку оплаты электроэнергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, пришел к обоснованному выводу о том, что не дана правовая оценка условиям договора.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16796/10 по делу N А79-13707/2009
В передаче дела по иску о взыскании упущенной выгоды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истец не подтвердил документально, что в спорный период он получил бы соответствующие доходы, если бы ответчиком экскаватору не был причинен ущерб.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16791/10 по делу N А32-21417/2009-9/525
В передаче дела по иску об обязании возвратить находящееся на хранении зерно пшеницы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что у ответчика не имеется в наличии зерна в указанном объеме, кроме того, спорное зерно выбыло из фактического владения истца, в связи с чем обязательства ответчика по договору хранения перед обществом были прекращены.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16786/10 по делу N А60-43992/2009-С1
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору на выполнение предпроектных, проектных и строительных работ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что заказчиком выполненные работы оплачены лишь частично.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16785/10 по делу N А56-62972/2009
В передаче дела по встречному иску о взыскании неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что исполнителем были допущены нарушения сроков выполнения работ, размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16780/10 по делу N А40-120594/09-3-980
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в результате неправомерного удержания денежных средств в качестве платы за аренду помещений по предварительному договору, и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что у ответчика отсутствуют основания для удержания спорной суммы.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16754/10 по делу N А60-11375/2009-С4, А60-11576/2009-С4, А60-11924/2009-С4, А60-26471/2009-С4, А60-26507/2009-С3
В передаче дела по иску о государственной регистрации перехода права собственности на нежилые помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что приватизация спорных помещений осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства, доказательств занижения их стоимости в материалы дела не представлено.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16746/10 по делу N А10-5493/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в результате пользования земельными участками без внесения платежей, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что факт пользования ответчиком спорными земельными участками доказан.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16727/10 по делу N А36-2645/2009, А36-2659/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору возобновляемой кредитной линии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из того, что довод заявителя о том, что он не знал о месте и времени судебного разбирательства, не обоснован.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16709/10 по делу N А51-131/2010
В передаче дела по иску о взыскании убытков, составляющих стоимость израсходованного топлива, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из наличия факта неисполнения ответчиками добровольно принятого обязательства по поставке мазута, что повлекло возникновение у истца убытков.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16702/10 по делу N А51-20912/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий уполномоченного органа, выразившихся в отказе в предоставлении земельного участка в собственность заявителя, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из того, что спорный земельный участок относится к землям особо охраняемых природных территорий, поскольку полностью находится во второй зоне округа санитарной охраны курортной зоны.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16697/10 по делу N А32-33831/2009-21/605
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате оказанных истцом услуг водоснабжения и водоотведения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из установления вступившими в законную силу судебными актами факта оказания истцом услуг водоснабжения и отсутствия доказательств их полной оплаты ответчиком.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16690/10 по делу N А82-16259/2009-26
В передаче дела по иску об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора о присоединении сети истца к сети ответчика, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что приостановление услуг по пропуску местного трафика и одностороннее расторжение договора на условиях, изложенных в его проекте, противоречат закону, не допускающему подобных действий в отношении публичного договора, каковым является спорный договор при участии в нем оператора, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16671/10 по делу N А28-678/2010-4/2
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за бездоговорное потребление электрической энергии в местах общего пользования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из доказанности факта неоплаты ответчиком потребленного объема электрической энергии.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16660/10 по делу N А33-17930/2009
В передаче дела по иску о прекращении ипотеки нежилого производственного здания для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из того, что спорное здание было передано в ипотеку самим истцом, в связи с чем последующее отчуждение имущества ответчику, а затем в порядке виндикации возврат его истцу не могут влечь прекращение ипотеки.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16656/10 по делу N А50-39504/2009
В передаче дела по иску о понуждении ответчика к исполнению обязательства, установленного трехсторонним соглашением об обеспечении тепловой энергией объектов недвижимости ответчика и муниципальных зданий, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из того, что соглашение подписано от имени ответчика неуполномоченным лицом и не было впоследствии одобрено его уполномоченным органом.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-4057/09 по делу N А51-259/08-13-36
В передаче дела по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта и восстановлении пропущенного срока на подачу такого заявления для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, возвращая заявление, исходил из того, что заявителем не указана уважительность причины пропуска трехмесячного срока, установленного ст. 312 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17745/10 по делу N А40-35054/10-84-148
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления государственного органа о привлечении к ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что договор водопользования на забор воды из водного объекта обществом не заключен, что образует состав указанного административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17736/10 по делу N А21-843/2010
В передаче дела по заявлению об отмене постановлений государственного органа о привлечении к ответственности по ст. 7.6 и ст. 8.2 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что на момент проведения проверки у общества отсутствовали необходимое разрешение на сброс сточных вод, а также утвержденный проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17697/10 по делу N А40-551/10-21-3
В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности за непринятие мер к ликвидации навалов мусора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из недоказанности административным органом вины общества во вмененном правонарушении и отсутствия в его действиях состава административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17576/10 по делу N А56-84683/2009
В передаче дела по иску в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд при определении размера компенсации, подлежащей взысканию, обоснованно исходил из срока незаконного использования товарного знака истца, степени вины нарушителя, наличия ранее совершенных лицом нарушений использования товарного знака, вероятных убытков.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17351/10 по делу N А15-532/08
В передаче дела по заявлению об обеспечении исполнения определения об утверждении мирового соглашения путем принятия обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество, запрета совершать сделки по отчуждению имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что определение об утверждении мирового соглашения вступило в законную силу и не обжаловано.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17349/10 по делу N А68-7127/09
В передаче дела по иску о переводе прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи акций закрытого акционерного общества, заключенному между ответчиками, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истцом пропущен срок, установленный законодательством РФ об акционерных обществах, для предъявления требования о переводе прав и обязанностей покупателя акций.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17345/10 по делу N А04-931/2010
В передаче дела по заявлению о привлечении к ответственности за неисполнение временным управляющим обязанностей, установленных законодательством РФ о банкротстве, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что действия управляющего не противоречат законодательству РФ о банкротстве, предусматривающему право управляющего осуществлять полномочия в рамках принятия мер по защите имущества должника.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17318/10 по делу N А55-3000/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления органа местного самоуправления об отказе заявителю в продлении разрешения на право организации розничного рынка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17314/10 по делу N А47-4273/2010
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что в действиях привлекаемого к ответственности лица отсутствует состав вмененного административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17306/10 по делу N А46-14858/2009
В передаче дела по иску об обязании ответчика демонтировать крыльцо, пристроенное к магазину, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что возведенное во всю ширину многоквартирного жилого дома и примыкающее к нему двустороннее кирпичное крыльцо элементами своей конструкции закрыло два оконных проема в принадлежащем истцу цокольном помещении и препятствует их естественному освещению, естественной вентиляции.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17275/10 по делу N А53-6066/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления налогового органа о привлечении к ответственности за нарушение порядка работы с денежной наличностью для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что материалами дела подтверждается факт совершения заявителем административного правонарушения, выразившегося в нарушении порядка хранения наличных денежных средств.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17245/10 по делу N А61-209/10
В передаче дела по иску о признании права собственности истца на нежилое помещение, недействительным свидетельства о регистрации права собственности на здание, аннулировании записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что имущество в договоре купли-продажи, на котором основаны исковые требования, не идентифицировано.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17240/10 по делу N А50-35194/2009
В передаче дела по иску об обязании передать дополнительные экземпляры документов, указанных в накладных, перечисленных в заключенном сторонами соглашении об окончании работ по договору на проектирование объекта недвижимости, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что вступившими в силу судебными актами, имеющими преюдициальное значение при рассмотрении данного дела, установлена обязанность ответчика по выдаче документации.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17239/10 по делу N А57-23227/09
В передаче дела по иску об истребовании из чужого незаконного владения нежилого здания для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что истцом указанное здание было приобретено по договору купли-продажи, договоры аренды, заключенные с ответчиком, не соответствуют закону, поскольку на момент их заключения муниципальное образование не вправе было распоряжаться им путем передачи в аренду ответчику.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17236/10 по делу N А53-2156/2009
В передаче дела по иску о признании права на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и взыскании ее действительной стоимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, приостанавливая производство по делу, суд исходил из необходимости назначения судебной экспертизы в целях определения действительной стоимости доли в уставном капитале общества.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17231/10 по делу N А55-32825/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не представлены доказательства внесения изменений в договор в части изменения размера арендной платы в установленном порядке.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17197/10 по делу N А06-1229/2010
В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, налога на имущество, пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что в качестве поставщиков заявителем выбраны контрагенты, созданные на подставных лиц без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в связи с чем не обоснованы применение налоговых вычетов по НДС и включение затрат в состав расходов по налогу на прибыль.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17174/10 по делу N А67-8965/2009
В передаче дела по иску об истребовании из чужого незаконного владения недвижимого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованным выводам о том, что истец является собственником истребованного имущества, а факт нахождения спорного имущества во владении недобросовестного приобретателя подтвержден материалами дела.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17168/10 по делу N А40-18624/10-51-122
В передаче дела по иску о взыскании компенсации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что непредставление ответчиком отчета об использовании результата интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ) не является основанием для применения к нему ответственности в виде взыскания компенсации.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17150/10 по делу N А06-7578/2009
В передаче дела по иску о взыскании стоимости выкупленных у истца в порядке обязательного предложения ценных бумаг, убытков, морального вреда и судебных издержек для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что предусмотренный статьей 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах" порядок выкупа ценных бумаг был соблюден, в связи с чем действия регистратора по списанию ценных бумаг со счета истца являются правомерными.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17144/10 по делу N А60-60840/2009-С1
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору оказания услуг по проверке проектной документации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отменяя судебные акты, принятые судами первой и апелляционной инстанций, и передавая дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции признал необоснованным вывод судов о том, что указанный договор является незаключенным.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17136/10 по делу N А40-145000/09-109-723
В передаче дела по иску о признании права федеральной собственности на недвижимое имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованным выводам о том, что спорный объект из состава федеральной собственности в установленном законодательством о приватизации порядке не выбыл, право собственности на спорное недвижимое имущество у ответчика не возникло.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17103/10 по делу N А45-25136/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, начислении пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что документы, представленные заявителем в подтверждение налоговых вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль, содержат недостоверные и противоречивые сведения.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17088/10 по делу N А53-4976/2010
В передаче дела по заявлению о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о нарушении налоговым органом требований действующего законодательства при проведении проверочного мероприятия.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17067/10 по делу N А45-2677/2010
В передаче дела по заявлению о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что материалами дела подтверждается факт совершения арбитражным управляющим административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-16664/10 по делу N А40-37113/09-57-183
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по государственному контракту для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с наличием оснований для передачи дела на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17260/10 по делу N А39-5533/2009
В передаче дела по иску в части взыскания упущенной выгоды вследствие незаконных действий ответчика, выразившихся в препятствовании засева ячменем арендуемых истцом земель, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из недоказанности размера упущенной выгоды.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17138/10 по делу N А53-694/2010
В передаче дела по иску о взыскании морального вреда, причиненного судебным приставом-исполнителем вследствие совершения исполнительных действий, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, прекращая производство по делу, суд исходил из неподведомственности спора арбитражному суду, поскольку отсутствуют сведения о наличии у истца статуса индивидуального предпринимателя и доказательства возникновения спора в связи с предпринимательской деятельностью.
Определение ВАС РФ от 21.12.2010 N ВАС-17131/10 по делу N А56-79327/2009
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя (отказывая в удовлетворении) иск, суд исходил из доказанности вины, причинно-следственной связи между противоправными действиями таможенных органов и причиненными убытками вследствие имевшего место незаконного бездействия при выпуске товаров, установленного вступившим в силу судебным актом по другому делу, доказанности размера убытков.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-3209/09 по делу N А19-14098/08-7
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17987/10 по делу N А45-7913/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17959/10 по делу N А13-15235/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17957/10 по делу N А40-101003/09-155-727
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17956/10 по делу N А32-1716/2010
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17954/10 по делу N А13-13774/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17950/10 по делу N А27-4954/2010
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17947/10 по делу N А03-17531/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17945/10 по делу N А09-4286/2010
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17914/10 по делу N А07-14784/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17894/10 по делу N А03-5779/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17888/10 по делу N А08-8945/2009-10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17868/10 по делу N А50-2407/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17865/10 по делу N А03-6038/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17860/10 по делу N А44-947/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17858/10 по делу N А15-493/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17847/10 по делу N А27-6555/2009
"О принятии заявления (представления) к производству"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17841/10 по делу N А13-17145/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17790/10 по делу N А33-22119/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17758/10 по делу N А33-3652/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17752/10 по делу N А21-5628/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17722/10 по делу N А26-864/2010
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17707/10 по делу N А12-6266/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16489/10 по делу N А01-1717-2275/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16266/10 по делу N А63-19494/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17970/10 по делу N А43-38539/2009-29-333
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17789/10 по делу N А43-38538/2009-2-898
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17960/10 по делу N А43-38536/2009-2-889
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17962/10 по делу N А42-10976/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17732/10 по делу N А40-7118/10-72-29
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17779/10 по делу N А40-67673/09-90-371
"О принятии заявления (представления) к производству"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17731/10 по делу N А40-66881/09-64-515
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17943/10 по делу N А40-44755/09-125-277
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17818/10 по делу N А40-38049/10-154-184
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17816/10 по делу N А40-38039/10-84-171
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17815/10 по делу N А40-38037/10-139-206
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17814/10 по делу N А40-38031/10-149-272
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17813/10 по делу N А40-38030/10-84-172
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17811/10 по делу N А40-38005/10-139-205
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17820/10 по делу N А40-38004/10-21-209
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17903/10 по делу N А40-33729/09-137-325
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-4102/09 по делу N А40-31270/07-36-79"Б"
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17829/10 по делу N А40-175984/09-44-996
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17929/10 по делу N А40-168387/09-94-1249
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17908/10 по делу N А40-163030/09-106-995
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17786/10 по делу N А40-16248/10-23-116
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17882/10 по делу N А40-155980/09-127-1225
"О принятии заявления (представления) к производству"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17870/10 по делу N А40-138960/09-23-896
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17739/10 по делу N А51-20970/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17901/10 по делу N А49-10894/2009-404АО/25
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17974/10 по делу N А56-52736/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-14212/10 по делу N А60-31742/2009-С2
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16475/09 по делу N А32-2074/07-31/61-2007-53/381
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора и возбуждении надзорного производства (в части)"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-15658/10
"Об исправлении описок в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 13341/10
"О прекращении производства по делу"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17979/10 по делу N А76-10245/2009-64-253/95
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17963/10 по делу N А76-27314/2009-52-278
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17953/10 по делу N А76-43717/2009-15-819/73
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17952/10 по делу N А78-501/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17940/10 по делу N А65-29679/2009-СГ5-52
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17935/10 по делу N А75-10868/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17919/10 по делу N А60-7633/2010-С12
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17862/10 по делу N А65-35026/2009-СГ2-4
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17837/10 по делу N А70-5924/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17768/10 по делу N А60-7490/2010-С8
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17751/10 по делу N А68-12884/09-14030/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17718/10 по делу N А63-844/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16708/10 по делу N А82-12503/2008-19
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 5265/09 по делу N А65-7599/2008-СГ1-58/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17429/10 по делу N А21-11858/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий таможенного органа по корректировке таможенной стоимости товаров для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17395/10 по делу N А40-165265/09-145-619
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений таможенных органов о принятии таможенной стоимости товаров, задекларированных по грузовым таможенным декларациям, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 18032/10 по делу N А40-51791/10-61-409
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 18011/10 по делу N А40-157763/09-61-1106
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 18003/10 по делу N А40-68741/09-41-658
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17993/10 по делу N А08-3379/2009-24-2Б
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17990/10 по делу N А05-11025/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17989/10 по делу N А81-3508/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17890/10 по делу N А44-440/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17850/10 по делу N А32-423/2009-64/28
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17849/10 по делу N А60-55392/2009-С1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17840/10 по делу N А32-8830/2010-70/168-36АП
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17821/10 по делу N А40-20419/10-110-154
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17810/10 по делу N А40-38040/10-148-218
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17787/10 по делу N А19-29150/09-46
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17782/10 по делу N А40-156326/09-154-1045
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17760/10 по делу N А05-14578/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 15827/10 по делу N А57-13902/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 13371/10 по делу N А62-8552/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17910/10 по делу N А49-10977/2009-405АО/25
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-13545/10 по делу N А76-29217/2008-44-11/553
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что цена реализации никеля была согласована сторонами с учетом значительности общего объема подлежащего поставке товара, длительного срока поставки и анализа прогнозов развития рынка цветных металлов на период исполнения сделки, которые были сделаны с учетом значительного падения биржевых цен на никель в период, предшествующий заключению сделки.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17246/10 по делу N А54-154/2010С8
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что отсутствие в ликвидационном балансе сведений о задолженности юридического лица перед банком является в силу законодательства РФ основанием для отказа в регистрации ликвидации юридического лица.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 16792/10 по делу N А33-19381/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа о нарушении законодательства РФ о размещении заказов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 16657/10 по делу N А57-25298/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа по делу о нарушении антимонопольного законодательства РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-13489/10 по делу N А14-12199/2009-314/24
Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности в части доначисления налога на прибыль организаций и соответствующих пени, штрафа передано для пересмотра в порядке надзора, так как в силу специфики оказанных предприятием услуг по перевозке существовала неопределенность в определении размера дохода от перевозки льготных категорий пассажиров.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-14243/10 по делу N А08-6369/06-1
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-14117/10 по делу N А47-9268/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17981/10 по делу N А40-154622/09-40-1156
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17980/10 по делу N А40-1751/10-109-17
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17977/10 по делу N А66-66/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17975/10 по делу N А14-11515/2005-127/7б
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17971/10 по делу N А60-51769/2009-С5
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17958/10 по делу N А70-4551/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17955/10 по делу N А73-15018/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17949/10 по делу N А45-28567/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17948/10 по делу N А53-9054/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17944/10 по делу N А40-7174/10-50-28
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17941/10 по делу N А60-6011/2009-С4
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17938/10 по делу N А59-336/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17936/10 по делу N А40-91628/09-9-690
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17933/10 по делу N А05-22074/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17928/10 по делу N А65-4907/2008-СГ5-52
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17927/10 по делу N А65-32540/2009-сг3-14
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17925/10 по делу N А27-3027/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17920/10 по делу N А68-1800/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17917/10 по делу N А56-53215/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N 17915/10 по делу N А43-5534/2009-20-173
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17781/10 по делу N А70-7429/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17382/10 по делу N А33-17699/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17180/10 по делу N А72-1702/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17180/10 по делу N А72-1702/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16822/10 по делу N А40-45179/10-25-296
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16667/10 по делу N А72-1701/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16667/10 по делу N А72-1701/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16535/10 по делу N А07-3777/2010
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16487/10 по делу N А27-14746/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16421/10 по делу N А59-5726/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16391/10 по делу N А27-21124/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16281/10 по делу N А11-16214/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-15846/09 по делу N А27-671/2009-6
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-15428/10 по делу N А42-9073/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-15381/10 по делу N А64-7083/09
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16602/10 по делу N А03-15899/2009
В передаче дела по иску в части взыскания неосновательного обогащения, составляющего стоимость услуг по передаче тепловой энергии, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что определение размера неосновательного обогащения произведено истцом с применением ориентировочных объемов подачи тепловой энергии по спорным сетям с включением не предусматривающего потребление абонентами тепловой энергии летнего периода.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16569/10 по делу N А41-23058/09
В передаче дела по иску в части взыскания задолженности за выполненные работы и оказанные услуги по договору об условиях передачи инвестором и порядке исполнения заказчиком полномочий по реализации инвестиционного проекта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истец не представил доказательств фактического выполнения работ в спорной части, не представлена первичная документация на спорные работы.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16568/10 по делу N А63-5937/2009-С-23
В передаче дела по заявлению о признании банкротом сельскохозяйственного предприятия для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16538/10 по делу N А28-17422/2009-561/25
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что выполненные работы являются дополнительными, часть из них направлена на устранение ранее допущенных недостатков, согласование работ не подтверждено, не доказано, что непринятие истцом мер по выполнению работ в срочном порядке могло привести к повреждению объекта строительства.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16527/10 по делу N А66-12202/2009
В передаче дела по иску об обязании освободить нежилое помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что между сторонами договорные отношения по аренде спорного помещения прекращены, вступившим в силу судебным актом по другому делу признано неправомерным изъятие у истца спорного помещения, признано законным зарегистрированное на это помещение право хозяйственного ведения, которое в установленном порядке не прекращено.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16526/10 по делу N А60-10864/2010-С8
Об оставлении без изменения решения Арбитражного суда Свердловской области от 25.05.2010, которым было отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим пункта 2 приложения N 1 к Положению о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Нижнего Тагила, утвержденному решением Нижнетагильской городской Думы от 26.03.2009 N 20 (в редакции решений от 22.10.2009 N 70, от 24.12.2009 N 93).
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16517/10 по делу N А72-17562/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору энергоснабжения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из доказанности факта отпуска энергоресурсов и отсутствия доказательств их полной оплаты.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16509/10 по делу N А41-38759/09
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС и налога на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что налоговым органом в процессе выездной налоговой проверки были представлены доказательства недобросовестности заявителя при исчислении указанных налогов.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16508/10 по делу N А45-22790/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что коммунальный ресурс приобретался ответчиком для предоставления услуг потребителям, объем отпущенной тепловой энергии ввиду отсутствия приборов учета должен был определяться исходя из установленных органами местного самоуправления нормативов, а не расчетным путем по балансовому методу.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16505/10 по делу N А45-1001/2010
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что в связи с отсутствием у ответчика в спорный период приборов учета истцом произведен расчет расчетным путем по балансовому методу на основании результатов расчета автоматизированной программы расчета, а такой расчет противоречит нормам законодательства РФ.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16498/10 по делу N А19-12328/09-47-22
В передаче дела по заявлению в части взыскания судебных расходов, понесенных в связи с оплатой услуг представителя, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что факт несения расходов доказан, но рассмотренный спор, по мнению суда, не являлся сложным, не требовал изучения большого объема литературы, документов, проведения расчетов.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16494/10 по делу N А40-150953/09-85-607
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ответчик пользовался находящимся в федеральной собственности нежилым помещением на основании договора аренды, признанного ничтожным в судебном порядке в связи с отсутствием согласия собственника имущества на его заключение.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16491/10 по делу N А53-27421/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий по отключению от электроэнергии киоска, взыскании реального ущерба и упущенной выгоды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истек срок действия договора аренды занимаемого киоском земельного участка, подача энергии в киоск была прекращена в связи с исполнительными действиями в рамках исполнительного производства по освобождению земельного участка.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16480/10 по делу N А59-1810/2008
В передаче дела по иску в части взыскания неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истцом не было представлено доказательств завышения ответчиком стоимости выполненных работ, использования в строительстве объекта бетона класса ниже, чем предусмотрено в проектной документации.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16477/10 по делу N А40-12427/08-25-141
В передаче дела по иску в части взыскания убытков в виде устранения недостатков и дефектов в выполненных подрядных работах, штрафа в виде затрат на устранение недостатков, расходов по экспертизе для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что наличие недостатков доказано результатами назначенной судом строительно-технической экспертизы, достоверность которой в установленном порядке ответчиком не оспорена.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16456/10 по делу N А70-10627/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа об отказе в возврате НДС, осуществлении зачета по НДС, ЕСН, обязании возвратить указанные налоги для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что инициатором возбуждения процедуры банкротства явился налоговый орган, очередность в период наблюдения не нарушена, на дату введения наблюдения у заявителя не было других кредиторов.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16425/10 по делу N А53-14855/09
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда, стоимости давальческого сырья и пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требования в части, обоснованно исходил из доказанности факта получения продукции по актам и товарно-транспортным накладным в количестве, указанном в накладных, и неполной оплаты принятой продукции.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16424/10 по делу N А51-3184/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными распоряжений органа местного самоуправления, касающихся закрепления за предприятием на праве хозяйственного ведения муниципального имущества, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из того, что право хозяйственного ведения у предприятия не возникло.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16398/10 по делу N А51-3309/2010
В передаче дела по заявлению об оспаривании решения органа Фонда социального страхования РФ о привлечении к ответственности за неисполнение обязанностей по обязательному социальному страхованию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из того, что командировочные расходы (суточные), выплаченные работникам в пределах норм, установленных локальным актом, относятся к выплатам, на которые не начисляются страховые взносы, и того, что порядок привлечения к ответственности нарушен.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16387/10 по делу N А71-20245/2009
В передаче дела по иску об обязании передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные перечисленные истцом документы, связанные с управлением домом, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из того, что договор управления домом, заключенный с ответчиком, расторгнут, факт отсутствия у ответчика документации на дом не доказан.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16385/10 по делу N А56-50926/2009
В передаче дела по заявлению об оспаривании решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства и вынесенного на его основании предписания для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16383/10 по делу N А33-1329/2010
В передаче дела по иску о признании недействительными уведомлений о повышении размера арендной платы по договору аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из того, что договором аренды предусмотрена возможность арендодателя в одностороннем порядке изменять размер арендной платы на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16381/10 по делу N А81-2703/2009
В передаче дела по иску о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из пропуска срока исковой давности.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16299/10 по делу N А56-52453/2009
В передаче дела по заявлению о включении требования в реестр требований кредиторов должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из правомерности возникших из кредитных соглашений требований и действительности договора цессии, на основании которого возникло право требования задолженности.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-15980/10 по делу N А40-153977/09-85-638
В передаче дела по иску о внесении изменений в договоры аренды недвижимого имущества в части установления срока их действия и размера арендной платы путем заключения дополнительных соглашений в редакции, предложенной истцом, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из того, что предлагаемые арендатором условия противоречат правам собственника на распоряжение принадлежащим ему имуществом.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-15857/10 по делу N А-32-7858/2009-32/187
В передаче дела по заявлению о признании незаконными решений и действий регистрирующего органа о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-15763/10 по делу N А53-9514/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из того, что признание договора подряда недействительным не является основанием для отказа от оплаты фактически выполненных и принятых заказчиком работ.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-15411/10 по делу N А55-11830/2009
В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС, соответствующих сумм пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из недоказанности налоговым органом получения заявителем необоснованной налоговой выгоды.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-15056/10 по делу N А40-132473/09-109-658
В передаче дела по иску о понуждении заключить договор аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования и удовлетворяя встречное требование о выселении, взыскании задолженности по арендной плате, пеней, обоснованно исходил из отсутствия оснований для обязательного заключения договора.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-14918/10 по делу N А76-37103/2009-21-1052/24
В передаче дела по иску о взыскании долга по арендной плате, договорной неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из того, что предъявленные арендодателем расчеты представляют собой избранный сторонами способ уведомления арендатора об изменении размера арендной платы, направив уведомления об изменении размера арендной платы, арендодатель исполнил согласованные условия договора.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-14784/10 по делу N А55-30163/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, выразившегося в неоплате выполненных истцом работ с использованием своих материалов на территории ответчика без заключения соответствующего договора, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, обоснованно исходил из того, что судом не установлено наличие иных договоров строительного подряда, заключенных сторонами.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-14441/10 по делу N А40-129198/09-110-900
В передаче дела по иску о взыскании долга за выполненные работы и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованным выводам о том, что ответчик ненадлежащим образом исполнил обязательства по оплате выполненных истцом работ, а размер процентов обоснован.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-13351/09 по делу N А60-36986/2008-С9
В передаче дела по заявлению об изменении способа и порядка исполнения решения суда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу об отсутствии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-11069/10 по делу N А40-90683/09-34-737
В передаче дела по заявлению о процессуальном правопреемстве для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как определением суда утверждено заключенное сторонами мировое соглашение, в связи с чем вопрос о пересмотре в порядке надзора судебных актов, которыми произведена замена истца его правопреемником, утратил свою актуальность.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-4584/10 по делу N А76-11923/2009-55-137
"Об истребовании материалов дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-3209/09 по делу N А19-14098/08-7
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17996/10 по делу N А71-18839/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17983/10 по делу N А46-1400/2010
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17963/10 по делу N А76-27314/2009-52-278
"Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17888/10 по делу N А08-8945/2009-10
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17868/10 по делу N А50-2407/2010
"Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17858/10 по делу N А15-493/2010
"О возвращении заявления о приостановлении исполнительного производства"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17854/10 по делу N А14-3413-2008/94/28
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17837/10 по делу N А70-5924/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17833/10 по делу N А41-15440/07
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17827/10 по делу N А32-47511/2009-31/881
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17052/10 по делу N А35-10816/2009
В передаче дела по иску об освобождении земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что истцом не представлены доказательства, подтверждающие занятие ответчиком спорного земельного участка.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16845/10 по делу N А53-24945/2009
В передаче дела по иску о признании права на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и восстановлении в правах участника общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16654/10 по делу N А41-22488/09
В передаче дела по иску о признании необоснованным применения повышающего коэффициента тепловых потерь при расчетах за горячее водоснабжение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из того, что заявленные требования уже были предметом исследования при разрешении споров по другим делам, судебные акты по которым вступили в законную силу.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16630/10 по делу N А70-3836/2009
В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из доказанности факта несвоевременной оплаты ответчиком оказанных истцом услуг по передаче электрической энергии и из отсутствия обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-16390/10 по делу N А12-22890/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным требования налогового органа об уплате налога, сбора, пеней, штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из того, что сумма, предъявленная к уплате по оспариваемому требованию, не является текущей и подлежит включению в реестр требований кредиторов, а установленный законом срок на обращение в суд с настоящим заявлением не пропущен.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-9463/10 по делу N А24-1696/2009
В передаче дела по иску о признании недействительными торгов (конкурса), проведенных на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, и протокола для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемые судебные акты могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с изменившейся правоприменительной практикой.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-9460/10 по делу N А24-1699/2009
В передаче дела по иску о признании недействительными торгов (конкурса), проведенных на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, и протокола для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемые судебные акты могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с изменившейся правоприменительной практикой.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-9459/10 по делу N А24-1693/2009
В передаче дела по иску о признании недействительными торгов (конкурса), проведенных на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, и протокола для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемые судебные акты могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с изменившейся правоприменительной практикой.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17522/10 по делу N А60-62369/2009-С4
В передаче дела по иску о признании недействительным (ничтожным) договора поручительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что истцом не представлены доказательства заключения договора с целью изменения подсудности спора и отсутствия у сторон намерения исполнить договор.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17477/10 по делу N А78-9267/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа в части привлечения к ответственности за неуплату налога на прибыль, начисления недоимки по налогу на прибыль, пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, отказывая в указанной части заявления, пришли к выводу о документальной неподтвержденности заявителем спорных расходов и нереальности хозяйственных операций с контрагентом.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17394/10 по делу N А56-27220/2007
В передаче дела по иску о взыскании задолженности на основании договора об обслуживании операций с банковскими картами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что отсутствуют доказательства невозможности удержания истцом с ответчика спорных денежных средств и оспаривания указанных операций с банковскими картами по правилам международной платежной системы.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17382/10 по делу N А33-17699/2009
В передаче дела по иску об обязании освободить земельный участок от размещенных на нем сооружений путем их демонтажа и обязании возвратить земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ответчик разрешение на строительство капитального здания не получал, имеющееся в деле разрешение было выдано для строительства временной базы строительных материалов, срок договора аренды земельного участка истек.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17378/10 по делу N А23-4320/08А-13-151
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления и предложения уплатить налог на прибыль и соответствующую сумму пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что оборудование, приобретенное на бюджетные средства, не перешло в собственность заявителя и не может быть признано его доходом.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17368/10 по делу N А65-36876/2009-СА2-41
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС, начисления сумм пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что заявителем были соблюдены условия, установленные НК РФ, для предъявления к вычету по НДС и уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль на сумму расходов, связанных с приобретением товаров и услуг у контрагентов.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17358/10 по делу N А07-16399/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, пеней, НДС, начисления пеней, взыскания штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что налоговым органом представлены доказательства получения заявителем необоснованной налоговой выгоды.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17342/10 по делу N А64-3257/09
В передаче дела по иску о взыскании необоснованно списанных денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами, обязании банка применять к истцу тариф на выдачу наличных денежных средств со счета для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что банк установил индивидуальный тариф в отношении истца в нарушение норм ГК РФ и порядка, закрепленного в договоре банковского счета.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17313/10 по делу N А10-369/2010
В передаче дела по иску о расторжении договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, для осуществления заготовки древесины для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из доказанности нарушения ответчиком обязанности о предоставлении проекта освоения лесов с положительным заключением государственной экспертизы, которая предусмотрена положениями Лесного кодекса РФ и заключенным сторонами договором.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17294/10 по делу N А40-52823/09-100-476
В передаче дела по заявлению третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, о возмещении судебных расходов, связанных с оплатой услуг представителя, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что из представленных документов не усматривается, что истребуемые расходы понесены заявителем в связи с обжалованием принятого по делу судебного акта.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17182/10 по делу N А07-26152/2009
В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что спорный земельный участок включен в состав территориальных резервов жилищного строительства, расположен в пределах красных линий и входит в состав земель общего пользования, в связи с чем не может быть передан в собственность ответчика.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-17123/10 по делу N А41-5704/10
В передаче дела по иску в части взыскания процентов за пользование бюджетным кредитом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что оснований для освобождения ответчика от предусмотренной ст. 809 ГК РФ и договором займа обязанности по уплате процентов за пользование кредитом не имеется, фактическое пользование заемщиком кредитными средствами подтверждено.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-15661/10 по делу N А55-2810/2007
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-14503/10 по делу N А40-77602/09-15-252
Дело об признании незаконным решения уполномоченного органа о прекращении делопроизводства по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака передано для пересмотра в порядке надзора, поскольку доказательств недобросовестного поведения истца и создания им видимости заинтересованности без реального намерения использовать спорное обозначение в своей деятельности в материалах дела не имеется.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-14501/10 по делу N А45-9663/2009
Судебные акты по требованию о процессуальном правопреемстве в деле о банкротстве отменены, дело передано для пересмотра в порядке надзора, так как в обоснование заявления правопреемника представлены незаверенные надлежащим образом светокопии, а в протоколе судебного заседания отсутствуют сведения об обозрении судом подлинников представленных документов.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-14501/10 по делу N А45-9663/2009
Судебные акты по требованию о процессуальном правопреемстве в деле о банкротстве отменены, дело передано для пересмотра в порядке надзора, так как в обоснование заявления правопреемника представлены незаверенные надлежащим образом светокопии, а в протоколе судебного заседания отсутствуют сведения об обозрении судом подлинников представленных документов.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-14386/10 по делу N А56-76081/2009
Дело о понуждении заключить охранное обязательство по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия передано для пересмотра в порядке надзора, поскольку в отсутствие достигнутого между сторонами соглашения сторон о неустойке суды, руководствуясь п. 1 ст. 330 ГК РФ, отклоняют иски органов государственной власти, осуществляющих государственную политику в сфере охраны объектов культурного наследия, с требованием об урегулировании разногласий сторон относительно этого условия.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-13903/10 по делу N А60-62482/2009-С7
Дело о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами передано для пересмотра в порядке надзора, так как применение ч. 2 ст. 1107 ГПК РФ в условиях, когда стороны прекратили спор, возникший из неосновательного обогащения, путем заключения мирового соглашения, противоречит принципам разумности и добросовестности гражданского оборота, сущности института примирения сторон в арбитражном процессуальном праве, направленном на прекращение конфликта и недопущения его эскалации.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-13765/10 по делу N А63-17407/2009
Дело о взыскании задолженности по договору строительного подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, поскольку вывод о невозможности проведения экспертизы с учетом того, что работы на объекте выполняются и другими подрядчиками, а также об устранении подрядчиком недостатков выполненных работ сделан без оценки доказательств, не мотивирован судом и необоснованно послужил основанием для отказа в назначении экспертизы.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-13661/10 по делу N А12-1349/2010
Дело о признании частично недействительными (ничтожными) пунктов договора купли-продажи муниципального имущества и применении последствий недействительности ничтожной части договора передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов, поскольку выводы судов о правомерности включенных в договор условий, касающихся рыночной цены имущества без НДС, не соответствуют законодательству и разъяснениям по вопросу исчисления налога при приобретении имущества казны.
Определение ВАС РФ от 20.12.2010 N ВАС-13560/10 по делу N А13-12900/2009
Дело по заявлению о взыскании с администрации городского поселения задолженности по муниципальному контракту передано для пересмотра в порядке надзора, так как госпошлина, по уплате которой истцу была предоставлена отсрочка, взысканию с ответчика не подлежала.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17896/10 по делу N А03-16869/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17891/10 по делу N А22-2345/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17771/10 по делу N А26-7910/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-18066/07 по делу N А40-44564/06-56-315
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17991/10 по делу N А40-1839/10-110-13
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17964/10 по делу N А55-22609/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17353/10 по делу N А40-166607/09-110-1056
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения патентного органа, решения об отказе в регистрации обозначения, обязании удовлетворить возражение и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что обозначение, заявленное на регистрацию, приобрело различительную способность в силу его использования.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17844/10 по делу N А75-11991/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17006/10 по делу N А40-58359/09-79-316
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения таможенного органа об отказе в возврате излишне уплаченного налога на добавленную стоимость для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16626/10 по делу N А37-1/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа об уплате заявителем НДС, пеней и привлечении к налоговой ответственности в виде штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что вступившими в силу судебными актами было установлено надлежащее извещение налоговым органом заявителя о месте и времени рассмотрения материалов налоговой проверки.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-14109/10 по делу N А53-25121/2009
В передаче дела по иску о признании недействительными соглашений об уступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, договоров купли-продажи и применении последствий недействительности сделок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованным выводам о том, что целью заключения сделок являлась продажа имущественного комплекса сельскохозяйственной организации в обход ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и оспариваемые сделки являются притворными.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-14094/10 по делу N А36-5000/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения об отказе в регистрации права собственности на нежилые помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что представленный заявителем на регистрацию кадастровый паспорт был выдан предприятием, имеющим право проводить инвентаризацию объектов недвижимости, при этом регистрирующим органом не доказано, что кадастровый паспорт не соответствует требованиям, установленным нормативно-правовыми актами.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-13546/10 по делу N А12-679/2007
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что органом местного самоуправления не исполнена обязанность по возмещению истцу разницы между величиной тарифов на отопление и горячее водоснабжение и реальной долей платежей населения, а также между действительной экономически обоснованной себестоимостью производства услуг и размером тарифа.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-13021/10 по делу N А56-65487/2009
В передаче дела по иску о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведение архитектуры в виде проектов и чертежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истец не представил достаточных доказательств использования ответчиком произведения архитектуры, права на которое принадлежат истцу.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16955/10 по делу N А45-28354/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в неосуществлении налогового контроля и непривлечении к налоговой ответственности общества, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом и в соответствии с нормами действующего законодательства РФ осуществляет гражданские права и несет связанные со своей деятельностью обязанности.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16764/10 по делу N А56-64006/2009
В передаче дела по заявлению о снижении исполнительского сбора, взыскиваемого по постановлению судебного пристава-исполнителя, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17889/10 по делу N А40-167040/09-28-1191
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17881/10 по делу N А40-2841/10-138-22
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17879/10 по делу N А40-175555/09-100-1129
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17874/10 по делу N А59-6299/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17853/10 по делу N А65-1636/2007-СГ5-53
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17852/10 по делу N А47-9937/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17834/10 по делу N А40-39928/09-64-270
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17832/10 по делу N А56-47621/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17830/10 по делу N А40-17778/09-136-157
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17822/10 по делу N А66-4708/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17817/10 по делу N А40-46521/10-24-394
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17793/10 по делу N А60-11913/2010-С5
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17778/10 по делу N А04-129/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17776/10 по делу N А67-732/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17769/10 по делу N А53-30154/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17757/10 по делу N А46-851/2010
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17756/10 по делу N А56-62172/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17746/10 по делу N А19-11164/09-48
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17744/10 по делу N А55-31720/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17742/10 по делу N А05-21597/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17735/10 по делу N А60-1730/2010-С5
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17733/10 по делу N А82-15318/2009-21
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17703/10 по делу N А60-61710/2009-С12
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17694/10 по делу N А19-4764/10-23
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 16623/10 по делу N А40-120754/09-55-921
"Об истребовании дела из Арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 16492/10 по делу N А58-4583/09
"Об истребовании дела из Арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 16452/10 по делу N А43-2755/2010-1-82
"Об истребовании дела из Арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 16334/10 по делу N А27-4823/2009-3
"Об истребовании дела из Арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 15534/10 по делу N А12-760/07-С22
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 15182/10 по делу N А12-3121/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора (в части) и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 14124/09 по делу N А65-22911/2008-СГ5-51
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 12314/10 по делу N А56-9979/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-7376/10 по делу N А40-62846/09-94-355
В передаче дела по заявлению о признании недействительным приказа уполномоченного органа об отмене постановлений о тарифах на электрическую энергию, реализуемую энергоснабжающей компанией, отнесенных к группе "Базовые потребители", для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-3154/06 по делу N А33-16152/2005
В передаче дела по заявлению о признании банкротом государственного унитарного предприятия для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, прекращая производство по делу, суд исходил из того, что сторонами утверждено мировое соглашение.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-18069/09 по делу N А55-197/2009
В передаче дела по заявлению в части признания недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неполную уплату НДС, начислении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что заявитель произвел оплату задолженности путем передачи своим поставщикам векселей третьих лиц, но не смог предъявить при этом к вычету НДС.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17912/09 по делу N А54-5153/2008-С16
В передаче дела по иску о признании недействительной государственной регистрации права собственности, обязании исключить регистрационную запись, истребовании имущества из чужого незаконного владения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17297/10 по делу N А50-8329/2009
В передаче дела по иску о признании недействительным кредитного договора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что оспариваемый кредитный договор является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности заемщика, не нарушает права и законные интересы истца как акционера заемщика.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17191/10 по делу N А35-9659/09-С5
В передаче дела по иску о признании недействительным договора уступки требования, возникшего из неисполнения обязательств по оплате товара, переданного по договорам купли-продажи, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истцами не представлено свидетельств невозможности или затруднительности истребования уступленного долга либо иных доказательств, подтверждающих подобного рода обстоятельства.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17177/10 по делу N А07-8094/2009
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что регистратор осуществил регистрацию перехода прав на акции истца на основании подложных документов с нарушением порядка, установленного законодательством РФ, в связи с чем эмитент, поручив ведение и хранение реестра своих акционеров регистратору, несет ответственность перед владельцами ценных бумаг за ненадлежащее ведение реестра.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17165/10 по делу N А60-43614/2009-С11
В передаче дела по иску конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью о признании недействительной сделки по выдаче ответчику недвижимого имущества и векселей в натуре в связи с его выходом из состава участников общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ответчиком была нарушена процедура выхода из общества, установленная законодательством РФ об обществах с ограниченной ответственностью.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17122/10 по делу N А40-57394/07-149-446
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о государственной регистрации изменений в сведения об акционерном обществе, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что признание решения незаконным само по себе не восстановит нарушенное право заявителя как бывшего генерального директора общества.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17111/10 по делу N А32-5329/2010-35/30
В передаче дела по иску о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из доказанности факта реализации без согласия правообладателя компакт-диска с аудиовизуальной записью мультипликационного сериала.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17109/10 по делу N А28-2467/2010-104/9
В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи не завершенного строительством объекта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что отсутствуют доказательства того, что заключение договора повлекло для общества как продавца по сделке убытки, нарушение прав истцов как его участников, поскольку заключение договора являлось способом предотвращения еще больших убытков для общества.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17101/10 по делу N А65-30118/2009-СГ1-10
В передаче дела по иску о признании недействительным договора ипотеки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом, удовлетворяются за счет стоимости предмета залога преимущественно перед иными кредиторами, поскольку между залогодателем и залогодержателем заключен договор ипотеки во исполнение обеспечения обязательств по кредитному договору.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16983/10 по делу N А51-202/2010
В передаче дела по заявлению о включении требований в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя (отказывая в удовлетворении) иск, суд исходил из установленных по делу обстоятельств, подтверждающих размер произведенного финансовым агентом фактического финансирования клиента и неполучения денежных средств от третьих лиц (должников клиента).
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16967/10 по делу N А08-9660/2009-27
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления органа местного самоуправления о предоставлении в собственность третьему лицу земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16952/10 по делу N А41-43804/09
В передаче дела по иску о признании права собственности на нежилое здание для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из отсутствия при возведении здания разрешения на строительство, за получением которого в установленном законодательством РФ порядке истец не обращался.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16939/10 по делу N А50-420/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС, начисления пеней, привлечения к налоговой ответственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение в указанной части, суд исходил из того, что отклонив каждый из доводов налогового органа в отдельности, не были оценены все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16910/10 по делу N А66-15290/2009
В передаче дела по заявлению в части признания недействительным решения налогового органа в части доначисления водного налога, начисления пени и привлечения к ответственности за неполную уплату налога для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что организация, осуществляющая водопользование подземными водными объектами, являются плательщиками водного налога, но штраф за неполную уплату налога был снижен судом.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16894/10 по делу N А06-7943/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании пеней за неуплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что требование органа Пенсионного фонда РФ об уплате недоимки и пеней не содержало сведений о недоимки, на которую начислены спорные суммы пеней, периоде их начисления, ставке и расчете пеней.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16807/10 по делу N А46-753/2010
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных затоплением помещений, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, частично удовлетворяя требование, обоснованно исходил из наличия вины ответчика в причинении убытков и доказанности размера убытков.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16757/10 по делу N А40-118147/09-79-634
В передаче дела по заявлению о признании незаконной государственной регистрации права собственности на нежилое помещение, обязании восстановить запись о праве собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требования, обоснованно исходил из того, что представленные для регистрации документы признаны в судебном порядке недействительными.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16699/10 по делу N А78-2854/2009
В передаче дела по заявлению об оспаривании решения налогового органа о доначислении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, частично удовлетворяя требование, обоснованно исходил из того, что хозяйственные операции по спорным контрагентам заявителем произведены, товарно-транспортные накладные не оформлялись в связи с самостоятельным осуществлением перевозки с оформлением транспортных накладных.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16670/10 по делу N А32-46209/2009-11/908
В передаче дела по заявлению об оспаривании решения налогового органа в части доначисления земельного налога, пеней и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из правомерности примененной заявителем ставки земельного налога в связи с тем, что участок находится во второй зоне округа санитарной охраны курорта, имеет рекреационное, лечебно-оздоровительное значение и на нем размещены и используются объекты пансионата.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16666/10 по делу N А71-17903/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по муниципальному контракту и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из документального подтверждения факта оказания услуг и отсутствия доказательств их оплаты, при недостаточности денежных средств у учреждения субсидиарная ответственность возложена на муниципальное образование за счет его казны.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16655/10 по делу N А71-17902/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по муниципальному контракту и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из документального подтверждения факта оказания услуг и отсутствия доказательств их оплаты, при недостаточности денежных средств у учреждения субсидиарная ответственность возложена на муниципальное образование за счет его казны.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16587/10 по делу N А23-327/10А-21-12
В передаче дела по иску органа Фонда социального страхования РФ о взыскании с лечебного учреждения ущерба в размере незаконно выплаченного пособия для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из того, что действия лечебного учреждения по выдаче спорных листков нетрудоспособности не находятся в прямой причинно-следственной связи с фактом расходования средств обязательного социального страхования на их оплату.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16580/10 по делу N А40-132607/09-91-1046
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, составляющего стоимость неоплаченных услуг, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из подтверждения факта оказания услуг на спорную сумму.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16578/10 по делу N А56-73201/2009
В передаче дела по заявлению банка о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности по п. 2 ст. 129.1 НК РФ за неисполнение требования налогового органа о представлении документов в отношении деятельности обществ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из отсутствия у банка оснований для исполнения требования налогового органа и недоказанности повторности совершения банком вмененного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16536/10 по делу N А27-387/2010
В передаче дела по заявлению об оспаривании решений налогового органа о доначислении авансовых платежей по земельному налогу для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из необоснованности применения заявителем пониженной ставки, установленной нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и подлежащей применению в пределах этого муниципального образования.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16531/10 по делу N А40-68485/09-91-514
В передаче дела по заявлению об обязании поставить на регистрационный учет автомобиль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из того, что заявитель является добросовестным приобретателем автомобиля.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16522/10 по делу N А40-130548/09-15-520
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных расторжением договора, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из отсутствия доказательств расторжения договора, нарушения ответчиком договорных обязательств.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16513/10 по делу N А45-23134/2009
В передаче дела по иску о взыскании долга по муниципальному контракту для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование за счет казны муниципального образования, обоснованно исходил из отсутствия доказательств оплаты выполненных работ.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16495/10 по делу N А60-55951/2009-С2
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору предоставления коммунальных услуг и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из установления факта оказания в спорный период услуг по водоснабжению с учетом отсутствия на объекте ответчика прибора учета и необходимости в этой связи определения объема отпущенной холодной воды расчетным способом.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16493/10 по делу N А28-527/2010-25/18
В передаче дела по иску о взыскании долга за пользование земельным участком, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая частично в удовлетворении требования о взыскании долга и полностью во взыскании процентов, обоснованно исходил из отсутствия оснований для применения использованного истцом удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка и отсутствия обязанности у ответчика по уплате процентов.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16479/10 по делу N А01-941/2009
В передаче дела по заявлению об оспаривании бездействия, выразившегося в непринятии решения о приватизации земельного участка, взыскании за счет казны РФ убытков, причиненных незаконным бездействием, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из пропуска срока на обжалование бездействия и отсутствия причинно-следственной связи между бездействием и наступившими последствиями в виде расходов по внесению арендной платы.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16463/10 по делу N А27-2026/2010
В передаче дела по заявлению об оспаривании решения органа Фонда социального страхования РФ об отказе в выделении средств на возмещение расходов страхователя на выплату пособия по беременности и родам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из реальности трудовых отношений застрахованных лиц со страхователем и соблюдения требований для получения средств на возмещение расходов по обязательному социальному страхованию.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16445/10 по делу N А67-158/2010
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения вследствие выплаты ответчику денежной суммы за услуги по обеспечению инвалидов эндопротезами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из наличия между сторонами договорных отношений.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16434/10 по делу N А56-16255/2006
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных неисполнением обязательств по договору о целевой денежной компенсации убытков за простой нефтетрубопровода в связи со строительством кольцевой автодороги, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из отсутствия противоправности в действиях ответчика и несоответствия размера заявленных убытков установленному договором.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16413/10 по делу N А74-4855/2009
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору аренды недвижимого государственного имущества и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из того, что досрочное освобождение арендуемого помещения (до прекращения в установленном порядке действия договора аренды) не является основанием прекращения обязательства арендатора по внесению арендной платы.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16406/10 по делу N А24-718,1231/2002
В передаче дела по заявлению о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из недоказанности уважительности причин пропуска срока.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16384/10 по делу N А19-9271/09-23-16
В передаче дела по иску о взыскании убытков, возникших в результате незаконного непринятия надбавок к тарифам на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из отсутствия условий для применения ответственности вследствие причинения вреда, в частности недоказанности размера убытков.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16375/10 по делу N А47-11139/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о наличии обязанности сетевой организации компенсировать истцу стоимость фактических потерь электрической энергии, возникших в принадлежащих ей сетях.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16367/10 по делу N А63-498/2010
В передаче дела по иску о признании незаконным отказа в предоставлении преимущественного права на приобретение арендуемого нежилого помещения и обязании устранить допущенные нарушения прав и законных интересов истца для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что истец является лицом, обладающим преимущественным правом на приватизацию арендуемого помещения.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16366/10 по делу N А40-4043/10-8-34
В передаче дела по иску о взыскании ущерба для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что представленные доказательства подтверждают повреждение газопровода по вине работников ответчика и размер ущерба.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16361/10 по делу N А66-13845/2009
В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как правовой подход к рассмотрению споров, возникающих из договоров страхования ответственности складов временного хранения, установлен Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего истец может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16341/10 по делу N А51-14786/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о наличии на стороне ответчика неосновательного обогащения вследствие оказания истцом услуг по отпуску лекарственных средств отдельным категориям граждан при отсутствии заключенного между сторонами договора, стоимость которых ответчик обязан возместить истцу.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16339/10 по делу N А78-7995/2009
В передаче дела по иску о признании на основании ст. 222 ГК РФ права собственности за РФ и права оперативного управления за учреждением на здание учебно-лабораторного корпуса для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованным выводам о том, что право учреждения производно от права федеральной собственности, о признании которого иск вправе предъявить только правомочное лицо, при этом на ввод реконструированного объекта в эксплуатацию отсутствует разрешение компетентного органа.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-15599/10 по делу N А10-3982/2007
В передаче дела по иску об обязании ответчика прекратить использование товарного знака истца, удалить за свой счет с контрафактного товара этикетки, на которых размещен спорный товарный знак, и взыскании компенсации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик незаконно использует в своей предпринимательской деятельности обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца путем размещения его на этикетках своего товара.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-15560/10 по делу N А40-16397/10-76-49
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа о проведении повторной выездной налоговой проверки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о наличии у вышестоящего налогового органа правомочия на проведение такой проверки.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-15092/10 по делу N А68-14142/09
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, пришел к обоснованному выводу о необходимости более полного исследования представленных доказательств и установления фактических обстоятельств дела.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-14930/10 по делу N А11-14964/2009
В передаче дела по встречному иску о взыскании стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении встречного иска, пришел к обоснованному выводу о том, что при заключении предварительного договора арендатор согласился с его условиями, в частности с тем, что результаты произведенных арендатором работ, в том числе неотделимые улучшения, становятся собственностью арендодателя без возмещения их стоимости, и выполнил эти условия до заключения договора аренды.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-14705/10 по делу N А56-13824/2008
В передаче дела по иску об обязании выполнить дополнительные работы в соответствии с технической и сметной документацией по устранению недостатков выполненных по государственному контракту работ и взыскании неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что актом освидетельствования скрытых работ подтверждается надлежащее качество выполненных по контракту работ.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-14525/10 по делу N А37-1624/2009
В передаче дела по иску о применении последствий недействительности ничтожной сделки (разделительного баланса общества) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, передавая дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции пришел к обоснованному выводу о необходимости полного выяснения обстоятельств по делу и правильного применения норм материального права.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-14379/10 по делу N А40-112301/09-7-886
В передаче дела по иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения, компенсации вреда, причиненного неправомерными действиями ответчика, и обязании возвратить неосновательное обогащение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, оставляя иск без рассмотрения, пришел к обоснованному выводу о необходимости учета арбитражной оговорки, касающейся порядка разрешения спора.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16662/09 по делу N А45-12528/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16402/10 по делу N А37-42/2010
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-15896/10 по делу N А36-1500/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-15649/10 по делу N А08-5661/2009-12
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-15509/10 по делу N А50-30036/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-15119/10 по делу N А19-28796/09-46
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-14847/10 по делу N А15-555/2010
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-14551/10 по делу N А50-40755/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-13577/10 по делу N А54-1454-2010С22
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-13343/10 по делу N А40-97364/09-67-672
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-12440/10 по делу N А40-58081/09-83-445
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-12204/10 по делу N А14-1864-2009-64/29
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-11954/10 по делу N А14-460/20075/16б
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-10868/09 по делу N А65-26493/07
"О возвращении заявления (представления) о разъяснении судебного акта"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 550/10 по делу N А19-19308/09
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17893/10 по делу N А46-14762/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17887/10 по делу N А41-8800/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17884/10 по делу N А41-32301/09
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17883/10 по делу N А41-8797/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17880/10 по делу N А41-8795/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17878/10 по делу N А40-162462/09-65-895
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17877/10 по делу N А40-162460/09-65-896
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17876/10 по делу N А81-3420/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17863/10 по делу N А05-159/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17859/10 по делу N А44-3139/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17859/10 по делу N А44-3139/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17857/10 по делу N А32-1221/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17856/10 по делу N А53-27056/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17855/10 по делу N А19-18147/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17851/10 по делу N А13-16341/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17846/10 по делу N А40-79072/09-28-591
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17839/10 по делу N А03-7584/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17825/10 по делу N А40-71575/09-125-343
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17823/10 по делу N А15-2469/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17804/10 по делу N А56-13071/2008-з.14
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17796/10 по делу N А41-34829/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N 17783/10 по делу N А40-172664/09-85-754
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-9463/10 по делу N А24-1696/2009
"О возобновлении производства по заявлению о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-9459/10 по делу N А24-1693/2009
"О возобновлении производства по заявлению о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17875/10 по делу N А60-1534/2010-С12
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17867/10 по делу N А51-23010/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17853/10 по делу N А65-1636/2007-СГ5-53
"Об отказе в приостановлении исполнения судебных актов"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17843/10 по делу N А12-2318/2010
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17805/10 по делу N А14-13579/2009-466/25
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17803/10 по делу N А82-16729/2009-70
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17798/10 по делу N А50-5141/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17797/10 по делу N А50-2449/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17795/10 по делу N А44-209/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17792/10 по делу N А55-14500/2008
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17788/10 по делу N А56-41805/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17785/10 по делу N А76-42246/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17738/10 по делу N А40-126863/09-65-633
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17723/10 по делу N А07-11575/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17717/10 по делу N А60-56471/2009-С8
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17716/10 по делу N А55-36541/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17714/10 по делу N А56-63143/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17709/10 по делу N А06-1842/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17708/10 по делу N А35-862/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17705/10 по делу N А55-11960/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17647/10 по делу N А82-7816/2009-8
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17643/10 по делу N А32-11089/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17599/10 по делу N А53-4603/2010
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17508/10 по делу N А56-70063/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17249/10 по делу N А54-3470/2009/С14
"О прекращении производства по заявлению о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-17219/10 по делу N А46-22627/2009
"О приостановлении надзорного производства по делу"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16731/10 по делу N А07-11126/2008-Г-ЮИР
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-13312/10 по делу N А51-21356/2009
Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов по заявлению о признании недействующими пунктов 2.2, 3, 4 постановления мэра г. Находки от 06.12.2004 N 2666 "О выдаче разрешений на изъятие растительных природных ресурсов".
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16476/10 по делу N А40-3088/09-105-35
В передаче дела по иску о взыскании долга за поставленную электроэнергию и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком не исполнена обязанность по оплате фактически принятой электроэнергии.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-16337/10 по делу N А04-564/2010
В передаче дела по иску об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде на отопление и горячее водоснабжение и отпуск химически очищенной воды, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как Постановлением Президиума ВАС РФ определена практика применения положений законодательства, на которых основаны оспариваемые судебные акты, заявитель не лишен возможности обратиться в суд для пересмотра актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-14473/10 по делу N А03-12754/2009
Дело о признании частично недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности по ст. 122 НК РФ передано для пересмотра в порядке надзора, так как вывод судов об обязанности налогового органа в данном случае определить расчетным путем сумму налоговых вычетов по НДС является ошибочным, а поскольку общество не подтвердило надлежащими документами налоговые вычеты по НДС, налоговый орган вправе был их не принять.
Определение ВАС РФ от 17.12.2010 N ВАС-14412/10 по делу N А40-150417/09-139-1024
Дело об аннулировании выданной обществу лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как в ФЗ от 22.1.1995 N 171-ФЗ отсутствуют положения, предоставляющие право органам государственной власти субъектов РФ устанавливать дополнительные основании для аннулирования лицензии, а содержащийся в федеральном нормативно-правовом акте перечень не предусматривает такого основания для аннулирования лицензии.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17819/10 по делу N А04-578/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17774/10 по делу N А09-643/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17761/10 по делу N А-32-24924/2008-46/426
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17729/10 по делу N А11-15493/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17711/10 по делу N А06-591/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17649/10 по делу N А26-11228/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17646/10 по делу N А03-14418/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17640/10 по делу N А29-12905/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17632/10 по делу N А07-2902/2010
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17567/10 по делу N А33-399/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16311/10 по делу N А09-10231/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-13583/10 по делу N А40-112897/09-3-912
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17824/10 по делу N А35-2255/09-С11
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17753/10 по делу N А33-9958/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17861/10 по делу N А32-31280/2009-28/894
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17667/10 по делу N А03-3284/2010
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17606/10 по делу N А29-13714/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-12023/10 по делу N А32-2499/2010-58/71
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17807/10 по делу N А04-1071/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17702/10 по делу N А43-42878/2009-9-977
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17767/10 по делу N А41-42847/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17695/10 по делу N А41-10710/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17698/10 по делу N А41-10699/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17728/10 по делу N А40-56427/08-83-239
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17721/10 по делу N А40-51712/10-34-448
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17799/10 по делу N А40-4632/10-115-57
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17784/10 по делу N А40-3047/10-148-23
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17766/10 по делу N А40-17816/10-132-128
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17583/10 по делу N А40-174311/09-159-1281
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17291/10 по делу N А40-168472/09-45-1117
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17755/10 по делу N А51-11586/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17775/10 по делу N А50-465/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17715/10 по делу N А50-41840/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17765/10 по делу N А47-12124/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17791/10 по делу N А53-17686/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17864/10 по делу N А57-13610/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17227/10 по делу N А56-85424/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17508/10 по делу N А56-70063/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17601/10 по делу N А56-6640/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17727/10 по делу N А56-62239/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17676/10 по делу N А58-2744/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17689/10 по делу N А58-2743/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17678/10 по делу N А58-2742/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17672/10 по делу N А58-2741/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17674/10 по делу N А58-2740/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17690/10 по делу N А58-2739/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17692/10 по делу N А58-2738/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17691/10 по делу N А58-2736/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17670/10 по делу N А58-2734/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17671/10 по делу N А57-26220/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-14296/10 по делу N А56-17369/2009/з38
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-14473/10 по делу N А03-12754/2009
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17332/10 по делу N А29-12544/2009
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17809/10 по делу N А64-636/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17806/10 по делу N А82-19920/2009-37
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17743/10 по делу N А65-34217/2009-СГ3-12
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17724/10 по делу N А65-3267/2010-СА1-7
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17696/10 по делу N А67-9227/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17693/10 по делу N А75-5584/2010
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17618/10 по делу N А76-275/2010-64-303
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17587/10 по делу N А68-8535/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17566/10 по делу N А74-4538/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-15125/10 по делу N А51-75/2010
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-15443/10 по делу N А40-143218/09-116-858
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-12440/10 по делу N А40-58081/09-83-445
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17835/10 по делу N А76-1482/2010-1-163
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17777/10 по делу N А71-3254/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17770/10 по делу N А63-10025/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17726/10 по делу N А76-5753/2009-26-446
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17650/10 по делу N А21-614/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 13322/10 по делу N А71-10326/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-14850/10 по делу N А53-15617/08
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-12369/10 по делу N А51-5040/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 16469/10 по делу N А60-16957/2010-С9
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства РФ о рекламе для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 16468/10 по делу N А65-14285/2009-СА3-43
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания территориального органа федерального антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-12356/05 по делу N А32-15429/2004-65/165
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что представленными доказательствами подтверждается выполнение истцом предусмотренных договором работ, оплата которых произведена ответчиком не в полном объеме.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-13990/10 по делу N А41-32467/09
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях заявителя состава вменяемого административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-13355/10 по делу N А10-707/2005
В передаче дела по иску о признании права собственности на имущество турбазы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд апелляционной инстанции, возвращая апелляционную жалобу, пришел к обоснованному выводу о том, что на момент подачи жалобы предельный шестимесячный срок, допускающий восстановление срока на обращение с апелляционной жалобой лица, не участвовавшего в деле, о правах и об обязанностях которого арбитражный суд принял судебный акт, истек.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 9809/10 по делу N А65-13583/2008-СА1-37
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17664/10 по делу N А34-1605/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 17625/10 по делу N А53-8946/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора (в части)"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 16878/10 по делу N А40-74483/08-51-663
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 16284/10 по делу N А40-156748/09-139-1081
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 11132/08 по делу N А40-46379/07-146-329
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N 11132/08 по делу N А40-46379/07-146-329
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-9529/09 по делу N А40-15376/08-9-129
В передаче дела по иску о признании здания самовольной постройкой и обязании снести эту самовольную постройку для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что строительство спорного объекта было произведено на земельном участке, который для этих целей не предоставлялся, в отсутствие необходимой на то разрешительной документации.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-9378/10 по делу N А76-31967/2009-54-668
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа, выявивших неуплату единого налога на вмененный доход для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-4409/10 по делу N А40-90247/08-14-433
В передаче дела по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что заявителем было реализовано право на обращение в Высший Арбитражный Суд РФ с заявлением о пересмотре принятых по делу судебных актов в порядке надзора.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17188/08 по делу N А70-1371/2008
В передаче дела заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС по счету-фактуре, предъявленному за работы по строительству скважин во исполнение договора о совместной деятельности, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из возможности предъявления вычетов только после завершения строительства и определения доли участника в праве общей долевой собственности на объект.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16908/10 по делу N А29-11183/2009
В передаче дела по иску о признании недействительными договоров ипотеки и дополнительных соглашений к ним для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истцами был пропущен срок исковой давности.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16893/10 по делу N А60-16344/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за необоснованное уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и неправомерное применение налоговых вычетов по НДС по операциям с контрагентами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления в указанной части, суд исходил из доказанности налоговым органом факта недобросовестности заявителя.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16696/10 по делу N А56-69033/2009
В передаче дела по заявлению об оспаривании решения налогового органа в части начисления налога по упрощенной системе налогообложения, пеней и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из отсутствия у заявителя оснований для учета в целях налогообложения расходов по приобретению товаров у контрагентов в связи с недостоверностью указанных в представленных документах сведений и невозможностью идентифицировать контрагентов.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16440/10 по делу N А56-73206/2009
В передаче дела по заявлению банка об оспаривании решения налогового органа о привлечении к ответственности по п. 2 ст. 129.1 НК РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из недоказанности в действиях банка состава вмененного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16410/10 по делу N А56-73208/2009
В передаче дела по заявлению банка об оспаривании решения налогового органа о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 129.1 НК РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из того, что требование не соответствует положениям ст. 93.1 НК РФ, поскольку в нем запрошены данные не в отношении проверяемого общества, а в отношении его контрагента без указания сведений, позволяющих идентифицировать какую-либо сделку, совершенную с участием проверяемого налогоплательщика.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16374/10 по делу N А09-870/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДФЛ, ЕСН, НДС, начислении пеней и привлечении к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что предпринимателем выполнены все необходимые условия для уменьшения налоговой базы по НДФЛ и ЕСН и применения налоговых вычетов по НДС, налоговым органом не доказано получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16358/10 по делу N А57-21521/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС, налога на прибыль, начислении пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованным выводам о достоверности сведений по совершенным операциям и понесенным заявителем расходам, учитываемым при исчислении налога на прибыль, а также выполнении налогоплательщиком предусмотренных НК РФ условий возмещения НДС.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-14862/10 по делу N А32-2311/2010-72/2-2АП
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ за неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что установлены факт нарушения управляющим положений ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и наличие в его действиях состава административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-14620/10 по делу N А12-18941/2009
В передаче дела по иску об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора на отпуск воды и прием сточных вод, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что в отсутствие доказательств, подтверждающих наличие на балансе истца водопроводных и канализационных сетей за пределами дома, граница эксплуатационной ответственности сторон должна устанавливаться с учетом пункта 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-14600/10 по делу N А12-19017/2009
В передаче дела по иску об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора на отпуск воды и прием сточных вод, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что в отсутствие доказательств, подтверждающих наличие на балансе истца водопроводных и канализационных сетей за пределами дома, граница эксплуатационной ответственности сторон должна устанавливаться с учетом пункта 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-14580/10 по делу N А03-5951/2008
В передаче дела по иску о признании права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что ранее принадлежавшее истцу право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком было передано правопредшественнику третьего лица уполномоченным органом.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-14570/10 по делу N А14-4596/09-187/3
В передаче дела по иску о взыскании платы за пользование коммерческим кредитом и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что договор подписан неуполномоченным лицом и является незаключенным, доказательств прямого одобрения договора единоличным исполнительным органом, советом директоров или иным уполномоченным органом акционерного общества (ответчика) не представлено.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-14187/10 по делу N А29-7504/2009
В передаче дела по иску в части взыскания задолженности за выполненные работы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, удовлетворяя иск, пришел к обоснованным выводам о том, что акт о приемке выполненных работ является надлежащим доказательством факта выполнения истцом работ, при этом ответчиком не представлены контррасчет суммы выполненных работ и сведения о том, что результат выполненных работ не имеет для ответчика потребительской ценности.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-14052/10 по делу N А76-41016/2009-4-990/143
В передаче дела по иску об обязании демонтировать рекламную конструкцию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что спорная конструкция является не рекламой, а средством индивидуализации ответчика и способом реализации ответчиком права на коммерческое обозначение.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-8630/10 по делу N А01-1597/2008
В передаче дела по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что указанное заявителем обстоятельство было известно при рассмотрении дела, как суду первой так и суду апелляционной инстанции.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-7238/10 по делу N А24-1704/2009
В передаче дела по иску о признании недействительными торгов, протокола конкурсной комиссии, оценки и сопоставления заявок на предмет определения победителей по лоту и применении последствий недействительности договора, заключенного с победителем торгов, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, возвращая апелляционную жалобу, пришел к обоснованному выводу о том, что она подана незаинтересованным лицом, по иску которого суд вправе признать недействительным оспариваемый конкурс.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-5700/09 по делу N А40-40772/07-102-423
В передаче дела по иску о взыскании убытков в виде упущенной выгоды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что в результате опубликования уполномоченным органом письма о деятельности истца ему были причинены убытки от умаления деловой репутации, выразившееся в затратах на рекламу и неполученных доходах.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-3253/07 по делу N А81-1596/2006
В передаче дела по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что названные заявителем обстоятельства не относятся ко вновь открывшимся обстоятельствам, которые повлияли бы на выводы суда и привели бы к принятию другого решения по делу.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17683/10 по делу N А46-5259/2010
Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов по заявлению о признании недействующим приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 02.02.2010 N 9/3 "Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью "Транссетьком".
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17488/10 по делу N А40-150114/09-61-1056
В передаче дела по иску о взыскании в доход бюджета субъекта РФ денежных средств в виде компенсации за существующую социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции передал дело на новое рассмотрение для установления фактических обстоятельств по делу.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17372/10 по делу N А07-18616/2009
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств оплаты поставленного товара в полном объеме не представлено.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17357/10 по делу N А33-7231/2009
В передаче дела по иску о взыскании стоимости недопоставленного лома и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств, свидетельствующих о поставке ответчиком истцу лома в полном объеме, в материалы дела не представлено.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17354/10 по делу N А40-133323/09-67-897
В передаче дела по иску о защите исключительных прав на товарный знак путем запрещения использования в гражданском обороте обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком для производимых и реализуемых изделий, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что используемое ответчиками словесное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком истца по фонетическому и семантическому признакам.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17338/10 по делу N А76-23050/2009-2-870
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору поставки товара и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что поставленный истцом товар оплачен не был.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17312/10 по делу N А19-18165/09-16
В передаче дела по иску о взыскании долга по контракту на поставку продукции и штрафной неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств погашения задолженности в материалы дела не представлено, размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17212/10 по делу N А55-539/2010
В передаче дела по иску о взыскании затрат, связанных с заменой товара ненадлежащего качества, поставленного по договору, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что требования истца основаны на пунктах договора и приложения к нему, которые сторонами согласованы не были.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17124/10 по делу N А41-4611/10
В передаче дела по иску о признании недействительным решения внеочередного общего собрания членов сельскохозяйственного производственного кооператива для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что в материалы дела были представлены документы, подтверждающие надлежащее извещение истца о времени и месте проведения внеочередного общего собрания.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17068/10 по делу N А50-42095/2009
В передаче дела по иску о взыскании убытков в виде расходов на повышение квалификации сотрудников, недополученной заработной платы, затрат на представительство в суде, упущенной выгоды и ущерба деловой репутации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истец не представил доказательств несения им расходов на дополнительные трудозатраты специалистов, возможности получения работниками истца заработной платы в указанном размере, а также причинно-следственной связи между действиями государственного органа и последствиями в виде неполучения истцом дохода.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17056/10 по делу N А51-21045/2009
В передаче дела по иску о взыскании ущерба для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком не представлено доказательств исполнения им обязательств по спорному договору и того, что утрата груза произошла вследствие обстоятельств, которые исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17038/10 по делу N А40-158866/09-36-756Б
В передаче дела по заявлению о признании должника несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, пришел к обоснованному выводу о том, что суд первой инстанции проверил обоснованность заявления кредиторов о признании должника банкротом без извещения представителя собственника имущества должника.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17034/10 по делу N А56-50527/2009
В передаче дела по иску о взыскании неустойки по договору поставки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что оплата поставленного товара произведена с просрочкой, размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17024/10 по делу N А50-3076/2010
В передаче дела по иску в части признания права хозяйственного ведения в отношении объектов недвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что в связи с признанием судебным актом по другому делу недействительной сделки по внесению спорного недвижимого имущества в уставный капитал общества право хозяйственного ведения предприятия не было прекращено, а изъятие имущества собственником неправомерно.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16989/10 по делу N А33-17709/2009
В передаче дела по иску о взыскании убытков, возникших в связи с неисполнением условий договора поставки товара, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что факт неисполнения ответчиком обязанности по передаче истцу предусмотренного договором поставки товара подтвержден материалами дела.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16980/10 по делу N А70-10075/2009
В передаче дела по заявлению в части включения требований о взыскании долга по предварительному договору на заключение договора долевого участия в строительстве и процентов за пользование чужими денежными средствами в реестр требований кредиторов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что требования обоснованы и документально подтверждены.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16956/10 по делу N А40-13655/10-12-100
В передаче дела по иску в части взыскания штрафа по лицензионному договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком допущены нарушения условий договора в части своевременного представления отчетной документации и сведений о фактическом поступлении денежных средств по контракту.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16948/10 по делу N А19-25210/09-32
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что реальность совершения хозяйственных операций не подтверждена, представленные налогоплательщиком счета-фактуры оформлены с нарушением положений ст. 169 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16930/10 по делу N А09-8802/2008-25
В передаче дела по иску о признании недействительной сделки по отчуждению доли в праве собственности на нежилое помещение и применении последствий ее недействительности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что продавец не имел полномочий на совершение сделок от имени общества, поскольку вступившим в законную силу судебным актом по другому делу признано недействительным решение общего собрания участников общества об избрании ответчика единоличным исполнительным органом общества.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16927/10 по делу N А40-120839/09-28-920
В передаче дела по иску о взыскании пеней за непредставление проектной документации, неподписание акта приема-передачи, незаключение договора подряда в соответствии с предварительным договором, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что условия и срок исполнения обществом, предусмотренных предварительным договором обязательств, не наступили.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16903/10 по делу N А40-132022/09-70-560
В передаче дела по встречному иску о взыскании убытков, причиненных истцу по встречному иску в связи с досрочным прекращением договора финансовой аренды (лизинга), для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из недоказанности факта уклонения ответчика от возврата предмета лизинга и размера понесенных истцом убытков.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16886/10 по делу N А63-3131/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий, постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и соответствующего акта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что непривлечение судебным приставом независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций не является основанием для признания его действий незаконными, а срок обжалования постановления, установленный статьей 122 ФЗ "Об исполнительном производстве", пропущен.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16859/10 по делу N А13-18256/2009
В передаче дела по иску об установлении общей долевой собственности и выделении в натуре права собственности на конкретные помещения в административно-бытовом корпусе, определении долей в общем имуществе для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из ранее установленного порядка пользования зданием, определив помещения, подлежащие выделу каждому из участников общей собственности соразмерно принадлежащей ему доле, и помещения, относящиеся к общему имуществу.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16835/10 по делу N А76-44238/2009-41-981/7
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части начисления налога на прибыль, НДС, пеней и санкций для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что реальность хозяйственных операций не установлена, представленные в обоснование права на применение вычетов и понесенных расходов документы не отвечают требованиям достоверности, а доводы налогового органа о наличии необоснованной налоговой выгоды документально подтверждены.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16827/10 по делу N А43-16183/2005-24-274/11
В передаче дела по заявлению о включении стоимости неотделимых улучшений арендуемого здания в реестр требований кредиторов должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции исходил из того, что судами нижестоящих инстанций не была дана должная правовая оценка основаниям возникновения спорного требования.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16806/10 по делу N А46-24998/2009
В передаче дела по иску о признании недействительными соглашений об отступном и договоров займа, государственной регистрации перехода к ответчику права собственности на недвижимое имущество, отчужденное по соглашениям об отступном, и применении последствий недействительности этих соглашений для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из пропуска истцом срока исковой давности, предусмотренного пунктом 2 статьи 181 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16800/10 по делу N А40-43349/10-81-368
В передаче дела по иску о признании недействительным договора поручительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из пропуска истцом срока исковой давности.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16773/10 по делу N А47-9949/2006
В передаче дела по иску о признании недействительными договоров купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и применении последствий недействительности сделок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из представления документов, подтверждающих факт направления продавцом в адрес остальных участников общества извещения о намерении уступить свою долю, и отсутствия у участников договоров признаков заинтересованных лиц.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16766/10 по делу N А32-45864/2009-52/726
В передаче дела по иску о взыскании штрафа за уклонение ответчика от исполнения обязательств по договору на перевозку грузов автомобильным транспортом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из незаключенности договора перевозки в связи с отсутствием установленных законом существенных условий.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16762/10 по делу N А24-1712/2010
В передаче дела по иску о признании недействительным решения общего собрания пайщиков потребительского общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд обоснованно прекратил производство по делу в связи с его неподведомственностью арбитражному суду, поскольку потребительский кооператив является некоммерческой организацией, не имеющей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16722/10 по делу N А52-2199/2009
В передаче дела по заявлению об изменении способа исполнения решения суда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из того, что указанное заявление фактически является новым исковым требованием, что невозможно на стадии исполнения судебного акта, и направлено на изменение содержания вступившего в законную силу решения суда.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16719/10 по делу N А11-4908/2009
В передаче дела по иску о солидарном взыскании убытков, причиненных истцу виновными действиями ответчиков, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции исходил из того, что суды нижестоящих инстанций не выяснили всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16715/10 по делу N А12-4030/2010
В передаче дела по иску о взыскании штрафа за сверхнормативный простой теплохода для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из непредставления истцом документов, подтверждающих наличие у ответчика вины в простое.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16711/10 по делу N А70-1446/2010
В передаче дела по заявлению о включении требований заявителя в третью очередь реестра требований кредиторов должника, об открытии в отношении него конкурсного производства по упрощенной процедуре ликвидируемого должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление в данной части, суд исходил из неисполнения должником соответствующих обязательств в установленный срок и подтверждения факта нахождения должника в стадии ликвидации выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16710/10 по делу N А70-14643/2009
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из доказанности наличия вины заявителя в совершении вменяемого ему правонарушения.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16707/10 по делу N А42-3020/2009
В передаче дела по заявлению о признании должника несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, завершая конкурсное производство, суд исходил из того, что у должника отсутствуют денежные средства и иное имущество в объеме, достаточном для погашения произведенных арбитражным управляющим расходов и выплаты ему вознаграждения, данные расходы являются обоснованными и необходимыми, а их размер подтвержден представленными в материалы дела документами.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16694/10 по делу N А32-31073/2009-32/684
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных бездействием арбитражного управляющего, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истец не доказал наличия совокупности условий, необходимых для взыскания с арбитражного управляющего убытков, а также факт несовершения последним действий по исполнению спорной обязанности должника до устранения вступившим в законную силу судебным актом правовой неопределенности правоотношений между должником и кредитором.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16631/10 по делу N А40-92356/09-45-656
В передаче дела по иску о признании недействительными решения общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об избрании совета директоров, оформленного протоколом, и решения налогового органа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16613/10 по делу N А40-107960/09-89-734
В передаче дела по встречному иску о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами и расторжении договора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд обоснованно удовлетворил иск в части взыскания неосновательного обогащения, представляющего собой разницу между суммой авансового платежа и суммой требований ответчика по внесению арендных платежей за период действия договора финансовой аренды.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16550/10 по делу N А73-601/2009
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных в результате ненадлежащего исполнения конкурсным управляющим своих обязанностей в виде необоснованного расходования денежных средств должника, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из того, что заявителем наличие совокупности всех условий, необходимых для взыскания с арбитражного управляющего убытков, не доказано.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16530/10 по делу N А45-16219/06-5/491
В передаче дела по иску о признании права собственности на самовольно возведенное здание для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, прекращая производство по кассационной жалобе на решение суда, суд обоснованно исходил из того, что указанный судебный акт, вступивший в силу до возникновения права общей долевой собственности на спорный земельный участок у собственников помещений в многоквартирном доме, не мог быть принятым о правах и обязанностях лиц, подавших жалобу.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16524/10 по делу N А70-1782/2009
В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из нарушения ответчиком обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии с учетом применения ставок банковского процента, действовавших на момент погашения ответчиком соответствующих частей долга.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16485/10 по делу N А54-2022/2008-С17
В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи помещения и доли в праве общей долевой собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции исходил из того, что суды не учли содержащиеся в принятых по другому делу актах выводы о том, оспоримой либо ничтожной являлась сделка, не оценили доводы истца о том, что последний приобретатель спорного имущества не является добросовестным, доводы, связанные с регистрацией перехода права собственности на спорное имущество по недействительным сделкам и его отчуждением по явно заниженной цене.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16461/10 по делу N А60-10198/2010-С3
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору подряда и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из просрочки исполнения ответчиком обязательства по оплате выполненных истцом работ, отсутствия доказательств погашения задолженности, размер подлежащей взысканию неустойки снижен судами на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16453/10 по делу N А46-23253/2009
В передаче дела по иску о применении последствий недействительности договора купли-продажи недвижимого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из того, что оспариваемый договор был заключен без учета обстоятельств, подтверждающих нарушение прав всех участников общей долевой собственности, государственная регистрация которой не утрачена.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16450/10 по делу N А65-26896/2008-СГ2-4
В передаче дела по иску об обязании заключить договор аренды участка лесного фонда на условиях ранее подписанного договора аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, передавая дело на новое рассмотрение, обоснованно исходил из того, что не были исследованы границы спорного участка, а также земельного участка, в пределах которого находятся объекты недвижимости, принадлежащие членам товарищества, не дана оценка возможности заключения договора аренды земельного участка, в площадь которого не входят земельные участки под спорными объектами.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16446/10 по делу N А32-6937/2010-72/119
В передаче дела по иску о признании недействительным решения органа местного самоуправления об отказе в предоставлении в аренду земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что истцом не доказано, что спорный участок необходим для использования расположенного на нем недвижимого имущества, а сами по себе формирование и постановка на кадастровый учет участка не являются основанием для предоставления его заявителю на праве аренды.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16443/10 по делу N А22-921/08/4/120
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по муниципальному контракту на выполнение подрядных работ и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что предусмотренные муниципальным контрактом работы выполнены ответчиком с недостатками, проект возвращен на доработку, в связи с чем акт приемки работ заказчиком правомерно не подписан и обязанность по оплате работ у заказчика не наступила.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16437/10 по делу N А76-919/2010-50-126
В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что покупателем нарушены сроки оплаты поставленной энергии и мощности.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16432/10 по делу N А17-10116/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий органа местного самоуправления по согласованию генерального плана дома и признании незаконным бездействия по непринятию мер по прекращению сквозного проезда автотранспорта по дворовой территории для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что на момент утверждения генерального плана и схемы движения собственники квартир не являлись собственниками земельного участка, на котором расположен их дом, а потому генеральный план и схема проезда не подлежали согласованию с ними.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16427/10 по делу N А60-3571/2010-С14
В передаче дела по иску о признании договора подряда незаключенным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что сторонами представлено соглашение о признании спорного договора незаключенным.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16426/10 по делу N А61-1712/08
В передаче дела по заявлению о включении требований заявителя в реестр требований кредиторов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из необходимости предъявления судебного акта для подтверждения статуса кредитора должника, подтверждающего процессуальное правопреемство между первоначальным взыскателем и новым кредитором.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16418/10 по делу N А77-72/09
В передаче дела по иску о признании построек самовольными для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что судебным актом установлено, что земельный участок для возведения на нем спорного навеса в установленном законом порядке истцу не был предоставлен.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16411/10 по делу N А35-2357/09-С16
В передаче дела по иску об устранении препятствий в пользовании земельным участком, взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск в части взыскания неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, обоснованно исходил из того, что материалами дела подтверждается факт незаконного использования ответчиком части спорного земельного участка, принадлежащего истцу.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16404/10 по делу N А16-1001/2009-8
В передаче дела по иску о взыскании убытков в виде разницы между экономически обоснованными и фактически установленными тарифами за оказанные коммунальные услуги для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из недоказанности размера убытков.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16396/10 по делу N А57-20924/2009
В передаче дела по заявлению о признании несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из обстоятельств, подтверждающих отсутствие правовых оснований для признания должника банкротом и полномочий у лица, подавшего заявление о признании общества банкротом.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16396/10 по делу N А57-20924/2009
В передаче дела по заявлению о признании несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из обстоятельств, подтверждающих отсутствие правовых оснований для признания должника банкротом и полномочий у лица, подавшего заявление о признании общества банкротом.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16380/10 по делу N А63-6764/2009-С7-41
В передаче дела по заявлению о признании недействительными постановлений органа местного самоуправления о согласовании выбора земельного участка и утверждении его плана для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что органом местного самоуправления нарушен порядок предоставления земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, установленный земельным законодательством РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16371/10 по делу N А19-1636/10-38
В передаче дела по иску о взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению банковской гарантии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, уменьшая размер взыскиваемой неустойки, исходил из несоразмерности последствиям нарушения обязательства.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16355/10 по делу N А63-19826/09-С3-18
В передаче дела по иску о взыскании убытков в виде стоимости понесенных расходов, связанных с ремонтом высоковольтных кабельных линий, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из доказанности нарушения ответчиком договорных обязательств в части качества выполненных работ, а также наличия причинно-следственной связи между допущенным ответчиком нарушением и возникшими у истца убытками.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16351/10 по делу N А65-1133/2010-СГ4-27
В передаче дела по заявлению о признании должника несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что имущества должника достаточно для удовлетворения требований кредиторов, что предполагает самостоятельный расчет с кредиторами и делает невозможным открытие конкурсного производства.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16329/10 по делу N А56-55750/2009
В передаче дела по иску о признании договора ипотеки прекращенным и о государственной регистрации прекращения договора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск в части признания договора ипотеки прекращенным, обоснованно исходил из того, что обществом в полном объеме исполнены обязательства перед банком, обеспеченные спорным договором.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16328/10 по делу N А40-41214/08-10-327
В передаче дела по иску о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности по долгам общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из отсутствия обстоятельств, необходимых для возложения субсидиарной ответственности на руководителя должника.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16327/10 по делу N А40-158049/09-17-1209
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что заявителем не представлены доказательства того, что связанное с оборудованием газорегуляторного пункта строение является объектом капитального строительства и введено в эксплуатацию в установленном порядке.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16323/10 по делу N А56-54111/2009
В передаче дела по иску о признании прекращенным договора ипотеки, об обязании произвести государственную регистрацию прекращения договора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск в части признания договора ипотеки прекращенным, обоснованно исходил из того, что обществом в полном объеме исполнены обязательства, обеспеченные спорным договором.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16314/10 по делу N А08-8964/2008-12-28
В передаче дела по иску о взыскании денежных средств, составляющих стоимость выполненных работ, а в случае невозможности оплаты об обязании провести демонтаж дополнительного оборудования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, передавая дело на новое рассмотрение, обоснованно исходил из того, что не дана оценка правомерности действий учреждения, в интересах которого заключен контракт, по изменению его цены при выявлении необходимости выполнения подрядчиком дополнительных работ путем согласования задания на проектирование, локальной сметы и подписания акта выполненных работ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16299/10 по делу N А56-52453/2009
В передаче дела по заявлению о включении требований заявителя в реестр требований кредиторов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из правомерности возникших из кредитных соглашений требований и о действительности договора цессии.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16282/10 по делу N А36-4800/2009
В передаче дела по иску о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании денежных средств для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что банк как ассоциированный член кооператива не может быть привлечен к субсидиарной ответственности по возмещению убытков, связанных с обязательствами кооператива.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-15291/10 по делу N А40-128832/09-122-908
В передаче дела по заявлению об отмене решения антимонопольного органа о признании общества нарушившим антимонопольное законодательство РФ в части совершения действий по отказу авиаперевозчику в предоставлении возможности завоза собственного топлива для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из конкретных фактических обстоятельств дела, доводов сторон, которым дана соответствующая правовая оценка.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-14985/10 по делу N А60-57545/2009-С12
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по арендной плате и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ставки арендной платы установлены постановлениями главы органа местного самоуправления, которые не были оспорены и признаны недействительными в установленном порядке.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-9080/06 по делу N А47-8990/2005-18ГК
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-7238/10 по делу N А24-1704/2009
"О возобновлении надзорного производства по делу"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17684/10 по делу N А55-11573/2009
"Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17682/10 по делу N А43-9670/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17681/10 по делу N А43-15104/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17673/10 по делу N А19-29657/09-19
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17656/10 по делу N А57-7337/08
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17652/10 по делу N А60-43187/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17645/10 по делу N А82-15546/2009-70
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17602/10 по делу N А14-4837/2010-125/6
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17602/10 по делу N А14-4837/2010-125/6
"О восстановлении пропущенного процессуального срока, принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора и об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17590/10 по делу N А40-42389/10-139-232
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17587/10 по делу N А68-8535/2007
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17570/10 по делу N А56-26487/2008
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока и возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-17279/10 по делу N А46-799/2010
"Об истребовании дела из Арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16814/10 по делу N А50-1304/2010
"Об истребовании дела из Арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16619/10 по делу N А40-19191/09-109-65
"Об истребовании дела из Арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16506/10 по делу N А20-648/2010
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16423/10 по делу N А40-155748/09-60-678
"Об истребовании дела из Арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16319/10 по делу N А19-7542/08-46
"Об истребовании дела из Арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-16268/10 по делу N А40-9198/09-36(18)-414
"Об истребовании дела из Арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-15651/10 по делу N А40-50010/10-109-382
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-14744/10 по делу N А56-72407/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-14378/10 по делу N А40-28201/10-16-237
Дело о взыскании убытков, связанных с понесенными расходами на оплату стоимости ремонта по исправлению дефектов, выявленных в период гарантийного срока, передано для пересмотра в порядке надзора, так как требование о взыскании убытков, вызванных оплатой за ремонт в период гарантийного срока, не является требованием о ненадлежащем качестве ремонтных работ и на него распространяется общий срок исковой давности, установленный ст. 196 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2010 N ВАС-14223/10 по делу N А50-36971/2009
Дело о взыскании процентов за нарушение сроков возврата налога передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как начисление процентов в случае нарушения срока возврата является для налогового органа обязательным при наличии соответствующего заявления налогоплательщика и оснований для возврата сумм налога.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-7700/10 по делу N А45-7946/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17762/10 по делу N А14-7053/2009-256/2
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17759/10 по делу N А01-344/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17747/10 по делу N А28-217/2010-7/12
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17736/10 по делу N А21-843/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17666/10 по делу N А34-5414/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17660/10 по делу N А33-19932/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17609/10 по делу N А12-147/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17582/10 по делу N А28-506/2010-21/14
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17581/10 по делу N А45-7032/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17686/10 по делу N А19-17053/09-17
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17617/10 по делу N А27-24977/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 15715/10 по делу N А40-109266/09-49-550
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17657/10 по делу N А44-337/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17697/10 по делу N А40-551/10-21-3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17558/10 по делу N А40-42695/10-154-215
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17745/10 по делу N А40-35054/10-84-148
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17573/10 по делу N А40-156701/09-80-1216
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17651/10 по делу N А40-132337/09-139-974
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17654/10 по делу N А40-121404/09-110-841
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17737/10 по делу N А50-10817/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17537/10 по делу N А55-19949/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-15763/10 по делу N А53-9514/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17591/10 по делу N А53-29390/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17653/10 по делу N А53-28479/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17569/10 по делу N А56-5233/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17748/10 по делу N А60-46065/2009-СР
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17580/10 по делу N А59-1588/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17627/10 по делу N А57-8838/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 11645/10 по делу N А19-29395/09-60
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16040/10
"Об исправлении опечатки"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-14661/10 по делу N А41-32490/09
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-13817/10 по делу N А41-32493/09
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17749/10 по делу N А72-13142/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17741/10 по делу N А65-7515/2010-СА2-34
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17685/10 по делу N А73-20525/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17677/10 по делу N А67-8193/2005
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17662/10
"О принятии к производству заявления и о назначении дела к судебному разбирательству"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17579/10
"О принятии к производству заявления и о назначении дела к предварительному судебному заседанию"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17568/10 по делу N А70-3631/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17675/10 по делу N А73-13147/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17675/10 по делу N А73-13147/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17578/10 по делу N А75-12197/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 16235/10 по делу N А40-19954/10-94-110
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 16233/10 по делу N А40-48719/10-106-276
"Об истребовании дела из Арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 16197/10 по делу N А51-486/2010
"Об истребовании дела из Арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-12217/10 по делу N А40-77325/08-47-708
В передаче дела по иску о взыскании авансового платежа по договору генерального подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком была выполнена работа, предусмотренная спорным договором, и передана истцу по актам приемки выполненных работ, при этом стоимость работ превышает сумму перечисленного истцом аванса.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17469/10 по делу N А43-2197/2010-9-96
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17519/10 по делу N А45-494/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17514/10 по делу N А40-49318/10-122-319
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17513/10 по делу N А40-49316/10-122-317
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16502/10 по делу N А41-11367/09
"Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16187/10 по делу N А53-9618/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-10721/10 по делу N А41-19767/09
"О возвращении повторного заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-10513/10 по делу N А60-58730/2009-С2
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17828/10 по делу N А40-134840/09-55-1031
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17772/10 по делу N А43-42229/2009-16-876
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-14655/10 по делу N А40-158700/09-27-1121
В передаче дела по иску о взыскании суммы гарантийного удержания для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, пришел к обоснованному выводу о том, что суды не выяснили, на что была направлена действительная воля сторон при подписании пункта 8 дополнительного соглашения к контракту на выполнение подрядных работ, не определили правовую природу денежных средств, указанных в данном пункте.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17075/10 по делу N А60-56611/2009-С1
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что кредитным договором предусмотрена возможность погашения задолженности предприятия путем перечисления соответствующих денежных средств лицами, не являющимися стороной по договору.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-15918/10 по делу N А33-15466/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль и НДС, пеней по указанным налогам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что заявитель получил акт налоговой проверки, использовал возможность представить возражения относительно выявленных нарушений, нарушений процедуры рассмотрения материалов проверки не допущено.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-15620/10 по делу N А40-151327/09-150-1025
В передаче дела по иску о признании недействительным договора перенайма земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что договор передачи прав и обязанностей по договору аренды является для общества крупной сделкой, в материалы дела не представлено доказательств соблюдения порядка для принятия решения о совершении такой сделки.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-15554/10 по делу N А56-16645/2004
В передаче дела по заявлению о признании действий конкурсного управляющего неправомерными для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-15186/10 по делу N А12-228/2009
В передаче дела по заявлению об истребовании у бывшего руководителя должника документации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что на момент признания должника банкротом бывший руководитель уже не являлся руководителем общества, вследствие чего не мог передать при увольнении конкурсному управляющему должника в порядке ст. 126 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" бухгалтерскую и иную документацию предприятия.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-15087/10 по делу N А40-68030/09-96-387
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к ответственности по ст. 15.20 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что состав правонарушения доказан.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-14478/10 по делу N А40-99968/09-3-792
В передаче дела по иску о взыскании части авансового платежа за невыполненные работы по договору подряда на монтаж светотехнического оборудования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что в согласованный в договоре срок работы в полном объеме не выполнены, авансовый платеж полностью не освоен, размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-14347/10 по делу N А12-18784/2009
В передаче дела по иску об обязании заключить договор купли-продажи арендуемого имущества по цене объекта, предложенного покупателем в протоколе разногласий, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что цена спорного имущества подлежит определению исходя из рыночной стоимости, установленной экспертизой по определению суда.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-14324/10 по делу N А40-56992/08-79-458
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа регистрирующего органа в государственной регистрации права собственности на земельный участок и обязании провести регистрацию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что обществом представлены все необходимые документы, в том числе и кадастровый план земельного участка, в котором отсутствует информация о его пересечении с земельным участком улично-дорожной сети.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-14271/09 по делу N А40-45834/07-97-426
В передаче дела по заявлению о взыскании судебных издержек по оплате услуг представителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-14132/10 по делу N А21-12493/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в результате затраченных денежных средств в процессе использования земельных участков, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истец фактически использовал земельные участки для целей, установленных в постановлениях главы органа местного самоуправления.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-13811/10 по делу N А40-87485/09-13-730
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных неправомерными действиями таможенного органа, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из отсутствия причинно-следственной связи между действиями таможенного органа и наличием у истца убытков, недоказанностью размера упущенной выгоды и реальных расходов.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-13704/10 по делу N А76-43772/2009-21-1215/279
В передаче дела по иску об урегулировании разногласий в отношении договора купли-продажи земельного участка в части выкупной стоимости участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что выкупная цена земельного участка подлежит определению на основании постановления главы субъекта РФ на момент подачи заинтересованным лицом заявления о выкупе с приложением к нему всех необходимых документов в порядке, предусмотренном статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-13364/10 по делу N А56-65944/2009
В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из того, что произошедшая утрата автомобиля не относится к указанным в договоре страхования нестраховым событиям.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17754/10 по делу N А56-72359/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16551/10 по делу N А78-2350/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконными и отмене постановлений органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованным выводам о наличии в действиях заявителя составов вмененных ему административных правонарушений и отсутствии оснований для признания данных правонарушений малозначительными.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16549/10 по делу N А33-1473/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий налогового органа, выразившихся в сборе, хранении и использовании информации, полученной в результате проведения осмотра помещений организаций (контрагентов заявителя), для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что в налоговом законодательстве отсутствует запрет на проведение налоговыми органами осмотра помещений и территорий организаций, в отношении которых проводится налоговая проверка.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16540/10 по делу N А40-83787/09-112-555
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа о привлечении к ответственности, отказе в возмещении НДС и обязании возместить налог для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что территория Российской Федерации не является местом реализации спорных услуг по международной перевозке, в силу чего отсутствует объект налогообложения по НДС.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16539/10 по делу N А40-83719/09-98-606
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа о привлечении к ответственности, отказе в возмещении НДС и обязании возместить налог для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что территория Российской Федерации не является местом реализации спорных услуг по международной перевозке, в силу чего отсутствует объект налогообложения по НДС.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16510/10 по делу N А40-33242/10-68-308
В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что правовой статус Минобороны РФ и отсутствие у него лимитов финансирования не освобождают от ответственности за неисполнение принятого на себя обязательства.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16415/10 по делу N А05-2181/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконными и отмене постановлений органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о малозначительности совершенных заявителем правонарушений.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16409/10 по делу N А65-438/2010-СА2-34
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении ЕНВД, начислении пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что при определении физического показателя, характеризующего предпринимательскую деятельность по оказанию услуг по хранению автотранспортных средств на платной стоянке, необходимо исходить из общей площади автостоянки, используемой налогоплательщиком.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16394/10 по делу N А07-1688/2010-Г-ЖМВ
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору оказания услуг связи и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что представленные по делу доказательства не подтверждают факт оказания истцом услуг в спорный период.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16359/10 по делу N А55-20633/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору на оказание услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что услуги по договору оказаны не в полном объеме, в связи с чем оплата произведена пропорционально выполненным работам.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16354/10 по делу N А41-14321/10
В передаче дела по заявлению об отмене постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности за привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина при отсутствии разрешения на работу для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из наличия в действиях заявителя состава вменяемого правонарушения.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16343/10 по делу N А06-8068/2009
В передаче дела по заявлению органа Пенсионного фонда РФ о взыскании пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что содержание требования и представленные расчеты и пояснения к ним не позволяют проверить правильность начисления суммы пени, поскольку не позволяют установить, на какую сумму задолженности по страховым взносам и за какой период начислены пени.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16342/10 по делу N А33-18163/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору энергоснабжения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из обязанности ответчика как исполнителя коммунальных услуг независимо от наличия соответствующего договора оплачивать электроэнергию, поставленную ресурсоснабжающей организацией в места общего пользования многоквартирных жилых домов, управляемых ответчиком.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16309/10 по делу N А05-20203/2009
В передаче дела по иску об обязании заключить договор оказания услуг по передаче электрической энергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что, подписав проект договора и составив протокол разногласий, ответчик от заключения договора не уклонялся.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16300/10 по делу N А33-2403/2010
В передаче дела по иску о признании права собственности на нежилое помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что истцы не предпринимали мер к получению разрешения на строительство как до начала реконструкции спорного объекта, так и во время проведения работ, а также не предприняли мер к вводу объекта в эксплуатацию.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16276/10 по делу N А79-14574/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору энергоснабжения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что в отсутствие приборов учета количество отпущенной тепловой энергии подлежит определению с учетом нормативов потребления коммунальных услуг гражданами.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16267/10 по делу N А48-523/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия государственного органа, выразившегося в непринятии решения о предоставлении земельного участка в собственность, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что отказ в оформлении права собственности на земельный участок общества, в отношении которого введено конкурсное производство, при условии представления им необходимых документов препятствует включению спорного земельного участка в состав конкурсной массы, что нарушает законные интересы должника и его кредиторов.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16255/10 по делу N А40-150585/09-11-1046
В передаче дела по иску о взыскании убытков, возникших в результате ненадлежащего исполнения контракта заказчиком, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что истцом не доказаны наличие факта нарушения ответчиком обязательств, наличие причинной связи между понесенными убытками и действиями ответчика, размер убытков.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16248/10 по делу N А40-91565/09-13-772
В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из отсутствия у истца права на получение страхового возмещения и недоказанности размера взыскиваемой суммы страхового возмещения.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16219/10 по делу N А55-37624/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что изменения по порядку расчета арендной платы не вносились в договор в установленном законом порядке, следовательно, уплате подлежит задолженность, рассчитанная исходя из суммы годовой арендной платы, предусмотренной сторонами при заключении договора.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16206/10 по делу N А41-28479/2009
В передаче дела по иску о возмещении вреда в виде упущенной выгоды, возникшей из-за ненадлежащего исполнения правоохранительными органами служебных обязанностей, повлекших невозможность пользования собственником торговым объектом, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что истцом не подтверждены факт возникновения убытков в его имущественной сфере, наличие причинно-следственной связи между противоправным бездействием и возникновением убытков.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16204/10 по делу N А41-К2-5537/07
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неправомерное применение специального налогового режима в виде единого сельскохозяйственного налога для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что налоговым органом не представлено доказательств необоснованности применения заявителем указанного налога.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16203/10 по делу N А35-3978/08-С21
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части взыскания штрафа за неуплату налога на доходы физических лиц, НДС, ЕСН для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что налоговым органом не доказана обоснованность указанного решения.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16202/10 по делу N А08-8944/2009-9-20
В передаче дела по заявлению в части доначисления ЕСН, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что в соответствии с НК РФ выплаты и вознаграждения не признаются объектом налогообложения, если у налогоплательщиков организаций такие выплаты не отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций в текущем налоговом периоде.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16200/10 по делу N А75-8385/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения в части доначисления НДС, начисления пеней по НДС, доначисления ЕСН и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что документы, подтверждающие налоговые вычеты, содержат недостоверные, противоречивые сведения.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16198/10 по делу N А68-11445/09
В передаче дела по иску о признании недействительными пунктов договора на оказание услуг телефонной связи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что обязательность заключения публичного договора при наличии возможности предоставить соответствующие услуги связи означает и недопустимость одностороннего отказа оператора связи от исполнения договора.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16196/10 по делу N А55-31886/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по предварительному договору аренды и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд исходил из того, что не был рассмотрен вопрос о наличии либо отсутствии у ответчика оснований для удержания обеспечительного взноса истца.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16193/10 по делу N А40-120147/09-23-799
В передаче дела по иску о признании надстройки и вновь созданных помещений подвала в здании самовольными постройками для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что лицам, ранее являвшимся собственниками нежилых помещений, купленных ответчиками, компетентными органами выдавались разрешения на их капитальный ремонт, между тем фактически был произведен ремонт здания с изменением его параметров при отсутствии на то разрешений.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16189/10 по делу N А63-888/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления надзорного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16162/10 по делу N А13-3088/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий антимонопольного органа по отказу в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что основания для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства РФ у антимонопольного органа отсутствовали и заявителем не представлены.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16307/10 по делу N А55-32087/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16277/10 по делу N А53-3046/2010
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16253/10 по делу N А40-78293/09-5-532, А40-20875/09-5-246
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16234/10 по делу N А40-44848/09-9-387
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16225/10 по делу N А40-146443/09-40-1117
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16212/10 по делу N А40-134234/09-12-895
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-14159/10 по делу N А42-3146/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-10731/10 по делу N А31-5445/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17831/10 по делу N А40-169548/09-102-1231
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17826/10 по делу N А40-105494/09-24-844
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17780/10 по делу N А40-172909/09-37-278
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17773/10 по делу N А40-151326/09-55-1096
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17764/10 по делу N А73-235/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17740/10 по делу N А56-9982/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17734/10 по делу N А76-30790/2009-52-293
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17725/10 по делу N А43-36452/2009-11-784
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17720/10 по делу N А64-1410/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17719/10 по делу N А76-37183/2009-62-844/90
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17712/10 по делу N А14-1637-2010/58/22
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17710/10 по делу N А60-57007/2009-С7
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17704/10 по делу N А33-6633/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17701/10 по делу N А56-91021/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17700/10 по делу N А73-234/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N 17688/10 по делу N А19-9480/09-68
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17263/10 по делу N А55-40227/2009
В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что отсутствие у детского сада лицензии на ведение образовательной деятельности не имеет правового значения для применения льготы по НДС в связи с оказанием услуг по содержанию детей в дошкольном образовательном учреждении.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17258/10 по делу N А19-7576/10-33
В передаче дела по заявлению об отмене постановления административного органа о привлечении к ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из наличия в действиях заявителя состава вменяемого правонарушения, поскольку он является исполнителем коммунальных услуг и несет ответственность за нарушение качества и порядка предоставления этих услуг.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17010/10 по делу N А40-160629/09-33-1302
В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении налога на прибыль и НДС, а также взыскании пени и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что налоговым органом не представлены документы, подтверждающие обоснованность доначисления спорных налогов.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17009/10 по делу N А53-6238/2010
В передаче дела по заявлению об отмене постановления административного органа о привлечении к ответственности за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что постановление о привлечении к административной ответственности вынесено административным органом по истечении установленного статьей 4.5 КоАП РФ срока.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16991/10 по делу N А51-4809/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 7.21 Закона Приморского края "Об административных правонарушениях в Приморском крае", для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из наличия в действиях заявителя состава вменяемого ему правонарушения и соблюдения порядка привлечения к административной ответственности.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16922/10 по делу N А14-17997/2009/649/24
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия органа исполнительной власти субъекта РФ, выразившегося в отсутствии мотивированных письменных ответов на вопросы по заключению договоров аренды, целевого использования рынка и возможности инвестирования строительства его здания, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из соответствия бездействия требованиям ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16909/10 по делу N А15-1574/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным протокола об итогах аукциона по продаже государственного имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из непредставления доказательств нахождения спорного земельного участка на балансе муниципального предприятия (его правопредшественника), а также из того, что истец не является участником торгов.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16863/10 по делу N А32-54109/2009-11/1192-60АЖ
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя о привлечении к ответственности по части 3 статьи 17.14 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из нарушения судебным приставом порядка привлечения юридического лица к административной ответственности.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16856/10 по делу N А56-55659/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности по п. 2 ст. 129.1 НК РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из непредставления налоговым органом доказательств, свидетельствующих о том, что запрошенные у банка документы касаются деятельности проверяемого налогоплательщика, влияют на его обязанность по уплате налога и свидетельствуют о нарушениях с его стороны.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16848/10 по делу N А59-810/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения государственного органа и об обязании исправить техническую и кадастровую ошибки в сведениях о кадастровой стоимости земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, возвращая кассационную жалобу, суд обоснованно исходил из того, что она была подана за пределами установленного законом срока при отсутствии ходатайства о его восстановлении.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16794/10 по делу N А56-40099/2009
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности за отсутствие у руководителя и главного инженера общества с ограниченной ответственностью соответствующей подготовки в области охраны окружающей среды и экологической безопасности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из отсутствия оснований для привлечения общества к административной ответственности, предусмотренной статьей 8.1 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16787/10 по делу N А40-19250/10-148-102
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение режимов охраны и использования особо охраняемых природных территорий в городе Москве, а также их охранных зон для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из наличия в действиях заявителя состава вменяемого ему административного правонарушения и соблюдения порядка привлечения к административной ответственности.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16772/10 по делу N А76-42415/2009-27-646/61
В передаче дела по иску о расторжении муниципального контракта, взыскании неустойки и материального вреда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования в части расторжения контракта и взыскания неустойки, суд обоснованно исходил из несвоевременного исполнения ответчиком работ по ремонту кровли.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16769/10 по делу N А53-4431/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к ответственности по пункту 1 статьи 8.21 КоАП РФ за выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из малозначительности совершенного заявителем правонарушения, освободив его от административной ответственности, ограничившись при этом устным замечанием.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16768/10 по делу N А12-5311/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к ответственности по статье 8.2 КоАП РФ за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из наличия в действиях заявителя состава вменяемого ему правонарушения и соблюдения порядка привлечения к административной ответственности.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16767/10 по делу N А40-164401/09-120-1047
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения государственного органа об аннулировании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к выводу о том, что заявителем допущено нарушение ФЗ "Об инвестиционных фондах", выразившееся в неосуществлении контроля за соблюдением управляющей компанией требований по оценке объектов недвижимого имущества, порядка расчетов и выплат доходов по инвестиционному паю, сроков выплаты вознаграждения.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16759/10 по делу N А33-13911/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС, соответствующих сумм пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что отсутствуют доказательства того, что налогоплательщик строил недвижимое имущество для собственного потребления, кроме того, им правомерно отнесены затраты в состав расходов по квартирам, предназначенным для органа местного самоуправления, поскольку спорные затраты связаны с осуществлением долевого строительства жилья, экономически обоснованы и документально подтверждены.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16747/10 по делу N А40-115640/09-65-542
В передаче дела по иску о взыскании задолженности и пени за организацию по поручению заказчика транспортно-экспедиционного и таможенного обслуживания грузов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что оказанные услуги по перевозке груза заказчиком оплачены не были.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16717/10 по делу N А38-228/2010
В передаче дела по заявлению о признании не подлежащим исполнению постановления налогового органа о взыскании налогов, сборов пеней и штрафов за счет имущества налогоплательщика для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что решение об обращении взыскания на имущество принято по истечении срока исполнения требований об уплате налога, оспариваемое постановление содержит все необходимые реквизиты, предусмотренные п. 2 ст. 47 НК РФ, подписано уполномоченным лицом.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16713/10 по делу N А47-1480/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что административным органом не представлены доказательства, свидетельствующие о совершении обществом вменяемого ему административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16704/10 по делу N А19-7936/10-60
В передаче дела по заявлению о признании должника несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, прекращая производство по делу, пришел к обоснованному выводу о том, что в производстве арбитражного суда уже имеется другое дело о банкротстве данного должника.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16669/10 по делу N А19-4773/10-67
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения антимонопольного органа о распространении рекламы, не соответствующей требованиям законодательства о рекламе, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что антимонопольным органом не доказано распространение обществом недостоверной рекламы.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16643/10 по делу N А65-35674/2009-СА3-44
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, выразившегося в ненадлежащем исполнении исполнительного документа, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что действия судебного пристава-исполнителя соответствуют требованиям действующего законодательства.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16593/10 по делу N А32-54115/2009-51/1106-367АЖ
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что судебным приставом-исполнителем нарушен установленный КоАП РФ порядок привлечения общества к административной ответственности.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16591/10 по делу N А51-2043/2010
В передаче дела по заявлению о признании решения таможенного органа о классификации товара недействительным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что решение таможенного органа является правомерным.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16590/10 по делу N А51-2042/2010
В передаче дела по заявлению о признании решения таможенного органа о классификации товара недействительным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что решение таможенного органа является правомерным.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16586/10 по делу N А51-1153/2010
В передаче дела по заявлению о признании решения таможенного органа о классификации товара недействительным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что решение таможенного органа является правомерным.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16576/10 по делу N А15-571/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что наличие в действиях общества состава административного правонарушения доказано.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16572/10 по делу N А66-14509/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что в действиях общества отсутствует вмененный состав правонарушения.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16563/10 по делу N А73-14387/2009
В передаче дела по иску об освобождении помещения и взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик использует спорное торговое место, принадлежащее истцу на праве аренды, без законных оснований и без внесения за его использование платежей, доказательств наличия договорных отношений между ответчиком и субарендатором не представлено.
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-6037/10 по делу N А40-162258/09-83-1038
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17763/10 по делу N А55-16496/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17750/10 по делу N А32-10520/10-59/165
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17730/10 по делу N А56-47661/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17713/10 по делу N А32-4083/2007-61/94
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17706/10 по делу N А40-30579/10-92-156
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17704/10 по делу N А33-6633/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17665/10 по делу N А58-2737/2010
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17638/10 по делу N А12-5992/2010
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17599/10 по делу N А53-4603/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-17143/10 по делу N А51-22353/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16547/10 по делу N А40-107123/09-110-727
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16447/10 по делу N А50-43158/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16373/10 по делу N А53-5364/2010
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 15.12.2010 N ВАС-16312/10 по делу N А65-798/2010-СА1-7-23
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-3603/11 по делу N А12-6066/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-3603/11 по делу N А12-6066/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17699/10 по делу N А33-4448/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17669/10 по делу N А32-4137/2008-28/100-2009-16/47
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17668/10 по делу N А45-13374/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17658/10 по делу N А22-625/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17655/10 по делу N А03-14417/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17648/10 по делу N А26-11225/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17634/10 по делу N А32-31281/2009-28/895
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17626/10 по делу N А21-264/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16606/10 по делу N А12-625/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N 17683/10 по делу N А46-5259/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N 17680/10 по делу N А40-120768/09-91-951
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N 17604/10 по делу N А05-20097/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N 17588/10 по делу N А26-10405/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N 17502/10 по делу N А13-15138/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17598/10 по делу N А41-43114/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N 17687/10 по делу N А41-34671/09
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17597/10 по делу N А40-96882/09-135-745
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N 17663/10 по делу N А40-75989/09-136-575
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17535/10 по делу N А40-148101/09-32-1108
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N 17616/10 по делу N А40-142524/09-157-1033
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17463/10 по делу N А47-2947/2010
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17612/10 по делу N А47-1929/2008-8ГК
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17644/10 по делу N А53-28897/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N 17620/10 по делу N А56-49505/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17636/10 по делу N А57-2651/2010
"О принятии заявления (представления) к производству"
Постановление Президиума ВАС РФ от 14.12.2010 N 8265/10 по делу N А57-15856/2009
В удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору купли-продажи земельного участка, пени за просрочку платежа отказано правомерно, так как полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, были переданы администрации, которая подписала с ответчиком договор аренды после договора купли-продажи, поэтому стороны фактически расторгли договор купли-продажи по взаимному соглашению.
Постановление Президиума ВАС РФ от 14.12.2010 N 11302/10 по делу N А40-24932/01-84-131
В иске о признании недействительным отказа в государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество и об обязании зарегистрировать право собственности истца на указанные объекты отказано правомерно, так как заявитель не обладал правом на приобретение государственных объектов недвижимости, минуя способы приватизации, установленные действовавшим на тот момент федеральным законодательством.
Постановление Президиума ВАС РФ от 14.12.2010 N 8155/10 по делу N А14-8163/2009187/10
Дело о признании незаконным бездействия департамента имущественных и земельных отношений по принятию решения о предоставлении на праве собственности земельного участка, обязании устранить допущенные нарушения направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как закон не устанавливает специальных правил определения цены для случаев переоформления права постоянного бессрочного пользования на незастроенный земельный участок, такой земельный участок подлежит приобретению по рыночной цене.
Постановление Президиума ВАС РФ от 14.12.2010 N 10853/10 по делу N А12-17312/2009
В иске о признании права государственной собственности, признании недействительным зарегистрированного права собственности и истребовании из чужого незаконного владения недвижимого имущества отказано в связи с истечением срока исковой давности.
Решение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-13425/10
"О взыскании с Республики Мордовия в лице Правительства Республики Мордовия в пользу Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации неустойки по соглашению о реструктуризации и неустойки по договору гарантии"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17073/10 по делу N А40-28619/09-29-259
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N 17289/10 по делу N А66-6683/2010
"Об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17630/10 по делу N А64-2960/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17553/10 по делу N А61-1495/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Постановление Президиума ВАС РФ от 14.12.2010 N 8893/10 по делу N А51-6084/2009
Иск в части взыскания процентов, начисленных на сумму неосновательного обогащения, удовлетворен правомерно, так как обязанность исполнения судебного акта лежит на должнике независимо от совершения взыскателем действий по принудительному исполнению судебного решения, поэтому непредъявление исполнительного листа к исполнению не должно рассматриваться в качестве основания освобождения государственного органа от ответственности за несвоевременное исполнение судебного акта.
Постановление Президиума ВАС РФ от 14.12.2010 N 10122/10 по делу N А72-7547/2008-13/398
Заявление об обязании налогового органа возвратить сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование удовлетворено правомерно, так как у заявителя не могла возникнуть обязанность по уплате долга по обязательным платежам за ликвидированное предприятие, которое являлось самостоятельным юридическим лицом и самостоятельным плательщиком страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Постановление Президиума ВАС РФ от 14.12.2010 N 9587/10 по делу N А31-6093/2009
Иск о взыскании денежных средств, составляющих стоимость утраченного при перевозке груза удовлетворен правомерно, так как ответчик не представил доказательств, свидетельствующих, что утрата груза произошла вследствие обстоятельств, которые он не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, поэтому он должен нести ответственность за причиненные истцу убытки.
Постановление Президиума ВАС РФ от 14.12.2010 N 3809/07 по делу N А55-11607/2005
Лицо, чьи права нарушены, вправе требовать их защиты любыми способами, установленными законом, в том числе и путем предъявления заявления о повороте исполнения судебного акта в порядке, предусмотренном статьей 325 АПК РФ, в связи с этим общество вправе было обратиться как с самостоятельным требованием к налоговому органу о возврате из бюджета неосновательно полученных денежных средств, так и направив заявление о повороте исполнения решения.
Постановление Президиума ВАС РФ от 14.12.2010 N 10848/10 по делу N А40-126117/09-25-472, А40-136881/09-39-965
В удовлетворении заявления о выдаче исполнительного листа, об отмене решения третейского суда отказано, так как решение было принято третейским судом на основании нормативного правового акта, признанного на момент принудительного исполнения утратившим силу ввиду его несоответствия действующему законодательству РФ, что нарушает основополагающие принципы российского права, в частности, принципы защиты конкуренции и надлежащего исполнения договорных обязательств.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N 17659/10 по делу N А71-413/2010-А28
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N 17499/10 по делу N А71-2375/2010-А25
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Постановление Президиума ВАС РФ от 14.12.2010 N 7781/10 по делу N А41-26106/09
Заявление в части признания недействительным аукциона на право заключения договора аренды объектов недвижимости, признания недействительным договора аренды недвижимости удовлетворено, так как установлено нарушение процедуры извещения о торгах, вследствие чего информация об аукционе оказалась скрытой от участников гражданского оборота, потенциально заинтересованных в приобретении права аренды.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N 16240/10 по делу N А75-7261/2009
"Об истребовании дела из Арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17575/10 по делу N А29-1642/2010
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17542/10 по делу N А41-12812/09
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17532/09 по делу N А32-10234/2009-48/120
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17460/10 по делу N А12-3636/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16079/10 по делу N А65-8181/2008-СГ5-54
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-15733/10 по делу N А78-7574/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-14431/10 по делу N А15-2104/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16923/10 по делу N А40-163682/09-106-1003
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия Рособрнадзора, связанного с невыдачей постоянного свидетельства о государственной аккредитации, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из того, что наименование заявителя не было приведено в соответствие с установленным государственным статусом, оснований для выдачи ему постоянного свидетельства о государственной аккредитации не имелось.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-14978/10 по делу N А70-2866/201
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за поставленный по договору природный газ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик был извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-14624/10 по делу N А07-1288/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий в форме выводов и заключений, содержащихся в акте проверки Центрального банка РФ, и об отмене этого акта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что оспариваемые действия затрагивают права и законные интересы коммерческого банка и обладают признаками ненормативного правового акта, влекущего для проверяемого правовые последствия, кроме того, судебным актом по другому делу признаны незаконными те же действия и выводы по промежуточному акту, включенные затем в окончательный акт проверки, который оспаривается по настоящему делу.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-14317/10 по делу N А50-9848/2009
В передаче дела по иску о солидарном взыскании вексельного долга, процентов и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств погашения вексельного долга в материалы дела не представлено, размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-14175/10 по делу N А65-26823/2009-СА1-37
В передаче дела по заявлению о признании недействительным предписания государственного органа о прекращении нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что государственным органом не доказан тот факт, что клиенты общества каким-либо образом принуждались к выбору безналичной формы расчетов.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-15833/10 по делу N А64-7517/09
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16562/10 по делу N А76-3203/2010-58-258
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что на момент составления протокола об административном правонарушении публичная обязанность, нарушение которой вменено заявителю, была отменена.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16512/10 по делу N А13-4690/2009
В передаче дела по иску о признании права собственности на самовольные постройки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для признания права собственности на самовольные постройки, поскольку земельный участок, на котором возведены спорные гаражи, не принадлежит истцу ни на одном из перечисленных в ч. 3 ст. 222 ГК РФ вещном праве, а находится у него в аренде и на возведение гаражей не были получены необходимые разрешения и согласования.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16462/10 по делу N А05-1883/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения антимонопольного органа, которым агентству вменено нарушение ч. 4 ст. 10 Закона о размещении заказов, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что в действиях агентства имеются нарушения закона в связи с выбором процедуры размещения заказа в виде открытого конкурса по работам, в отношении которых размещение заказов путем проведения конкурса не допускается.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16302/10 по делу N А71-2182/2009-Г26
В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что факт оказания услуг представителем и понесенные расходы подтверждены документально.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16295/10 по делу N А40-158615/09-77-916
В передаче дела по иску о признании недействительными охранного обязательства объекта культурного наследия и акта технического состояния объекта к нему для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из соответствия их действующему законодательству РФ и отсутствия правовых оснований для признания их ничтожными сделками.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16258/10 по делу N А12-23672/2009
В передаче дела по иску о расторжении муниципального контракта и взыскании задолженности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что заказчик обязательства по передаче технических условий и проектной документации не исполнил, что и послужило причиной невыполнения исполнителем взятых на себя обязательств.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16223/10 по делу N А41-23311/09
В передаче дела по заявлению об обязании налогового органа возвратить налог на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что заявление подано в срок, предусмотренный НК РФ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16222/10 по делу N А19-58/10-67
Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов по заявлению о признании недействующим постановления администрации Киренского муниципального района от 23.10.2009 N 364 "Об установлении тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую обществом с ограниченной ответственностью УК "Энергия".
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16178/10 по делу N А48-4852/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что заявителем велся раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого бюджетного финансирования и в рамках осуществления коммерческой деятельности, представлен расчет пропорционального использования доходов и несения расходов.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16171/10 по делу N А50-35498/2009
В передаче дела по иску о признании права собственности РФ на объект недвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истец не является правомочным лицом на предъявление иска.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16311/10 по делу N А09-10231/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16172/10 по делу N А64-220/2010
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16061/10 по делу N А64-1137/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-14849/10 по делу N А33-15582/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-14736/09 по делу N А65-8814/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-14641/10 по делу N А57-8913/09
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-12363/10 по делу N А40-160170/09-1021126
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17259/10 по делу N А14-18053/2009-604/24
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору поставки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что истцом не представлены документы, подтверждающие факт поставки товара ответчику.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17233/10 по делу N А19-1660/09-17
В передаче дела по иску о взыскании стоимости некачественного товара, поставленного по договору, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что некачественный товар ответчиком заменен, принят истцом без претензий по количеству и качеству товара и не оплачен.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17207/10 по делу N А24-2085/2010
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности за осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр вне игорной зоны без специального разрешения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что материалами дела подтверждается наличие в действиях общества состава вменяемого правонарушения.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17193/10 по делу N А32-8076/2007
В передаче дела по иску о признании права собственности на объекты недвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, передавая дело на новое рассмотрение, обоснованно исходил из того, что судебный акт принят о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, что является безусловным основанием для отмены принятого судебного акта.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17154/10 по делу N А41-18193/10
В передаче дела по заявлению об отмене постановления административного органа о привлечении к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что материалами дела подтверждается наличие в действиях заявителя состава вменяемого правонарушения.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17128/10 по делу N А56-6871/2010
В передаче дела по заявлению об аннулировании лицензии, выданной на осуществление деятельности по закупке, хранению и поставке алкогольной продукции, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что применение такой меры, как аннулирование лицензии, в спорном случае является несоразмерным характеру допущенного обществом нарушения.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17108/10 по делу N А56-63996/2009
В передаче дела по заявлению о снижении размера исполнительского сбора, взыскиваемого судебным приставом-исполнителем, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что должник находится в сложном материальном положении.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17107/10 по делу N А56-63983/2009
В передаче дела по заявлению о снижении размера исполнительского сбора, взыскиваемого судебным приставом-исполнителем, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что должник находится в сложном материальном положении.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17028/10 по делу N А05-4204/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, выразившегося в неналожении ареста на имущество должника, неосуществлении изъятия имущества и передачи его на хранение, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из совершения судебным приставом-исполнителем всех необходимых действий, предусмотренных законодательством РФ об исполнительном производстве.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17007/10 по делу N А53-2328/2010
В передаче дела по заявлению об отмене постановления антимонопольного органа о привлечении к ответственности за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что материалами дела подтверждается наличие в действиях заявителя состава вменяемого правонарушения.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16949/10 по делу N А46-36/2010
В передаче дела по иску о признании за истцом права собственности на объекты недвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из наличия факта добросовестного, открытого и непрерывного владения истцом как своим собственным спорным недвижимым имуществом и соблюдения предусмотренного законом срока владения имуществом (более 18 лет) для признания права собственности.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16943/10 по делу N А56-70737/2009
В передаче дела по иску о взыскании реального ущерба и упущенной выгоды в связи с невозвращением ответчиком полученной суммы займа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из отсутствия доказательств причинения убытков, а также из того, что рассматриваемые по делу требования фактически направлены на возмещение в качестве убытков предоставленных по сделке бюджетных средств, во взыскании которых истцу было отказано вступившим в законную силу судебным актом.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16934/10 по делу N А45-22436/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения лицензирующего органа об отказе в выдаче лицензии на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из отсутствия у лицензирующего органа правовых оснований для отказа заявителю в выдаче лицензии.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16924/10 по делу N А70-1805/2010
В передаче дела по иску о признании права собственности на объекты недвижимости, приобретенные истцом у третьего лица на основании договора купли-продажи имущества, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд обоснованно исходил из избрания истцом ненадлежащего способа защиты нарушенного права.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16919/10 по делу N А52-766/2010
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ за оказание телематических услуг связи в отсутствие соответствующей лицензии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из истечения предусмотренного статьей 4.5 КоАП РФ трехмесячного срока давности привлечения к административной ответственности.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16916/10 по делу N А12-10770/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконными постановлений о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 14.5 и статье 14.7 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из отсутствия в действиях заявителя состава вмененных ему административных правонарушений.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16906/10 по делу N А53-27288/08
В передаче дела по иску о признании за истцом права собственности на недвижимое имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, прекращая производство по кассационной жалобе на судебный акт, которым удовлетворены исковые требования, суд кассационной инстанции исходил из того, что заявитель жалобы не является лицом, участвующим в деле, а приведенные им обстоятельства не свидетельствуют о том, что решение принято о его правах и обязанностях в отношении спорного имущества.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16882/10 по делу N А75-1923/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к ответственности по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из подтверждения материалами дела факта совершения заявителем вменяемого ему правонарушения.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16843/10 по делу N А29-3340/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к ответственности по статье 14.2 КоАП РФ за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых ограничена, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из недоказанности наличия в действиях заявителя события вмененного ему административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16832/10 по делу N А58-6892/09
В передаче дела по иску о взыскании долга по договорам энергоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции исходил из неправильного применения нижестоящими судами норм материального права, касающихся учета тепловой энергии и теплоносителя на основе показаний приборов узла учета потребителя при истечении действия акта допуска узла учета.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16823/10 по делу N А40-105501/09-91-818
В передаче дела по иску о взыскании неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из нарушения ответчиком обязательств по срокам строительства объекта и несоразмерности заявленной суммы неустойки последствиям нарушения обязательства.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16745/10 по делу N А53-17265/09
В передаче дела по иску о солидарном взыскании основного долга по договору о предоставлении кредитной линии, процентов и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что кредитор злоупотребляет своими правами при начислении заемщику повышенных процентов и пеней, поскольку факт оплаты процентов за пользование кредитом доказан.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16743/10 по делу N А09-449/2010
В передаче дела по иску о взыскании солидарно с гаранта и должника, а также взыскании в субсидиарном порядке с должника и поручителя долга по кредитному договору и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств погашения задолженности в материалы дела не представлено.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16678/10 по делу N А36-6700/2009
В передаче дела по заявлению о привлечении к ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что факт совершения обществом административного правонарушения доказан.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16647/10 по делу N А35-9522/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на поставку компьютеров и оргтехники для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что обществом не выполнено требование аукционной документации об указании адреса организации, выполняющей гарантийное обслуживание поставляемой продукции.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16634/10 по делу N А73-3515/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным уведомления о возвращении исполнительного документа и обязании принять к исполнению постановление административного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что в связи с отсутствием у учреждения счетов, открытых в кредитной организации, соответствующий исполнительный документ подлежит исполнению органом Федерального казначейства в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом РФ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16583/10 по делу N А56-74250/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ за включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителей, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что наличие в действиях общества состава административного правонарушения доказано.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16566/10 по делу N А08-102/2009-30
В передаче дела по иску об освобождении имущества от ареста для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что арест спорного имущества, произведенный судебным приставом-исполнителем, с момента признания должника банкротом утратил свое юридическое значение, кроме того, спорный договор залога является незаключенным ввиду отсутствия в нем сведений, индивидуально определяющих заложенное имущество.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-16565/10 по делу N А66-13061/2009
В передаче дела по иску о признании прекращенным права собственности на подсобное хозяйство для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не доказан факт гибели или уничтожения спорных объектов, кроме того, истец является законным пользователем земельного участка, на котором расположено имущество, и обладает правом на восстановление объектов подсобного хозяйства в порядке ст. 39 Земельного кодекса РФ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-3756/10 по делу N А15-1301/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17684/10 по делу N А55-11573/2009
"Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17679/10 по делу N ВА73-11422/2010
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2010 N ВАС-17661/10 по делу N А60-49185/2009-С3
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17622/10 по делу N А40-35135/10-144-154
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17619/10 по делу N А07-3392/2010-Г-НММ
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17603/10 по делу N А14-18525-2009/651/34
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17595/10 по делу N А32-31317/2009-28-912
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17593/10 по делу N А45-28941/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17577/10 по делу N А03-9582/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17565/10 по делу N А40-84306/09-142-523
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17561/10 по делу N А40-164646/09-79-1126
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17534/10 по делу N А07-24536/2005
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17531/10 по делу N А26-151/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17511/10 по делу N А29-11896/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17509/10 по делу N 27-24878/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17453/10 по делу N А40-170061/09-114-1453
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17417/10 по делу N А33-19037/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17401/10 по делу N А33-14196/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17390/10 по делу N А19-2436/10-18
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16963/10 по делу N А05-20715/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16684/10 по делу N А15-2574/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16507/10 по делу N А10-755/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17642/10 по делу N А11-15849/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17639/10 по делу N А11-16049/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17637/10 по делу N А11-16051/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17635/10 по делу N А11-15848/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17633/10 по делу N А11-16052/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17631/10 по делу N А11-16050/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17629/10 по делу N А11-15846/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17628/10 по делу N А11-15847/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17594/10 по делу N А32-45927/2009-12/455-25СП
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17586/10 по делу N А12-580/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17550/10 по делу N А27-2636/2010
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17507/10 по делу N А45-5037/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17505/10 по делу N А45-2964/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17257/09 по делу N А60-4359/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17456/10 по делу N А43-32914/2009-1-624
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17611/10 по делу N А42-2245/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17515/10 по делу N А41-42010/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-4421/08 по делу N А40-76059/06-56-561
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-674/10 по делу N А40-72552/08-51-639
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17592/10 по делу N А40-66841/09-54-523
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17589/10 по делу N А40-19961/10-148-106
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17434/10 по делу N А40-144282/09-88-679
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17562/10 по делу N А40-137080/2009-65-713
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17551/10 по делу N А40-129370/09-105-924
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17547/10 по делу N А47-10888/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17576/10 по делу N А56-84683/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17508/10 по делу N А56-70063/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17518/10 по делу N А60-51192/2009-С11
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17257/09 по делу N А60-4359/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17160/09 по делу N А60-4222/2009-С9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17523/10 по делу N А59-6719/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17483/10 по делу N А59-5860/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17521/10 по делу N А59-1548/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 13351/09 по делу N А60-36986/2008-С9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 12325/10 по делу N А51-11245/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16689/10
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16113/10
"Об исправлении опечатки"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16012/10 по делу N А60-51309/2009-С10
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17641/10 по делу N А67-4519/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17610/10 по делу N А81-555/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17584/10 по делу N А65-9288/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17549/10 по делу N А70-5632/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17533/10 по делу N А76-2829/2010-57-100
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17494/10 по делу N А76-3592/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17477/10 по делу N А78-9267/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17429/09 по делу N А75-1372/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17429/09 по делу N А75-1372/2008
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 16080/10 по делу N А19-11048/08-35-28
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 16072/10 по делу N А40-31639/10-94-139
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 16037/10 по делу N А40-146991/09-65-792
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 16008/10 по делу N А53-4325/2010
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 15959/10 по делу N А62-6276/2009
"Об истребовании дела из Арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 15902/10 по делу N А63-3917/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа за действия занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых является создание дискриминационных условий, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-12695/10 по делу N А60-38054/2009-С12
В передаче дела по иску о признании права собственности на нежилое помещение, истребовании помещения из владения ответчика и признании недействительными договоров аренды и субаренды помещений для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что сделка, по которой истец приобрел спорное помещение, ничтожна и она не может служить основанием возникновения у истца права собственности на это помещение.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-10763/10 по делу N А56-16197/2009
В передаче дела по встречному иску об уменьшении стоимости работ по договору подряда и взыскании неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя встречный иск, пришел к обоснованному выводу о том, что заключением специалиста установлено, что качество выполненных работ не соответствует проектно-сметной документации, договору, а также требованиям нормативно-технической документации, в связи с чем их стоимость подлежит уменьшению.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-10450/10 по делу N А40-53805/09-62-397
В передаче дела по иску о взыскании аванса, перечисленного по договору генерального подряда, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что у ответчика отсутствуют основания для удержания суммы неосвоенного аванса, поскольку договор был расторгнут истцом в установленном ГК РФ порядке.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-10254/10 по делу N А45-808/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия конкурсного управляющего, выразившегося в непринятии мер по отказу от исполнения договора купли-продажи нежилого здания и оспариванию договора, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что конкурсным кредитором не представлено доказательств в обоснование заявленных требований.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-13131/10 по делу N А57-18675/09
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий должностных лиц государственных органов по приостановлению оказания услуг связи, осмотру и изъятию десяти интернет-терминалов и обязании вернуть изъятое оборудование для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по делу, пришел к обоснованному выводу о том, что действия указанных лиц осуществлены в рамках уголовно-процессуальных правоотношений, поэтому спор об их оспаривании арбитражному суду неподведомствен.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-13101/10 по делу N А40-33707/08-11-6
В передаче дела по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что на момент принятия решения о признании договора об уступке прав инвестора по инвестиционному контракту недействительным заявителю не было известно об оспаривании первым инвестором договора и прав заявителя, приобретенных на основании договора.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-13080/10 по делу N А56-36692/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за оказанные коммунальные услуги, а также услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованным выводам о доказанности фактов оказания товариществом в спорный период коммунальных услуг и невнесения ответчиком платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17466/10 по делу N А26-7793/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17451/10 по делу N А79-12317/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17437/10 по делу N А40-95470/09-59-798
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17428/10 по делу N А72-638/2010
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17399/10 по делу N А33-3789/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17389/10 по делу N А28-732/2010-31/18
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16749/10 по делу N А39-3088/2008
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-13565/10 по делу N А45-28359/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N 17624/10 по делу N А53-4784/10
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16561/10 по делу N А40-158750/09-61-1110
В передаче дела по иску о взыскании ущерба, причиненного истцу в результате повреждения груза, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из того, что ответчик не представил доказательств, подтверждающих доставку истцу груза в надлежащем состоянии, не доказал наличия обстоятельств, которые он не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16093/10 по делу N А57-24666/09
В передаче дела по иску в части взыскания задолженности по договору на оказание правовых услуг и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ответчиком не было представлено доказательств оплаты в полном объеме и в установленные сторонами сроки задолженности за оказанные услуги.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16091/10 по делу N А66-11163/2009
В передаче дела по иску о взыскании солидарно денежных средств, необоснованно полученных из муниципального бюджета, в размере завышенной стоимости работ по государственным контрактам на финансирование инвестиционных проектов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что доказательств использования выделенных средств не по целевому назначению не представлено.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16090/10 по делу N А52-883/2010
В передаче дела по заявлению ЖСК о признании незаконным отказа регистрирующего органа в государственной регистрации права собственности на многоквартирный жилой дом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что указанный жилой дом как единый объект права не может участвовать в гражданском обороте.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16081/10 по делу N А40-76433/09-154-398
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за непредставление в установленный срок документов, подтверждающих заявленные в таможенной декларации сведения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, оставляя заявление без рассмотрения, суд исходил из наличия обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 148 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16069/10 по делу N А32-56284/2009-1/738
В передаче дела по ходатайству о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения налогового органа в части доначисления земельного налога, пеней и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя ходатайство, суд исходил из того, что обеспечительные меры направлены на обеспечение имущественных интересов заявителя и не повлекут за собой утрату возможности исполнения оспариваемого акта.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16068/10 по делу N А50-38296/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16065/10 по делу N А70-12817/2009
В передаче дела по иску в части взыскания задолженности по договорам аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что срок внесения арендных платежей за пользование земельным участком являлся текущий год, в связи с чем такие условия договора исключали возможность пересмотра в следующем году арендной платы, при условии, что после истечения срока этого договора не будут продолжены арендные отношения.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16050/10 по делу N А43-44862/2009-48-669
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что потребитель оплачивал полученную электрическую энергию по тарифу, установленному для высокого уровня напряжения, тогда как при расчете платы за электроэнергию в спорный период стороны должны были исходить из тарифа среднего уровня напряжения, установленного регулирующей организацией.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16047/10 по делу N А47-9036/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части начисления штрафа по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что налоговым органом был неверно произведен расчет штрафа.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16043/10 по делу N А11-11312/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС, налога на прибыль, налога на имущество, пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что в отношении деятельности по оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств была введена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16030/10 по делу N А76-40994/2009-7-407/140
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ответчиком не было представлено доказательств, подтверждающих компенсацию истцу приобретенной им и оплаченной энергоснабжающей организации стоимости технологических потерь электроэнергии, включающих потери в сетях ответчика.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16028/10 по делу N А40-90220/09-94-627
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения антимонопольного органа о нарушении антимонопольного законодательства РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16024/10 по делу N А40-134207/09-153-836
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа регистрирующего органа в государственной регистрации права собственности города Москвы на нежилое здание для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что заявителем для государственной регистрации были представлены необходимые документы по объекту, который включен в реестр муниципальной собственности, спор о правах на упомянутое здание между заявителем и РФ отсутствует.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16022/10 по делу N А69-01/2010-8
В передаче дела по иску о признании недействительным открытого аукциона на заключение государственного контракта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из непредставления истцом доказательств согласованности действий лиц, зарегистрировавшихся для участия в аукционе, но не принявших в нем участия, и действий единственного участника аукциона, с которым был заключен контракт, для недопущения снижения цены.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16007/10 по делу N А54-1123/2010-С8
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16005/10 по делу N А41-27551/09
В передаче дела по иску в части взыскания задолженности по договору поставки тепловой энергии и пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ответчиком не было представлено доказательств оплаты в полном объеме и в установленные сторонами сроки задолженности за переданную истцом тепловую энергию.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16000/10 по делу N А66-14682/2009
В передаче дела по иску в части взыскания задолженности по агентскому договору и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что во исполнение условий договора агент выполнил поручения принципала и представил отчет о выполнении его поручений, претензий и замечаний по качеству, срокам и объему оказанных услуг не заявлено.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15997/10 по делу N А40-162655/09-3-1199
В передаче дела по иску о признании права собственности на объект недвижимого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что со дня регистрации акционерное общество, созданное в процессе приватизации имущественного комплекса предприятия, находившегося у него на балансе, стало собственником его имущества.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15994/10 по делу N А60-58592/2009-С10
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа в части доначисления налога на имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что заявитель не обязан был исчислять и уплачивать налог, приходящейся на долю в праве общей долевой собственности на имущество, созданное в рамках исполнения договоров о совместной деятельности, признанных ничтожными в судебном порядке.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15975/10 по делу N А79-11975/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными пунктов решения, предписания антимонопольного органа о выявлении нарушения законодательства РФ о защите конкуренции, выразившегося в необоснованном препятствовании осуществлению деятельности по обслуживанию регулярных пассажирских автобусных маршрутов, организуемых сверх государственного заказа, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15973/10 по делу N А12-23001/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС, налога на прибыль, начисления соответствующих пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что документы по операциям с контрагентами заявителя содержат достоверные сведения, обоснованно учтены затраты в составе расходов по налогу на прибыль и правомерно приняты к вычету суммы НДС.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15966/10 по делу N А12-848/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения о доначислении налога на прибыль, НДС, пеней и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из доказанности факта обоснованного включения заявителем в налоговую базу по налогу на прибыль спорных расходов и применения налогового вычета соответствующих сумм НДС, доказательств получения заявителем неосновательной налоговой выгоды не представлено.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15960/10 по делу N А64-2467/09
В передаче дела по иску о взыскании неустойки за несвоевременное выполнение работ по договору строительного подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении первоначального и встречного исков о взыскании неустойки за несвоевременную оплату выполненных работ, суд исходил из того, что сторонами был произведен взаимозачет.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15954/10 по делу N А60-52948/2009-С10
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налоговых органов в части доначисления НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления в указанной части, суд исходил из того, что налоговым органом была доказана недобросовестность налогоплательщика.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15953/10 по делу N А82-18698/2009-99
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения налогового органа в части доначисления ЕНВД, НДС и требований об уплате налогов, пеней и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что по виду деятельности заявитель является плательщиком ЕНВД, а выделенный заявителем в счетах-фактурах и полученный им за оказанные услуги по перевозке грузов НДС подлежит уплате в бюджет.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15935/10 по делу N А19-19062/09-43
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налогов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что деятельность налогоплательщика не является розничной торговлей и не подлежит обложению единым налогом на вмененный доход, а агентское вознаграждение, полученное им за реализацию телефонных карт экспресс-оплаты, является его доходом от оказания услуг и подлежит включению в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц и НДС.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15672/10 по делу N А53-2074/10
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС, соответствующих сумм пеней и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что заявителем в обоснование права на налоговый вычет по НДС по одному из его контрагентов представлена документация, подтверждающая налоговые вычеты по НДС в указанной части.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15258/10 по делу N А21-8170/2009
В передаче дела по ходатайству о взыскании с конкурсных кредиторов, инициировавших дело о банкротстве, дополнительно вознаграждения арбитражному управляющему для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15203/10 по делу N А08-8612/07-14-2"Б"
В передаче дела по ходатайству о завершении конкурсного производства в отношении должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя ходатайство, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательства наличия имущества у должника, а также возможность его обнаружения и увеличения конкурсной массы в материалах дела отсутствуют, дальнейшее продление срока конкурсного производства может привести к дополнительным убыткам должника и кредиторов.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15193/10 по делу N А55-32718/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что реальность хозяйственных операций по поставке продукции документально подтверждена, налоговым органом не доказано получение необоснованной налоговой выгоды налогоплательщиком.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15193/10 по делу N А55-32718/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что реальность хозяйственных операций по поставке продукции документально подтверждена, налоговым органом не доказано получение необоснованной налоговой выгоды налогоплательщиком.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15183/10 по делу N А40-10450/07-36-38
В передаче дела по иску о признании права хозяйственного ведения на объект недвижимости и обязании возвратить спорное здание для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что собственник, передав во владение унитарному предприятию имущество, не вправе распоряжаться таким имуществом независимо от наличия или отсутствия согласия такого предприятия.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15181/10 по делу N А40-10449/07-36-37
В передаче дела по иску о признании права хозяйственного ведения на объект недвижимости и обязании возвратить спорное здание для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что собственник, передав во владение унитарному предприятию имущество, не вправе распоряжаться таким имуществом независимо от наличия или отсутствия согласия такого предприятия.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15050/10 по делу N А41-3849/10
В передаче дела по заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда о взыскании долга по договору на прием сточных вод и сборов и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что исполнение решения третейского суда без учета положений ст. 333 ГК РФ будет противоречить правовым принципам обеспечения восстановления нарушенного права и соразмерности ответственности правонарушению и придаст правовой природе неустойки не компенсационный, а карательный характер.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15043/10 по делу N А40-82931/09-90-541
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, соответствующих сумм пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что представленные документы подтверждают спорные расходы по налогу на прибыль и право на применение налоговых вычетов по НДС, налогоплательщиком доказаны реальность совершенных сделок с его контрагентами и их экономическая обоснованность.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-14890/10 по делу N А47-10147/2009
Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов по заявлению о признании недействующим постановления Оренбургского городского Совета от 10.11.2005 N 231 (ред. от 27.04.2006, 15.06.2007) "О методике расчета арендной платы на землю на территории муниципального образования "Город Оренбург".
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-14496/10 по делу N А32-23584/2008-26/346-2009-4/915
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления земельного налога, соответствующих сумм пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что в данном случае кадастровая стоимость участков, принадлежащих налогоплательщику на праве постоянного (бессрочного) пользования, не определена.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-14296/10 по делу N А56-17369/2009/з24
В передаче дела по заявлению о включении в реестр требований кредиторов требования о солидарном взыскании задолженности по договору займа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что требования обоснованы и документально подтверждены.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-14188/10 по делу N А46-17714/2009
В передаче дела по заявлению о включении в реестр требований кредиторов требования о взыскании неустойки за нарушение срока передачи жилого помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что должником нарушены принятые на себя обязательства по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома, размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-14017/10 по делу N А12-1427/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за несвоевременное представление в налоговый орган декларации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд обоснованно исходил из нарушения нижестоящими судами единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-13813/10 по делу N А11-15986/2009
В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи акций открытого акционерного общества и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из отсутствия оснований для признания сделки ничтожной по статье 168 Гражданского кодекса Российской Федерации и пропуска истцом срока исковой давности.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-13644/10 по делу N А81-6480/2009
В передаче дела по иску о расторжении муниципального контракта и взыскании неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из невыполнения ответчиком обязательств по текущему ремонту в установленный контрактом срок и соблюдения истцом досудебного порядка расторжения контракта.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-13643/10 по делу N А81-6479/2009
В передаче дела по иску о расторжении муниципального контракта и взыскании убытков, причиненных в результате невыполнения подрядных работ по текущему ремонту помещений, в виде упущенной выгоды и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд обоснованно исходил из нарушения ответчиком сроков выполнения работ и соблюдения истцом досудебного порядка расторжения контракта.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-13468/10 по делу N А76-43193/2009-7-472/24
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в связи с ошибочной уплатой истцом денежных средств за услуги по передаче электрической энергии, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд обоснованно исходил из отсутствия доказательств, подтверждающих расторжение договора энергоснабжения, и установления факта действительности договора вступившими в законную силу судебными актами по другому делу.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-13417/10 по делу N А45-15311/2009
В передаче дела по заявлению об отмене решения третейского суда о взыскании долга по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из незаключенности между сторонами третейского соглашения.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-13347/10 по делу N А76-7701/2009-26-565
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из отсутствия доказательств, подтверждающих передачу ответчикам внутридомовых инженерных систем и иного оборудования, являющегося в совокупности энергопотребляющими установками, и принадлежность ответчикам энергопринимающих устройств в многоквартирных жилых домах.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-13211/09 по делу N А54-3028/2008-С10
В передаче дела по заявлению о разъяснении положений, способа и порядка исполнения исполнительного листа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что исполнительный лист выдан на принудительное исполнение решений Немецкой институции по арбитражу, а поставленные заявителем вопросы направлены не на разъяснение исполнительного документа, способа и порядка его исполнения, а на рассмотрение вопросов, по существу затрагивающих содержание иностранных арбитражных решений.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-13193/10 по делу N А57-23905/2009-5
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа об отказе в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из того, что оказанные жилищно-коммунальные услуги являются объектом обложения НДС в соответствии с пунктом 1 статьи 146 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16381/10 по делу N А81-2703/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16554/10 по делу N А51-4795/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий (бездействия) и ненормативных актов государственного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что соответствует закону сделанное государственным органом заключение о том, что отчет об оценке земельного участка не может быть рекомендован для целей совершения сделки, поскольку унитарное предприятие владеет земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования и не может им распоряжаться.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16543/10 по делу N А40-546/10-62-7
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и встречному иску о взыскании задолженности по договору на разработку проектной документации и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска и удовлетворяя встречный иск, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не представлено доказательств незаключенности спорного договора и оплаты выполненных работ.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16514/10 по делу N А19-5228/07-60
В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что заявителем не доказано, что указанные расходы были понесены им именно в связи с рассмотрением настоящего дела.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16504/10 по делу N А50-38379/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными пунктов 1, 2 решения антимонопольного органа о признании общества нарушившим пункт 5 части 1 статьи 10 ФЗ "О защите конкуренции" и выданного на его основании предписания об устранении нарушений антимонопольного законодательства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16482/10 по делу N А33-18645/2009
В передаче дела по иску об обязании освободить земельный участок от расположенных на нем железобетонных свай, приобретенных ответчиком по договору купли-продажи, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик использует земельный участок без правовых оснований, поскольку решение о предоставлении земельного участка для строительства уполномоченным органом не принималось, а срок действия решения о предварительном согласовании места размещения объекта истек.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16470/10 по делу N А10-39/2009
В передаче дела по заявлению о включении требований, основанных на договорах подряда, в реестр требований кредиторов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что оплата работ была произведена в соответствии с условиями договоров.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16460/10 по делу N А29-10481/2009
В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, удовлетворяя заявление в части доначисления налога на прибыль при перерасчете резерва по сомнительным долгам, пришел к выводу об отсутствии у налогового органа оснований для истребования дополнительных документов и, передавая дело на новое рассмотрение в части доначисления земельного налога, пришел к выводу о том, что налоговый орган не проверил обоснованность информации о кадастровой стоимости участка.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16419/10 по делу N А53-23221/2009
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истец не доказал наличия совокупности всех условий, необходимых для взыскания с арбитражного управляющего убытков.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16407/10 по делу N А67-6814/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, начислении пеней и привлечении к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ за неуплату налогов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованным выводам о недоказанности фактических взаимоотношений между налогоплательщиком и его контрагентом, а также неправомерном применении заявителем налоговых вычетов по НДС и учете расходов по налогу на прибыль по спорным хозяйственным операциям.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16397/10 по делу N А68-1456/09
В передаче дела по заявлению о возмещении расходов арбитражного управляющего для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованным выводам о том, что у должника отсутствуют денежные средства и иное имущество в объеме, достаточном для погашения произведенных арбитражным управляющим расходов и выплаты ему вознаграждения, данные расходы являются обоснованными и необходимыми, размер произведенных расходов подтвержден представленными в материалы дела документами.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16393/10 по делу N А40-9052/10-55-66
В передаче дела по иску о взыскании штрафа за нарушение срока оборота вагонов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о представлении истцом надлежащих доказательств, подтверждающих нарушение ответчиком своих обязательств по заключенным между сторонами договорам транспортной экспедиции.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16379/10 по делу N А-7645342/2009-36-353/3
В передаче дела по иску о взыскании в порядке субсидиарной ответственности денежных средств для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о недоказанности конкурсным управляющим совокупности условий для привлечения руководителей общества к субсидиарной ответственности по обязательствам общества за совершение действий, приведших к банкротству общества.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16353/10 по делу N А68-9236/08
В передаче дела по иску в части признания торгов по продаже имущества предприятия в форме аукциона недействительными для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что содержание опубликованного извещения о проведении торгов не соответствует требованиям закона, поскольку не содержит сведений о перечне объектов, выставляемых на аукцион, их характеристике, и ненадлежащей формой извещения ущемлены права неограниченного круга лиц.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16333/10 по делу N А40-131515/09-134-812
В передаче дела по иску о взыскании аванса по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что истцом не представлены доказательства расторжения спорного договора.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16293/10 по делу N А50-5188/2010
Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов по заявлению о признании недействующим решения Думы Нытвенского городского поселения от 24.02.2010 N 145 "О нормативах потребления тепловой энергии в домах с централизованной системой теплоснабжения на территории Нытвенского городского поселения".
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16288/10 по делу N А40-71111/10-50-598
В передаче дела по заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из отсутствия законных оснований для отказа в выдаче исполнительного листа.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16283/10 по делу N А41-2166/10
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, передавая дело на новое рассмотрение, обоснованно исходил из необходимости дать надлежащую оценку имеющимся в деле доказательствам в их совокупности и взаимной связи, установить юридически значимые обстоятельства по делу, проверить доводы сторон, дать оценку обоснованности требований истца о взыскании авансового платежа.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16227/10 по делу N А40-143185/09-154-936
В передаче дела по заявлению об отмене решения и предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из конкретных фактических обстоятельств дела, доводов сторон, которым дана соответствующая правовая оценка.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16217/10 по делу N А45-4228/2010
В передаче дела по заявлению об отмене постановления антимонопольного органа о привлечении к ответственности за неисполнение предписания о прекращении злоупотребления доминирующим положением на товарном рынке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из наличия в действиях заявителя состава вменяемого правонарушения.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16188/10 по делу N А51-1694/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения антимонопольного органа, о прекращении рассмотрения обращения и об отказе в возбуждении дела в отношении заявителя в связи с отсутствием признаков нарушения антимонопольного законодательства РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16161/10 по делу N А32-22520/09-59/636
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения в части доначисления земельного налога и требования о его уплате для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что до сведения налогоплательщика не была доведена в установленном законом порядке информация о повышении кадастровой стоимости принадлежащего ему земельного участка в связи с неопубликованием нормативных актов, повысивших стоимость.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16160/10 по делу N А13-18107/2009
В передаче дела по заявлению в части признания недействительными вынесенных антимонопольным органом решения о нарушении законодательства РФ о защите конкуренции и предписания об устранении допущенного нарушения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16157/10 по делу N А12-24776/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16144/10 по делу N А40-128726/09-6-947
В передаче дела по иску о расторжении инвестиционного контракта, дополнительного соглашения об уступке части прав и обязанностей по контракту и убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истцом не представлено доказательств нарушения ответчиками его прав, а также наличия оснований для расторжения договора в связи с существенным нарушением ответчиками его условий.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16138/10 по делу N А58-513/10
В передаче дела по заявлению об обязании произвести государственную регистрацию перехода права собственности на объекты недвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что муниципальное предприятие, не обладая зарегистрированным правом на указанные объекты, не имело право осуществлять их продажу на торгах, в связи с чем не имеется оснований для регистрации перехода права на это имущество.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16134/10 по делу N А65-3861/2008-СГ1-30
В передаче дела по иску об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, прекращая производство по делу, суд исходил из того, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16132/10 по делу N А12-10974/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа органа местного самоуправления в предоставлении преимущественного права на выкуп арендуемого нежилого помещения в долевую собственность для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что кроме заявителя не выделенные в натуре части спорного нежилого помещения по договорам аренды передавались и другим лицам и совместно ими использовались.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16113/10 по делу N А72-277/2010
В передаче дела по иску о признании незаконными действий по отключению электрической энергии в нежилых помещениях, принадлежащих истцу, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что в договоре купли-продажи электрической энергии, заключенном между поставщиком и ответчиком, истец в качестве субабонента не указан.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16111/10 по делу N А27-25351/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения органа Фонда социального страхования РФ об отказе в принятии к зачету расходов по выплате пособия по временной нетрудоспособности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что взамен испорченного листка нетрудоспособности заявителем предоставлен новый листок, оформленный надлежащим образом и содержащий указание об исправлении.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16106/10 по делу N А09-2966/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа об отказе в государственной регистрации и обязании произвести государственную регистрацию изменений в учредительные документы юридического лица для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд исходил из того, что судебный акт был принят о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16105/10 по делу N А49-701/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения в виде излишне уплаченной арендной платы по договору аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что в договоре аренды дополнительным соглашением было установлено право арендатора на изменение размера арендной платы в одностороннем порядке в случае изменения нормативных правовых актов, регулирующих исчисление размера арендной платы.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16104/10 по делу N А82-12591/2009-7
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате услуг на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в соответствии с соглашением о погашении задолженности в связи с реорганизацией юридического лица для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ответчиком не представлено доказательств уплаты указанной задолженности, в нарушение условий соглашения не выполнены обязательства по урегулированию разногласий.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16101/10 по делу N А47-2117/2010
В передаче дела по иску в части взыскания задолженности по договору строительного подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что оплата генеральным подрядчиком выполненных субподрядчиком работ должна производиться независимо от оплаты работ заказчиком генеральному подрядчику.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16099/10 по делу N А32-2568/2009-26/37-5/846
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении земельного налога, привлечении к ответственности за его неполную уплату для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что налоговым органом не доказано применение заявителем при исчислении к уплате налога заниженной кадастровой стоимости в отношении земельных участков.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16299/10 по делу N А56-52453/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16288/10 по делу N А40-71111/10-50-598
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебных актов"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16152/10 по делу N А05-16429/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16146/10 по делу N А40-155094/09-140-1305
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16145/10 по делу N А40-155000/09-33-1217
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16143/10 по делу N А59-2445/2008
"Об истребовании материалов дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16092/10 по делу N А57-23137/08-220
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16087/10 по делу N А29-1230/2010
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16027/10 по делу N А72-4659/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16021/10 по делу N А41-372/10
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15945/10 по делу N А81-4287/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-15932/10 по делу N А46-24855/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-14742/09 по делу N А27-5565/2008-1
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-7548/10 по делу N А25-644/2009
В передаче дела по заявлению об отмене постановления антимонопольного органа о привлечении к ответственности за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из конкретных фактических обстоятельств дела, доводов сторон, которым дана соответствующая правовая оценка.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-4608/10 по делу N А34-2879/2009
В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, взыскании пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным Налоговым кодексом РФ, содержат недостоверные сведения и не подтверждают расходы за выполненные работы.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-3429/10 по делу N А45-9246/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что ответчиком получены денежные средства и векселя без установленных законом или сделкой оснований, поскольку договор целевого финансирования (займа) признан незаключенным.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17307/10 по делу N А53-10971/2009
В передаче дела по заявлению о замене конкурсного кредитора в реестре требований кредиторов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по кассационной жалобе, обоснованно исходил из того, что заявитель к участию в деле не привлекался, с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника не обращался и принятые по делу судебные акты его прав и обязанностей не затрагивают.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17089/10 по делу N А81-6280/2009
В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении налога на прибыль и НДС, а также взыскании пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что документы, подписанные контрагентами заявителя, содержат недостоверные сведения и не могут быть приняты в качестве оснований для применения вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль организаций.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17084/10 по делу N А54-4886/2009
В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении недоимки по НДС и налогу на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что представленные заявителем документы не подтверждают реальность оказанных услуг по анализу рынка рыбных товаров и подбору поставщика, а также по поставке рыбных товаров, следовательно, и обоснованность заявленных вычетов и расходов.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17014/10 по делу N 27-24641/2009
В передаче дела по заявлению об обязании судебного пристава-исполнителя вынести постановление об окончании исполнительного производства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что излишне удержанные денежные средства заявителю возвращены и его право восстановлено.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16995/10 по делу N А62-9499/2009
В передаче дела по иску о понуждении заключить договор поставки газа, а также о рассмотрении вопроса об отказе ответчику в защите принадлежащего ему права для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, передавая дело в части понуждения к заключению договора поставки на новое рассмотрение, обоснованно исходил из необходимости исследования доказательств соответствия установленного истцом нового газопринимающего оборудования требованиям действующего законодательства РФ.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16990/10 по делу N А27-24980/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль и НДПИ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из необоснованности произведенного налоговым органом расчета доначисленных налогов и непредставления налоговым органом доказательств отклонения цены сделок от рыночных в сторону понижения более чем на 20 процентов по реализации угля на основании экспортных контрактов.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16982/10 по делу N А22-1571/2009
В передаче дела по иску о признании права собственности на недвижимое имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из наличия в материалах дела документов, подтверждающих совершение сделки по отчуждению спорного имущества истцу, оформление им права постоянного (бессрочного) пользования землей под спорным имуществом и права на добычу из него природного газа, а также несение расходов по его содержанию.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16964/10 по делу N А07-13806/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из отсутствия правовых оснований для взыскания с налогового органа понесенных судебных расходов, поскольку заявителем не доказан факт несения судебных расходов, заявленных ко взысканию.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16834/10 по делу N А37-1215/2009
В передаче дела по иску о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя исковые требования, суд исходил из несоответствия порядка, которым руководствовался истец при расчете действительной стоимости доли, положениям ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", не предусматривающим возможности уменьшения стоимости чистых активов на сумму, составляющую неделимый фонд.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16771/10 по делу N А54-879/2009-С3
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении ЕСН для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из того, что суммы ЕСН, доначисленные заявителю, рассчитаны налоговым органом в соответствии с требованиями статьи 237 НК РФ на основании данных, содержащихся в ежемесячных ведомостях выплат по каждому физическому лицу, а основания для применения регрессивных ставок исчисления ЕСН отсутствовали.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16645/10 по делу N А66-12203/2009
В передаче дела по иску об обязании освободить и передать нежилое помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что собственник в лице управомоченного им органа в данном случае был не наделен правом изымать, передавать в аренду либо иным образом распоряжаться имуществом, находящимся в хозяйственном ведении предприятия.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16644/10 по делу N А28-5867/2009-123/26
В передаче дела по иску о взыскании ущерба, причиненного осуществлением строительства прилегающего здания, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что отсутствуют основания для привлечения общества к ответственности за причинение вреда.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16612/10 по делу N 66-6295/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС, ЕСН, НДФЛ, соответствующих сумм пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что деятельность налогоплательщика по реализации комбикорма носила характер оптовой торговли и не подпадала под специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-6622/10 по делу N А27-14102/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17654/10 по делу N А40-121404/09-110-841
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17614/10 по делу N А14-600/2010/15/30
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17613/10 по делу N А50-367/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17534/10 по делу N А07-24536/2005
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-17218/10 по делу N А56-21212/2008
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16646/10 по делу N А55-11329/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16475/09 по делу N А32-2074/07-31/61-2007-53/381
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора (в части)"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-16465/10 по делу N А57-24691/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-14880/10 по делу N А65-36364/2009СА1-42
Дело о признании незаконным отказа в предоставлении в собственность земельного участка, понуждении передать участок истцу на праве собственности передано для пересмотра в порядке надзора, так как участок предоставлен истцу в аренду с предварительным согласованием места размещения объекта. Доказательств того, что объект недвижимости построен и сдан в эксплуатацию, а цель, в соответствии с которой участок был предоставлен в аренду, достигнута, материалы дела не содержат.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-13858/10 по делу N А49-10239/2009
Дело о признании права на долю в уставном капитале общества передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как принятие судами первой и кассационной инстанций отказа от иска лицами, полномочия которых действовать от имени общества не подтверждены доказательствами, получившими надлежащую оценку в суде апелляционной инстанции, противоречит ч. 5 ст. 49 АПК ПФ и является нарушением права на судебную защиту.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-13819/10 по делу N А41-32492/09
Изменение размера обеспеченных залогом требований по сравнению с тем, как условие о размере обеспечиваемого обязательства указано в договоре залога, само по себе не является основанием для отказа в иске об обращении взыскания на заложенное имущество в связи с прекращением залога. При увеличении размера требований по основному обязательству залог обеспечивает обязательство должника в том размере, в каком оно существовало бы без такого изменения.
Определение ВАС РФ от 13.12.2010 N ВАС-13211/09 по делу N А54-3028/2008-С10
Дело об отзыве исполнительного листа на принудительное исполнение иностранного арбитражного решения и внесении в него изменений передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как суды неправомерно пришли к выводу о том, что решения Немецкой институции по арбитражу вступили в силу на территории РФ в день их вынесения, а не с даты их легализации, указанный вывод привел к неверному определению судами и срока предъявления исполнительного листа к исполнению.
Определение ВАС РФ от 12.12.2010 N ВАС-15914/10 по делу N А45-20214/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-8356/10 по делу N А41-18152/09
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16558/10
"О назначении предварительного судебного заседания"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-14867/10 по делу N А41-42512/09
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17571/10 по делу N А12-19411/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17554/10 по делу N А81-5839/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 9600/10 по делу N А17-1960/2009
В передаче дела по заявлению в части взыскания судебных издержек для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 16817/10 по делу N А56-68460/2009
В передаче дела по иску о взыскании отступного для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что обязательства по договору аренды прекратились соглашением сторон о его расторжении, невыполнение арендатором обязательств по выплате отступного в связи с досрочным расторжением договора аренды по инициативе арендатора противоречит условиям договора и требованиям гражданского законодательства РФ о надлежащем выполнении обязательств.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 16738/10 по делу N А41-28423/09
В передаче дела по иску об обязании освободить арендованное помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что само по себе отнесение объекта к федеральному имуществу и обстоятельство смены его балансодержателя не свидетельствуют о приобретении истцом правомочий арендодателя по договору аренды, собственником имущества (арендодателем) вопрос о прекращении договора аренды не рассматривался.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 16369/10 по делу N А40-153102/09-11-1073
В передаче дела по иску об изменении пункта договора аренды нежилых помещений, касающегося изменения арендной платы, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что стороны при заключении договора могли предвидеть наступление неблагоприятных для них последствий в связи с изменением экономической ситуации, что исключает отнесение указанного обстоятельства к существенным изменениям обстоятельств.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 13705/09 по делу N А10-3902/2005
В передаче дела по иску о применении последствий недействительности договора о приобретении долей учредителей юридического лица, истребовании земельного участка с объектами недвижимости, прав аренды на участки охотоугодий и сельхозназначения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истцы не представили доказательств, подтверждающих, что им принадлежат право собственности и право аренды на спорные участки.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-11472/10 по делу N А41-33968/09
В передаче дела по иску о взыскании долга за тепловую энергию, процентов и встречному иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения законодательства об условиях неприменения в расчетах за тепловую энергию недействующего тарифа к периоду, предшествующему признанию судом незаконности его установления, установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-10465/10 по делу N А56-28860/2008
В передаче дела по иску о признании недействительными результатов лесного конкурса в части предоставления победителю конкурса права на заключение договора аренды участка лесного фонда, а также договора аренды, заключенного по итогам конкурса, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-13111/10 по делу N А26-8081/2008
В передаче дела по иску о взыскании компенсации расходов на строительство здания, право собственности на которое зарегистрировано за субъектом РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что в судебном порядке действия регистрирующего органа по регистрации за субъектом РФ права собственности на спорный объект, совершенные по документам, касающимся ранее существовавшего объекта, не признаны недействительными и не признано право собственности на созданный объект.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-12993/10 по делу N А59-3468/2009
В передаче дела по иску о признании недействительными конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка и договора, а также применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения законодательства о возвращении денежных средств, уплаченных за право на заключение договора, установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17423/10 по делу N А41-К2-7813/05
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17355/10 по делу N А48-4370/2007
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17321/10 по делу N 46-8834/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16243/10 по делу N А42-8229/2009
"Об отказе в восстановлении процессуального срока и о возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15826/10 по делу N А40-105764/09-6-791
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-14408/10 по делу N А60-310/2010-С2
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-14174/10 по делу N А33-5030/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-12993/10 по делу N А59-3468/2009
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-12825/04 по делу N А41-К2-10739-03
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-11472/10 по делу N А41-33968/09
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-11472/10 по делу N А41-33968/09
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 3149/07 по делу N А51-17916/2005
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17621/10 по делу N А04-1149/2010
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17596/10 по делу N А75-11136/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17574/10 по делу N А47-11832/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17572/10 по делу N А59-6814/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17564/10 по делу N А45-637/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17560/10 по делу N А40-19976/10-58-198
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17559/10 по делу N А65-29214/2009-СГ1-57
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17556/10 по делу N А40-103052/09-32-796
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17555/10 по делу N А65-19561/2009-СГ1-18
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора (в части)"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17548/10 по делу N А71-20829/2009-Г29
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17546/10 по делу N А40-151290/09-61-1061
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17543/10 по делу N А01-243/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17541/10 по делу N А14-1670/2010-42/4
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17540/10 по делу N А45-21945/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора (в части)"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17539/10 по делу N А40-105155/09-32-813
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17538/10 по делу N А40-130521/09-138-768
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17536/10 по делу N А40-94523/09-87-550
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17530/10 по делу N А56-34710/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17525/10 по делу N А66-10740/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17522/10 по делу N А60-62369/2009-С4
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17517/10 по делу N А55-12274/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17516/10 по делу N А40-55851/09-102-540
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17506/10 по делу N А75-7574/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17504/10 по делу N А27-409/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17493/10 по делу N А61-153/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17489/10 по делу N А40-58328/07-23-419
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17479/10 по делу N А46-280/2005
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора и об истребовании материалов дела"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17473/10 по делу N А33-16753/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17471/10 по делу N А76-25743/2009-16-729/99
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17471/10 по делу N А76-25743/2009-16-729/99
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17406/10 по делу N А34-9548/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17385/10 по делу N А23-4137/07Б-17-191ДСП
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 16205/10 по делу N А50-40726/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-13775/09 по делу N А64-5067/08-8
В передаче дела по иску о признании незаконным проведения аукциона в части продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения, отнесенного к фонду перераспределения, а также недействительным договора купли-продажи земельных участков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из нарушения ответчиком процедуры перераспределения земельных участков, а также нарушения требований земельного законодательства РФ при проведении торгов.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-13575/10 по делу N А62-8887/2010
В передаче дела по заявлению о признании недостоверным результата государственной кадастровой оценки земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что обязанность по внесению в Государственный кадастр объектов недвижимости сведений об экономических характеристиках земельных участков возложена на ответчика, которым неправильно рассчитана кадастровая стоимость участка, принадлежащего заявителю, что повлекло ее завышение.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-8356/10 по делу N А41-18152/09
В передаче дела по иску о признании недействительным договора ипотеки и обязании государственного органа аннулировать регистрационную запись об ипотеке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как в период рассмотрения спора изменена судебная практика рассмотрения аналогичных споров, в силу чего истец может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-6196/10 по делу N А40-23169/09-13-167
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично направляя дело на новое рассмотрение, обоснованно исходил из того, что выводы судов о применении норм права не соответствуют представленным сторонами доказательствам.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16979/10 по делу N А33-2981/2010
В передаче дела по иску о признании недействительными договоров займа, ипотеки и применении последствий недействительности сделок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из соблюдения порядка совершения крупных сделок - наличия одобрения собранием акционеров и согласования всех существенных условий.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16616/10 по делу N А22-2326/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий государственного органа, выразившихся в принятии исполнительного листа арбитражного суда, и недействительным уведомления о поступлении исполнительного документа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что оспариваемые действия соответствуют требованиям законодательства, кроме того, установленный ст. 242.1 Бюджетного кодекса РФ перечень оснований для возврата в суд или взыскателю исполнительного листа, поступившего на исполнение, носит исчерпывающий характер.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16006/10 по делу N А12-23668/2009
В передаче дела по иску о расторжении муниципального контракта на выполнение проектно-сметной документации и взыскании пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что заказчик обязательства по передаче технических условий и проектной документации не исполнил, что и послужило причиной невыполнения исполнителем взятых на себя обязательств.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15972/10 по делу N А31-4284/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неполную уплату НДС, ЕСН, начисления пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из наличия обстоятельств, свидетельствующих о получении заявителем необоснованной налоговой выгоды в виде вычетов по НДС, а также уклонения от уплаты единого социального налога.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15968/10 по делу N А41-10462/10
В передаче дела по иску о взыскании с учреждения, а при недостаточности денежных средств с муниципального образования задолженности по оплате потребленной питьевой воды, приему и обработке сточных вод для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что на момент рассмотрения настоящего спора субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несло именно муниципальное образование.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15882/10 по делу N А40-158296/09-149-1093
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа регистрационного органа в государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество и обязании произвести указанную государственную регистрацию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что заявителем в регистрирующий орган были представлены документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на указанный объект.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15869/10 по делу N А57-16977/2009
В передаче дела по заявлению в части доначисления налога по упрощенной системе налогообложения, начисления пеней и штрафа по этому налогу для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что спорные расходы документально подтверждены и связаны с предпринимательской деятельностью, в связи с чем обоснованно учтены заявителем при исчислении налога по упрощенной системе налогообложения.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15866/10 по делу N А32-42315/2009-25/291
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении земельного налога для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что до заявителя не была в установленном законодательством РФ порядке доведена информация об изменении уполномоченным органом кадастровой стоимости земельных участков.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15861/10 по делу N А12-19949/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа в части доначисления НДС, соответствующих сумм пеней и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что совершенные заявителем операции носят реальный характер, доказательства совершения заявителем и его контрагентами согласованных действий, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, налоговым органом не представлены.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15851/10 по делу N А54-1417/2009-С14
В передаче дела по иску о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что подрядчиком не было представлено доказательств надлежащего исполнения обязательств по договору в части сроков окончания работ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15850/10 по делу N А65-14247/2008-СГ5-54
В передаче дела по иску в части взыскания стоимости выполненных работ по договору генподряда, расходов по оплате судебной экспертизы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15843/10 по делу N А45-23702/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами за счет казны РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные средства, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15837/10 по делу N А63-386/2010
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что отказ заказчика от подписания актов о приемке выполненных работ является обоснованным, а акты - недействительными ввиду несоблюдения порядка сдачи выполненных работ и наличия в них недостоверных сведений.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15825/10 по делу N А67-8474/09
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за потребленную холодную воду и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что потребленная холодная вода ответчиком не оплачена.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15824/10 по делу N А76-918/2010-1-172
В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что в случае нарушения сроков оплаты за потребленную электрическую энергию договором предусмотрена оплата процентов за пользование коммерческим кредитом, а ответчиком надлежащим образом обязательства по оплате энергии не исполнялись.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15816/10 по делу N А32-24641/2008-26/366-2009-5/845
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении земельного налога для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что на момент вынесения оспариваемого решения стоимость земельного участка не была определена.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15808/10 по делу N А65-20483/2008
В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что между сторонами имелись встречные денежные требования, окончание исполнительного производства в связи со сделанным одной из сторон заявлением о зачете при наличии встречных исполнительных листов не противоречит закону и влечет те же последствия, что и фактическое исполнение исполнительного документа.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15804/10 по делу N А40-144773/09-112-1138
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, соответствующих сумм пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что документы, представленные налогоплательщиком, по операциям с контрагентом содержат достоверные сведения и подтверждают реальность их хозяйственных взаимоотношений.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15735/10 по делу N А21-10416/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий налогового органа, выразившихся во внесении сведений о правильном, своевременном и полном внесении земельного налога, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что налоговый орган действовал в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством РФ, кроме того, нарушений при исчислении и уплате налога не выявлено.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15664/10 по делу N А40-82157/09-136-642
В передаче дела по заявлению об отмене определения о прекращении производства по делу на основании заключенного мирового соглашения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-1516/09 по делу N А43-29881/200727-340
В передаче дела по заявлению о пересмотре решения суда о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязанностей конкурсного управляющего по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что заявителем пропущены сроки, предусмотренные ст. 312 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-14920/10 по делу N А03-13835/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия государственного органа, выразившегося в непринятии решения по заявке, и обязании опубликовать в средствах массовой информации информацию о земельном участке, предлагаемом к предоставлению в аренду для целей, не связанных со строительством, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-14797/10 по делу N А32-14661/2010-18/287
В передаче дела по ходатайству о передаче дела по подсудности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, отменяя определение об отказе в удовлетворении ходатайства и передавая дело на новое рассмотрение, пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для передачи дела по подсудности.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-14574/10 по делу N А46-13779/2009
В передаче дела по заявлению о включении требования в реестр требований кредиторов должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к выводу о необоснованности заявленных требований, поскольку договор подряда является мнимой сделкой, а основания для взыскания вексельной задолженности отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-14316/10 по делу N А40-9324/10-110-62
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о наличии неосновательного обогащения на стороне ответчика за счет истца, поскольку материалами дела подтверждаются факты принятия ответчиком от истца товара и последующая его реализация третьему лицу.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-14029/10 по делу N А68-9019/09
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск в части возложения на РФ в лице Минсельхоза России обязанности по возмещению убытков, пришел к обоснованному выводу о том, что не распределенные субъектом РФ средства федерального бюджета в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям не использованы субъектом РФ ни по назначению, ни в ином порядке, а возвращены Минсельхозу России, в силу чего оснований для возложения на субъект РФ обязанности компенсировать убытки не имелось.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-13886/10
В передаче дела по иску о признании недействительными договоров купли-продажи земельных долей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что распоряжение долями в праве общей долевой собственности на земельный участок являлось исключительным правом истца, а совершение ответчиками сделок по возмездной передаче права собственности на спорные объекты противоречит требованиям ст. 209 Гражданского кодекса РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-8905/10 по делу N А40-93885/08-112-491
Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности передано для пересмотра в порядке надзора, так как вывод об экономической неоправданности спорных расходов был сделан инспекцией и судами при отсутствии к тому оснований, при этом НК РФ не содержит положений, позволяющих налоговому органу оценивать произведенные налогоплательщиками расходы с позиции их экономической целесообразности, что имело место по рассматриваемому эпизоду.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-3125/10 по делу N А45-8473/2009
В передаче дела по иску об истребовании из чужого незаконного владения земельных долей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истец не представил доказательств, подтверждающих право собственности на спорные земельные доли.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-1892/10 по делу N А18-670/09
В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что страховой случай наступил в период действия договоров страхования и дополнительных соглашений к ним.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17364/10 по делу N А72-224/2010
В передаче дела по иску о взыскании денежных средств в возмещение вреда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск за счет унитарного предприятия, причинившего вред, пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для возложения обязанности по возмещению вреда, причиненного в результате взрыва на предприятии, произошедшего из-за возгорания пороха в ходе работ по разборке артиллерийских боеприпасов в рамках оборонного заказа, на субъект РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17040/10 по делу N А53-24892/2009
В передаче дела по иску о признании ничтожным учредительного договора, признании недействительной государственной регистрации права собственности на здание и обязании возвратить полученное по учредительному договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что занижение стоимости спорного здания истцом не доказано.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16867/10 по делу N А26-12972/2009
В передаче дела по иску о расторжении государственного контракта на поставку лекарственных средств и взыскании неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, оставляя иск без рассмотрения, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16819/10 по делу N А14-15877-2009-456/8
В передаче дела по иску о признании незаконным одностороннего расторжения договора о предоставлении торгового места на рынке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о доказанности фактов нарушения истцом условий договора о предоставлении торгового места.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16809/10 по делу N А12-863/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий органа местного самоуправления по выдаче справки о степени готовности строящегося многоквартирного дома для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что заявитель не доказал, каким образом действия по выдаче справки нарушают его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16799/10 по делу N А28-16266/2009-507/34
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по арендной плате, расторжении договора аренды оборудования и обязании ответчика возвратить предмет аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что представленная ответчиком расписка подтверждает надлежащее исполнение им обязательств по внесению арендных платежей.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16789/10 по делу N А70-8310/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору субаренды нежилых помещений и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что материалами дела подтверждаются фактическое использование помещения субарендатором и нарушение им обязанности по внесению арендных платежей.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16739/10 по делу N А12-24043/2009
В передаче дела по иску о взыскании неустойки, предусмотренной договором на производство полиграфических и дизайнерских работ, и упущенной выгоды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что изменение ответчиком объемов работ не может свидетельствовать о внесении изменений в техническое задание, повлекшее полное искажение задания.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16735/10 по делу N А07-22617/2009
В передаче дела по иску о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на объект смежных прав для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что представленные истцом в материалы дела доказательства подтверждают факт продажи ответчиком контрафактного диска с записями произведений, исключительные смежные права на которые принадлежат истцу, и нарушения этими действиями исключительных прав истца.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16663/10 по делу N А40-39151/09-28-318, N А40-39374/09-28-319
В передаче дела по иску о применении последствий недействительности договора с победителем конкурса и инвестиционного контракта путем взыскания с ответчика стоимости исполненного по договору и контракту для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик по спорному инвестиционному контракту фактически не получил результата работ, а также потраченных истцом денежных средств, имущественные права сторон по инвестиционному контракту не оформлены.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16659/10 по делу N А65-1000/2009-СГ4-27
В передаче дела по жалобе на действия (бездействие) конкурсного управляющего должника, выразившиеся в неперечислении денежных средств, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, обоснованно исходил из того, что судом неполно исследован вопрос о моменте возникновения обязательств должника по возврату денежных средств дольщика, полученных им от застройщика, как неосновательно приобретенных, в порядке, установленном ст. 1102 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16525/10 по делу N А49-6021/2009-110б/10
В передаче дела по заявлению о признании должника несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, обоснованно исходил из того, что судом при завершении процедуры наблюдения и открытии конкурсного производства не дано оценки таким обстоятельствам, как наличие не полностью сформированного реестра требований кредиторов, а также отсутствие сведений о проведении первого собрания кредиторов и о принятых на нем решениях.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16451/10 по делу N А33-1331/2010
В передаче дела по иску о признании односторонних сделок о повышении размера арендной платы по договору аренды земельного участка недействительными для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из согласования сторонами возможности одностороннего изменения арендодателем размера арендной платы на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16405/10 по делу N А41-21238/09
В передаче дела по иску о взыскании задолженности и пени по договорам купли-продажи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из доказанности истцом получения ответчиком товара по спорным договорам и отсутствия его оплаты.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16370/10 по делу N А76-10834/2008-1-367/15/23
В передаче дела по иску о признании недействительными договора аренды земель и дополнительного соглашения к договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из пропуска истцом срока исковой давности.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16335/10 по делу N А60-12039/2010-С5
Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов по заявлению о признании частично недействующими Правил землепользования и застройки городского округа - муниципального образования "город Екатеринбург", утвержденных решением Екатеринбургской городской Думы от 13.11.2007 N 68/48.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16303/10 по делу N А60-60728/2009-С5
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий по определению кадастровой стоимости земельного участка с применением удельного показателя, соответствующего пятой группе видов разрешенного использования, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суды сделали вывод о правомерности применения при расчете кадастровой стоимости участка наибольшего значения удельного показателя кадастровой стоимости.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16297/10 по делу N А65-11639/2008-СГ3-33
В передаче дела по иску об обязании освободить земельный участок путем сноса складского помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, удовлетворяя иск, исходили из того, что земельный участок, на котором ответчик осуществил строительство складского помещения капитального типа, находится в федеральной собственности и закреплен за истцом на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16294/10 по делу N А41-875/09
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления по нерассмотрению обращения по вопросу повторного кадастрового учета земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что на указанный орган договором о реализации инвестиционного проекта не возложена обязанность по проведению кадастрового учета земельного участка.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16274/10 по делу N А40-100103/09-40-796 (А40-45713/09-40-796)
В передаче дела по иску о признании недействительным договора аренды нежилого помещения, взыскании денежных средств, уплаченных арендатором в виде задатка, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из пропуска истцом срока исковой давности.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16252/10 по делу N А40-177239/09-104-922
В передаче дела по иску о признании недействительными сделок по безвозмездному отчуждению акций акционерного общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, исходил из того, что спор, связанный с защитой права истицы на акции, входящие в состав общего имущества супругов, не является спором о разделе такого имущества, следовательно, подведомствен арбитражному суду.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16185/10 по делу N А12-1499/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления органа местного самоуправления об отмене постановления о предварительном согласовании места размещения дилерского центра, отказе в предоставлении земельного участка для строительства объекта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16154/10 по делу N А10-6283/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным распоряжения о безвозмездной передаче имущества, находящегося в федеральной собственности, в собственность муниципального образования городской округ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из отсутствия нарушений порядка передачи спорного имущества.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16140/10 по делу N А56-49332/2009
В передаче дела по иску о возврате авансового платежа в связи с расторжением договора на юридическое обслуживание для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из отсутствия доказательств об оказании ответчиком услуг на спорную сумму.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16098/10 по делу N А12-23646/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий Управления Федерального казначейства, выразившихся в возвращении исполнительного листа, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, возвращая заявление, исходил из того, что заявитель фактически обжаловал действия УФК по г. Москве, в связи с чем должен был обратиться в Арбитражный суд города Москвы.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16082/10 по делу N А50П-94/2010
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16064/10 по делу N А26-5199/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя иск, суды исходили из доказанности истцом объема электрической энергии, переданной одному из потребителей ответчика.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16056/10 по делу N А27-21364/2009
В передаче дела по иску об освобождении и возврате земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что по истечении срока действия договора аренды ответчик не возвратил арендованный земельный участок.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16026/10 по делу N А41-7219/09
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из пропуска истцом срока исковой давности.
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17544/10 по делу N А41-7760/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17495/10 по делу N А24-1042/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-4421/08 по делу N А40-76059/06-56-561
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-2684/10 по делу N А15-2398/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17563/10 по делу N А45-18887/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17545/10 по делу N А56-2729/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17532/10 по делу N А19-1401/10-72
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17528/10 по делу N А12-3059/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17527/10 по делу N А63-18586/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17526/10 по делу N А01-1840/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17524/10 по делу N А60-39747/2009-С6
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17520/10 по делу N А50-42482/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17497/10 по делу N А66-9759/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17492/10 по делу N А63-12699/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17490/10 по делу N А58-6454/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17481/10 по делу N А28-1867/2010-80/9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17476/10 по делу N А33-1277/2009к5
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17459/10 по делу N А59-5851/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17449/10 по делу N А74-5222/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17405/10 по делу N А32-50671/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17404/10 по делу N А59-6961/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17402/10 по делу N А45-5902/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17398/10 по делу N А59-7199/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-17396/10 по делу N А59-6446/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16849/10 по делу N А46-13573/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16742/10 по делу N А33-14891/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-16107/10 по делу N А44-3448/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15858/10 по делу N А40-13385/10-50-88
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15821/10 по делу N А21-12779/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-15812/10 по делу N А57-14530/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-14926/10 по делу N А43-42164/2009-41-946
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-14157/10 по делу N А33-5033/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-11185/10 по делу N А73-16543/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-10952/10 по делу N А79-9005/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 4886/09 по делу N А19-14950/07
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17623/10 по делу N А65-31497/2009-сг2-3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17621/10 по делу N А04-1149/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17608/10 по делу N А43-36451/2009-46-823
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17607/10 по делу N А43-36450/2009-7-456
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17605/10 по делу N А46-732/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N 17600/10 по делу N А33-18557/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2010 N ВАС-13815/10 по делу N А40-148914/09-88-715
Дело по иску о признании недействительным договора купли-продажи ценных бумаг и истребовании акций из незаконного владения передано для пересмотра в порядке надзора в суд, так как отсутствие в системе учета прав на ценные бумаги сведений об аресте акций в момент их приобретения дает основания, как считают заявители, признать ответчика добросовестным приобретателем ценных бумаг, выбывших из владения предыдущих собственников по их воле и приобретенных у них на возмездной основе.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17301/10 по делу N А33-659/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 17487/10 по делу N А40-55859/09-32-415
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-8778/10 по делу N А32-31970/2009-62/495
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17308/10 по делу N А33-166/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 16900/10 по делу N А05-16722/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 16700/10 по делу N А05-20233/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 16691/10 по делу N А05-13492/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17304/10 по делу N А33-916/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 16820/10 по делу N А55-12768/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17467/10 по делу N А51-22663/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-9756/10 по делу N А79-3955/2009
"О приостановлении надзорного производства"
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 4412/10 по делу N А56-9133/2009
Дело о признании незаконным отказа регистрирующего органа в государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество передано на новое рассмотрение, поскольку суды не учли, что должник по исполнительному производству не является стороной в сделке и последствия недействительности сделки в отношении его не могут быть применены; при новом рассмотрении суду необходимо привлечь к участию в деле службу судебных приставов, исследовать обстоятельства, касающиеся исполнительного производства, ареста имущества и проведения повторных торгов.
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 9125/10 по делу N А19-13262/09-65
В удовлетворении заявления о признании незаконными решения и предписания антимонопольного органа отказано правомерно, так как отказ в выдаче фитосанитарного (карантинного) сертификата ввиду непредставления сведений о номере транспортного средства, используемого для перевозки продукции, является необоснованным препятствованием со стороны уполномоченного органа осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами.
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 9502/10 по делу N А03-3532/2009
Дело по иску о взыскании денежных средств в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту направлено на новое рассмотрение, поскольку ответчик не получил судебные извещения по не зависящим от него причинам.
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 5441/10 по делу N А70-367/12-2008
Дело по иску об устранении недостатков работ по строительству дома направлено на новое рассмотрение, поскольку суд отказал ТСЖ в иске, заявленном в интересах собственников помещений дома, по формальному основанию - неконкретности заявленных требований, не защитив нарушенные права членов товарищества.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-7199/10 по делу N А70-13094/20-2005
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17366/10 по делу N А07-6596/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре в порядке надзора судебных актов и возбуждении надзорного производства (в части)"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16231/10 по делу N А40-77600/06-49-602
"О прекращении производства по заявлению о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-13858/10 по делу N А49-10239/2009
"О восстановлении пропущенного процессуального срока на обжалование, принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 16294/10 по делу N А41-875/09
"Об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 13893/10 по делу N А32-3721/2010-21/67
"Об отмене приостановления исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17484/10 по делу N А59-7241/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17461/10 по делу N А56-14540/2010
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17416/10 по делу N А29-9675/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17414/10 по делу N А78-9180/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17327/10 по делу N А73-20684/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17228/10 по делу N А72-18565/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 8835/10 по делу N А63-10110/2009-С4-9
Заявление в части признания недействительным решения налогового органа по эпизоду, связанному с возмещением из бюджета НДС, удовлетворено, так как обществом при рассмотрении дела в суде были представлены товарно-транспортные накладные, подтверждающие факт отгрузки им ранее приобретенного товара другому лицу, то есть подтверждена реальность хозяйственных операций, произведенных обществом с контрагентом.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15893/10 по делу N А40-139919/09-3-1066
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 17486/10 по делу N А72-19829/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 9461/10 по делу N А58-8731/08
Иск о признании недействительными результатов открытого водного аукциона по лоту и договора водопользования удовлетворен, поскольку материалами дела установлено, что допущенные организатором торгов нарушения оказали существенное влияние на результат открытого водного аукциона и лишили заявителя возможности реализовать свое право на участие в нем по лоту.
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 8501/10 по делу N А51-16490/2009
В удовлетворении заявления об оспаривании действий уполномоченного органа по отказу в предоставлении лицензии, об обязании выдать лицензию отказано, так как ни Международная конвенция по охране человеческой жизни на море, ни Кодекс торгового мореплавания РФ не содержат запрета на получение лицензии на перевозку пассажиров на грузовых судах; суды пришли к выводу о том, что отсутствие у предпринимателя пассажирского свидетельства не может препятствовать осуществлению им пассажирских перевозок.
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 8455/10 по делу N А54-4614/2007-С17
Иск в части истребования из чужого незаконного владения имущества удовлетворен правомерно, так как общество, владеющее спорным имуществом, является его недобросовестным приобретателем. Производство по иску в части истребования здания склада прекращено, в связи с отказом истца от иска в данной части.
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 11696/10 по делу N А40-56769/09-67-433
В удовлетворении заявления о признании недействительным решения Роспатента о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием отказано правомерно, поскольку договоры простого товарищества между правообладателем и изготовителем продукции не являются надлежащими доказательствами использования товарного знака, так как не соответствуют требованиям, предъявляемым к лицензионным договорам; представляя доказательства применения товарного знака в рекламе, предприниматель не доказал наличия уважительных причин неприменения его на товарах.
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 10438/10 по делу N А40-53940/09-125-332
Иск о взыскании денежных средств и обращении взыскания на заложенные по договору залога нежилые помещения удовлетворен правомерно, так как материалами дела установлено, что ответчик не исполнил обязательства по оплате акций в установленный договором срок, в связи с чем было обращено взыскание на заложенное недвижимое имущество.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 143
Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17334/10 по делу N А65-15509/2009-СГ3-25
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17291/10 по делу N А40-168472/09-45-1117
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17277/10 по делу N А48-388/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17271/10 по делу N А07-4997/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17220/10 по делу N А57-23706/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15528/10 по делу N А81-1370/2010
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-14569/10 по делу N А19-24802/09-46
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-13820/10 по делу N А33-9461/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-13564/10 по делу N А45-25939/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16013/10 по делу N А64-221/2010
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15823/10 по делу N А31-7395/2009
"Об истребовании дела из Арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15777/10 по делу N А05-1349/2010
"Об истребовании дела из Арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 16555/10 по делу N А41-6959/10
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 16368/10 по делу N А55-16492/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 16301/10 по делу N А55-16494/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 15765/10 по делу N А11-10114/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-10798/10 по делу N А38-7436/2009
В передаче дела по иску о внесении изменений в договор энергоснабжения и приложение к нему, пресечении действий истца по навязыванию и применению варианта тарифа и признании этих действий злоупотреблением доминирующим положением истца для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в суд кассационной инстанции для проверки правильности применения судами норм материального и процессуального права.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16015/10 по делу N А29-11977/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений в части доначисления транспортного налога и авансового платежа по указанному налогу, признании нетранспортными средствами дебаркадеров, иных плавучих сооружений, не имеющих двигателей для самостоятельного передвижения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что перечисленные объекты зарегистрированы в качестве несамоходных судов.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16001/10 по делу N А47-7125/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения за пользование земельным участком и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15995/10 по делу N А17-6685/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС, начисления пеней по названным налогам, привлечения к налоговой ответственности за неполную уплату налогов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что налоговым органом не было представлено доказательств недобросовестности налогоплательщика.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15929/10 по делу N А56-22673/2008
В передаче дела по иску о взыскании аванса и неустойки за нарушение срока окончания работ по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что договор был признан незаключенным в связи с несогласованностью в нем сроков выполнения работ, подрядчик не доказал выполнения им спорных работ для заказчика, не представил доказательств возврата перечисленного заказчиком аванса.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15900/10 по делу N А49-6711/2009
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что понесенные расходы истцом подтверждены и вызваны неправомерным изданием государственным органом ненормативного акта о передаче жилого фонда из федеральной в муниципальную собственность.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15899/10 по делу N А78-6714/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа о доначислении НДПИ в связи с неверным определением вида добытого полезного ископаемого для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что выводы налогового органа о необходимости отнесения всей добываемой налогоплательщиком руды к комплексным многокомпонентным ураново-молибденовым рудам противоречат стандартам предприятия.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15888/10 по делу N А07-27132/2009
В передаче дела по иску о применении последствий недействительности ничтожной сделки, обязании возвратить имущество, признании не переведенным на ответчика долга истца по договору поручительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истцом пропущен срок исковой давности.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15868/10 по делу N А40-158629/09-32-1178
В передаче дела по иску в части взыскания в порядке суброгации ущерба для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ответчик как владелец источника повышенной опасности должен возместить причиненный этим источником вред в полном объеме, но, определяя размер ущерба, судом исключена из взыскиваемой суммы стоимость заднего бампера и его окраски в связи с отсутствием в справке о ДТП сведений о повреждении данной детали автомобиля.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15855/10 по делу N А12-19745/2009
В передаче дела по иску о взыскании убытков в размере части земельного участка, находящегося в государственной собственности РФ, образовавшихся от незаконного распоряжения органом местного самоуправления указанным имуществом, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что в деле не имеется доказательств утраты, умаления стоимости или ухудшения потребительских качеств земельного участка.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15852/10 по делу N А40-125519/09-100-774
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору на передачу электрической энергии и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что обязанность ответчика произвести оплату за фактически оказанные услуги по передаче электрической энергии, подтверждена актами оказанных услуг и сводными актами учета показаний средств измерения электроэнергии.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15849/10 по делу N А41-7562/10
В передаче дела по иску о взыскании с муниципального учреждения долга по оплате потребленной питьевой воды, приему и обработке сточных вод, а при недостаточности денежных средств - с муниципального образования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что доказательств погашения долга ни муниципальным учреждением, ни муниципальным образованием как собственником имущества учреждения не представлено.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15840/10 по делу N А40-20020/10-152-83
В передаче дела по заявлению о признании действующей лицензии на добычу полезных ископаемых, признании незаконным совместного решения лицензирующих органов об отмене лицензии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15835/10 по делу N А56-9433/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительными постановлений таможенного органа о привлечении к административной ответственности за заявление при декларировании товаров недостоверных сведений о них для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что таможенным органом не доказано наличие в действиях заявителя состава указанного административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15813/10 по делу N А15-2470/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что факт совершения административного правонарушения доказан.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15757/10 по делу N А55-27768/2009
В передаче дела по иску о расторжении муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту и противопожарных мероприятий в учреждениях дошкольного образования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что исполнителем существенно нарушены сроки исполнения обязательств.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15755/10 по делу N А40-127942/09-6-933
В передаче дела по иску о признании права собственности на нежилое здание в силу приобретательной давности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что передача государственного имущества общественной организации на баланс (в пользование) не повлекла возникновения по приобретательной давности права собственности на это имущество.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15739/10 по делу N А06-6335/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, соответствующих сумм пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15736/10 по делу N А33-19476/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в неосуществлении налогового контроля и непривлечении к ответственности общества с ограниченной ответственностью, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что при осуществлении предпринимательской деятельности заявитель несет риск наступления неблагоприятных последствий, в том числе и от заключения сделок с другими юридическими лицами, кроме того, оспариваемое бездействие не нарушило права и законные интересы заявителя, так как ООО является самостоятельным участником отношений.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15391/10 по делу N А40-80576/09-89-580
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных в результате препятствования в пользовании арендованными помещениями, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что факт неправомерного завладения имуществом арендатора не доказан.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15373/10 по делу N А40-147398/09-13-1164
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа об отказе в применении налоговых вычетов по НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что непременным условием для применения налогового вычета и соответствующего возмещения сумм налога является соблюдение трехлетнего срока, предусмотренного п. 2 ст. 173 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-14603/10 по делу N А07-20648/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС, начислении пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу об отсутствии у заявителя, являвшегося арендатором помещения, после прекращения договора аренды обязанности начислить НДС на стоимость неотделимых улучшений арендуемого имущества, поскольку помещение было выкуплено арендатором и не выходило из правообладания общества.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-14261/10 по делу N А60-41879/2008-С8
В передаче дела по заявлению об обязании налогового органа возвратить излишне взысканные пени и уплатить проценты для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что у налогового органа отсутствовали основания для возврата излишне взысканных денежных средств, поскольку у заявителя имелась задолженность перед федеральным бюджетом по налогам и пеням, превышающая сумму, заявленную к возврату.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-13985/10 по делу N А32-27408/2009-28/417
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий органа исполнительной власти субъекта РФ по отказу в принятии решения о предоставлении в собственность земельного участка и обязании принять решение о передаче земельного участка в собственность для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что испрашиваемый земельный участок ограничен в обороте, поскольку относится к землям особо охраняемых природных территорий.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-13893/10 по делу N А32-3721/2010-21/67
В передаче дела по встречному иску о взыскании долга по арендной плате и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя встречный иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик по встречному иску ненадлежащим образом исполнял обязанности по внесению арендной платы, договор аренды является действующим, доказательств расторжения договора не представлено.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-13838/10 по делу N А10-4172/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения в части обязания отдела земельного рынка обеспечить выполнение работ по формированию и кадастровому учету земельного участка, подлежащего продаже на торгах, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что заявителем не доказано нарушение прав собственников помещений в многоквартирных жилых домах на земельный участок, необходимый для их эксплуатации.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-9814/10 по делу N А32-16112/2009-28/359
В передаче дела по иску об освобождении самовольно занимаемого земельного участка путем демонтажа выставочного павильона для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что у ответчика отсутствуют правовые основания для занятия спорного земельного участка.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-9080/10 по делу N А46-15310/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении земельного налога, начислении пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что для определения кадастровой стоимости земельного участка конкретного землепользователя достаточно среднего показателя кадастровой стоимости в целом по земельному кварталу, утвержденной до начала налогового периода.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-3969/08 по делу N А40-46670/06-55-273
В передаче дела по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений суда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что на момент принятия судом апелляционной инстанции постановлений оснований для отказа в пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам не имелось.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-2611/07 по делу N А72-13603-05-23-896
В передаче дела по заявлению о пересмотре постановления суда по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что установленные приговором суда обстоятельства не могут быть расценены как вновь открывшиеся обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, и не могут повлиять на рассмотрение вопроса о заключенности или действительности договоров о долевом участии в строительстве.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-2385/10 по делу N А56-49204/2008
В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что застрахованный интерес истца как пользователя арендованным имуществом не может быть оценен в размере стоимости ремонта или стоимости имущества в случае его гибели.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16897/10 по делу N А71-16771/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору поставки газа и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что установленные в месте нахождения газоиспользующего оборудования ответчика бытовые счетчики газа не отвечают требованиям, предъявляемым к узлам учета газа, вследствие чего установленное истцом по показаниям узла учета количество потребленного ответчиком газа не противоречит договору и закону.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16802/10 по делу N А5536443/2009
В передаче дела по заявлению в части обязания налогового органа устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем осуществления возврата на расчетный счет суммы НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что спорная сумма налога заявителем не была уплачена, по лицевому счету переплата налога не отражена.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16721/10 по делу N А40-148220/09-93-1240
В передаче дела по иску о взыскании убытков, вызванных уплатой штрафа перевозчику за сверхнормативный простой вагонов, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованным выводам о том, что ответчик предпринимал профилактические меры, предохраняющие грузы от смерзания при перевозке, а истец не представил доказательств, с достоверностью подтверждающих вину ответчика в сверхнормативном простое вагонов, связанном с выгрузкой смерзшегося груза.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16681/10 по делу N А50-41853/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового орган о доначислении налога на прибыль, НДС, начислении пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что участники сделок по реализации недвижимого имущества являются взаимозависимыми лицами, однако налоговым органом не доказана иная, чем та, которая указана в заключенных налогоплательщиком договорах, рыночная цена спорных объектов недвижимости.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16601/10 по делу N А51-23459/2009
В передаче дела по заявлению об оспаривании действий казначейства по возврату без исполнения исполнительного листа, обязании принять его к исполнению для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требования, обоснованно исходил из того, что исполнительный документ неправомерно возвращен взыскателю, поскольку отсутствие у должника лицевого счета в конкретном органе Федерального казначейства не является основанием для возвращения исполнительного листа без исполнения.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16581/10 по делу N А56-46153/2009
В передаче дела по иску о признании договора аренды лесного участка недействительным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из того, что у ответчика отсутствовали правовые основания для распоряжения спорным земельным участком.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16483/10 по делу N А53-4423/09
В передаче дела по заявленному в рамках дела о банкротстве иску о признании недействительным договора купли-продажи автомобиля, заключенного должником в период действия в отношении него процедуры наблюдения, и обязании возвратить автомобиль в конкурсную массу для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требования, обоснованно исходил из квалификации сделки как подозрительной с учетом факта неоплаты автомобиля.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16475/10 по делу N А70-8079/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, частично удовлетворяя требование, обоснованно исходил из того, что предварительный договор аренды является незаключенным.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16442/10 по делу N А32-16541/09-28/346
В передаче дела по иску о признании недействительными договора аренды земельного участка, зарегистрированного обременения права по договору аренды, применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требования в части признания недействительным договора и применения последствий недействительности сделки, обоснованно исходил из того, что спорный участок ограничен в обороте.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16441/10 по делу N А32-31312/09-28/910
В передаче дела по иску о признании недействительным (ничтожным) договора аренды земельного участка, недействительным зарегистрированного обременения права по договору аренды, применении последствий недействительности сделки путем обязания возвратить спорный земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, частично удовлетворяя требования и признавая договор ничтожным, обоснованно исходил из отсутствия у арендодателя (национального парка) полномочий на его заключение.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16439/10 по делу N А32-16542/09-28/347
В передаче дела по иску о признании недействительным (ничтожным) договора аренды земельного участка, недействительным зарегистрированного обременения права по договору аренды, применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требования в части признания договора ничтожным, обоснованно исходил из установленного Земельным кодексом РФ запрета на распоряжение земельными участками национальным парком (арендодателем).
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16422/10 по делу N А38-1960/2008
В передаче дела по иску об обязании заменить неисправный автомобиль на аналогичный надлежащего качества и о взыскании расходов, понесенных в связи с оплатой услуг представителя, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из того, что причиной возникновения недостатков автомобиля явилось нарушение истцом правил его эксплуатации, в связи с чем продавец освобождается от гарантийных обязательств в отношении переданного товара.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16362/10 по делу N А40-166076/09-12-1039
В передаче дела по иску об оспаривании заключенного между обществами с ограниченной ответственностью договора и применении последствий его недействительности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из недоказанности возникновения на стороне общества и истца неблагоприятных последствий вследствие заключения договора, наличия злонамеренного соглашения сторон, документальной необоснованности того, какие права и интересы истца как участника общества нарушены оспариваемой сделкой.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16350/10 по делу N А78-2947/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, составляющего сумму денежных средств, перечисленных в счет оплаты товара, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из недоказанности факта возникновения на стороне ответчика неосновательного обогащения, так как представленными в материалы дела товарными накладными подтверждается факт передачи товара в спорный период на заявленную ко взысканию сумму.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16345/10 по делу N А45-7440/2010
В передаче дела по иску временного управляющего о признании недействительным заключенного ответчиками соглашения о расторжении инвестиционного договора и возврате инвестиционного взноса для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, признавая недействительным соглашение в части возврата взноса, обоснованно исходил из того, что соглашение в части возврата инвестиционного взноса в нарушение положений законодательства о банкротстве подписано должником без согласия временного управляющего.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16322/10 по делу N А76-44426/2009-22-871/68
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору поставки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из представления истцом надлежащих доказательств, подтверждающих получение ответчиком товара по спорным актам приема-передачи, и неоплаты товара.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16257/10 по делу N А50-37881/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании расходов на оплату услуг представителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды исходили из доказанности понесенных заявителем судебных расходов и разумности определенного размера указанных расходов.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16210/10 по делу N А71-19247/2009
В передаче дела по иску об обязании освободить самовольно занятый земельный участок, осуществить демонтаж железобетонного забора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что с момента приобретения ограждения ответчик приобрел право на занятый им земельный участок, его право собственности в установленном законом порядке не оспорено.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16207/10 по делу N А50-38087/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании расходов на оплату услуг представителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды исходили из доказанности понесенных заявителем судебных расходов и разумности определенного размера указанных расходов.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16195/10 по делу N А58-6591/09
В передаче дела по иску о взыскании долга по провозной плате для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, исходил из того, что истец, принимая на себя обязательство по доставке груза позднее установленного договором срока, не проявил той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, и не предпринял всех мер для надлежащего исполнения обязательства.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16183/10 по делу N А46-95/2009
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору поставки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что ответчиком не представлено доказательств оплаты полученной продукции.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16089/10 по делу N А53-16646/2009
В передаче дела по заявлению в части признания незаконным решения о проведении государственного кадастрового учета земельного участка, исключения из Государственного кадастра недвижимости записи о нем в границах, указанных в проекте границ участка, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление в указанной части, исходил из того, что при проведении межевания земельного участка были нарушены права смежного землепользователя (заявителя).
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16077/10 по делу N А12-4646/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения государственного органа о возврате документов, направленных на приватизацию земельного участка, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что решением нарушены права владельца здания, расположенного на спорном участке, который имеет исключительное право на приобретение участка в собственность.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16071/10 по делу N А41-41456/09
В передаче дела по иску о признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров об избрании генерального директора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что при созыве и проведении собрания не было допущено нарушений закона, принятие обжалуемого решения не нарушает права и охраняемые законом интересы истца как акционера общества.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16070/10 по делу N А27-796/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий органа местного самоуправления по отказу в обеспечении выбора земельного участка для строительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что указанный орган не обосновал законность отказа в выборе земельного участка, что нарушает права и законные интересы заявителя.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16055/10 по делу N А40-33841/10-140-227
В передаче дела по иску о взыскании компенсационной выплаты для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что шестимесячный срок, в течение которого у страховой компании (должника) сохранялась обязанность по уплате денежных средств, не истек, и пришел к выводу о необоснованности предъявления требования о взыскании спорной суммы с Российского союза автостраховщиков.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-9276/07 по делу N А40-40796/06-56-272
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17512/10 по делу N А51-718/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17510/10 по делу N А45-9382/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17503/10 по делу N А60-8548/2009-С4
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17496/10 по делу N А53-27162/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17488/10 по делу N А40-150114/09-61-1056
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17475/10 по делу N А41-К1-385/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17475/10 по делу N А41-К1-385/08
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17474/10 по делу N А47-9126/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17464/10 по делу N А12-3058/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17462/10 по делу N А32-39825/2009-64/655
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17458/10 по делу N А63-769/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17455/10 по делу N А07-20850/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17446/10 по делу N А55-21952/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17443/10 по делу N А63-881/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17427/10 по делу N А04-2947/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17419/10 по делу N А40-172860/09-76-1264
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17392/10 по делу N А45-26086/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17392/10 по делу N А45-26086/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17387/10 по делу N А33-9326/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17379/10 по делу N А56-73662/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17373/10 по делу N А39-1760/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17367/10 по делу N А76-4414/2009-42-81
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17331/10 по делу N А-32-15845/2009-37/457-Б
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17320/10 по делу N А40-19022/10-99-64
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17318/10 по делу N А55-3000/2010
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17268/10 по делу N А60-7269/2010-С1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17255/10 по делу N А26-11111/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17198/10 по делу N А12-1041/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17158/10 по делу N А40-52522/08-89-415
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-15514/10 по делу N А23-4749/09А-14-188ДСП
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-11047/09 по делу N А56-19173/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 17557/10 по делу N А56-53822/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 17498/10 по делу N А70-9402/2008
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 17480/10 по делу N А41-К2-21157/04
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 17388/10 по делу N А68-4446/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 17329/10 по делу N А73-18936/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 17290/10 по делу N А08-10645/2009-19
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N 17246/10 по делу N А54-154/2010-С8
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-17470/10 по делу N А35-2346/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-16053/10 по делу N А40-139919/09-3-1066
"О принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания"
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-13910/10 по делу N А40-116341/09-10-624
Дело о досрочном взыскании задолженности, процентов и неустойки по кредитному договору и об обращении взыскания на заложенное имущество по договору об ипотеке передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора, так как изменение срока исполнения основного обязательства по сравнению с тем, как условие о сроке исполнения этого обязательства указано в договоре залога, само по себе не является основанием для отказа в иске об обращении взыскания на заложенное имущество.
Определение ВАС РФ от 09.12.2010 N ВАС-13535/10 по делу N А41-42032/09
Дело о признании незаконным бездействия уполномоченного органа, выразившегося в уклонении от принятия решения о предоставлении земельного участка и от направления проекта договора купли-продажи указанного земельного участка, обязании принять решение о предоставлении земельного участка, подготовить проект договора купли-продажи передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как при принятии решений судами нижестоящих инстанций допущены нарушения норм материального права.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-8131/10 по делу N А40-49831/09-155-465
"О прекращении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-8131/10 по делу N А40-49831/09-155-465
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17472/10 по делу N А25-1713/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17410/10 по делу N А04-1429/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17325/10 по делу N А41-15031/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-13884/08 по делу N А19-1439/08-8-49-71
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-12738/08 по делу N А31-336/2008-22
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17529/10 по делу N А43-41200/2009-14-853
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17500/10 по делу N А41-19368/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17436/10 по делу N А41-34003/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17431/10 по делу N А40-142674/09-42-718
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17400/10 по делу N А26-1807/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17378/10 по делу N А23-4320/08А-13-151
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17358/10 по делу N А07-16399/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17352/10 по делу N А11-15074/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17351/10 по делу N А15-532/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17341/10 по делу N А32-49871/2009-73/849
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17336/10 по делу N А12-8203/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17316/10 по делу N А10-5382/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17310/10 по делу N А27-8305/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17258/10 по делу N А19-7576/10-33
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17482/10 по делу N А33-2980/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17448/10 по делу N А41-1905/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17422/10 по делу N А13-16935/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17362/10 по делу N А32-14689/2010-51/257-129АЖ
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17478/10 по делу N А33-5878/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17445/10 по делу N А32-47901/2009-50/584
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17420/10 по делу N А33-4637/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17380/10 по делу N А35-9660/09-С5
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17207/10 по делу N А24-2085/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17195/10 по делу N А46-13696/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17501/10 по делу N А40-54040/09-3-498
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17485/10 по делу N А33-3329/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17452/10 по делу N А40-112621/09-32-884
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17447/10 по делу N А21-11427/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17442/10 по делу N А26-6587/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17397/10 по делу N А36-5127/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17393/10 по делу N А40-143319/09-142-1126
"О принятии заявления (представления) к производству"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17345/10 по делу N А04-931/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17322/10 по делу N А32-45184/2009-10/868
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17465/10 по делу N А06-7085/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17454/10 по делу N А40-108506/09-100-640
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17430/10 по делу N А41-7991/10
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 16687/10 по делу N А05-12094/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17421/10 по делу N А50-42601/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17386/10 по делу N А47-6251/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17314/10 по делу N А47-4273/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17138/10 по делу N А53-694/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17275/10 по делу N А53-6066/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17200/10 по делу N А52-5325/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17369/10 по делу N А51-3689/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17128/10 по делу N А56-6871/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17343/10 по делу N А55-33281/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17324/10 по делу N А60-12230/2010-С4
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17457/10 по делу N А58-8266/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17284/10 по делу N А57-21517/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-7886/10 по делу N А40-39681/09-6-361
"О прекращении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-7886/10 по делу N А40-39681/09-6-361
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17352/10
"Об отказе в принятии обеспечительных мер"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15090/10 по делу N 15090/10
"О назначении дела к судебному разбирательству"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-14740/10
"О назначении собеседования и предварительного судебного заседания"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-13955/10 по делу N А32-47962/2009-63/733-96АП
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17097/10 по делу N А40-69545/09-37-137
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 14798/10 по делу N А32-23599/2007-27/346-2009-27/201
"Об отмене приостановления исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 14764/10
"О назначении предварительного судебного заседания"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-18095/09 по делу N А72-7143/08-22/349
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17440/10 по делу N А76-24092/2009-4-664/164
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17411/10 по делу N А32-8919/2008-10/139-28/214
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17376/10 по делу N А40-98457/09-43-806
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17368/10 по делу N А65-36876/2009-СА2-41
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17360/10 по делу N А71-2356/2010-А31
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17359/10 по делу N А71-2357/2010-А31
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17335/10 по делу N А76-1839/2009-51-84/9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17305/10 по делу N А72-17937/2009
"Об отказе в восстановлении процессуального срока и о возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17286/10 по делу N А56-78677/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17283/10 по делу N А76-42799/2009-26-1230/3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17252/10 по делу N А40-23106/10-68-223
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17194/10 по делу N А75-2397/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 15821/09 по делу N А63-23815/08-С3-15
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17491/10 по делу N А78-7687/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17468/10 по делу N А75-7300/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17441/10 по делу N А76-11534/2009-18-678/2010-67-115
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17413/10 по делу N А65-1038/2010-СГ2-55
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17408/10 по делу N А65-10833/2009-СГ1-18
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 16624/10 по делу N А19-19290/09-10
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 15913/10 по делу N А76-7915/2010-51-273
Об оставлении без изменения решения Арбитражного суда Челябинской области от 15.06.2010, которым удовлетворено заявление о признании недействующим пункта 3 Постановления Администрации города Челябинска от 13.01.2010 N 4-п, а также Порядка предоставления в субаренду недвижимого имущества, находящегося в собственности города Челябинска, утвержденного указанным пунктом Постановления.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15571/10 по делу N А50-12043/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15569/10 по делу N А50-42273/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-12930/10 по делу N А76-23163/2009-23-616
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15750/10 по делу N А53-31693/2009
"Об истребовании дела из Арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-13382/10 по делу N А07-22239/2009
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным распоряжения органа местного самоуправления для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в суд кассационной инстанции для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм материального права.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15631/10 по делу N А06-8067/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании пеней, начисленных за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что данное требование не содержит всех необходимых сведений, в том числе не указаны период начисления пеней, количество дней просрочки, процентная ставка пеней, кроме того, недоимка по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, указанная в требовании, не соответствует задолженности, на которую начислены пени.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15630/10 по делу N А06-7167/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании пеней, начисленных за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что содержание требования не позволяет проверить правильность начисления пеней, в связи с чем оно противоречит ст. 25.1 ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ".
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15033/10 по делу N А19-13807/09-16-23
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с перевозкой в пригородном сообщении по единым социальным билетам граждан - получателей социальных услуг, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что факт неисполнения ответчиками в полном объеме своих обязательств по компенсации затрат, связанных с реализацией льгот, доказан.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15030/10 по делу N А19-13805/09-16-23
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с перевозкой в пригородном сообщении по единым социальным билетам граждан - получателей социальных услуг, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что факт неисполнения ответчиками в полном объеме своих обязательств по компенсации затрат, связанных с реализацией льгот, доказан.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-14798/10 по делу N А32-23599/2007-27/346-2009-27/201
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды, расторжении договора аренды и выселении из занимаемых помещений для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик своих обязательств по договору аренды надлежащим образом не исполнил, доказательств уплаты арендных платежей на момент рассмотрения дела не представил, сумму задолженности не погасил.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-14462/10 по делу N А81-6776/2009
В передаче дела по заявлению об отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ за нецелевое использование бюджетных средств для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованным выводам о доказанности наличия в действиях заявителя состава административного правонарушения и отсутствии оснований для признания нарушения малозначительным.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-14357/10 по делу N А45-22331/2009
В передаче дела по иску о взыскании неустойки по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о нарушении подрядчиком (ответчиком) сроков выполнения работ, размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-14246/10 по делу N А55-2721/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления органа местного самоуправления об отказе в продлении разрешения на право организации розничного рынка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что обязанность управляющих рынками компаний использовать исключительно капитальные здания, строения для организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынках возникает лишь с 01.01.2013.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-13830/10 по делу N А12-704/2008
В передаче дела по иску о взыскании с муниципального образования расходов, связанных с перевозкой пассажиров городским электротранспортом, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что материалами дела и заключениями экспертов установлена разница между доходами, полученными от реализации услуг по утвержденной постановлением органа местного самоуправления стоимости, и фактическими затратами на оказание услуг, понесенными истцом.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-7414/10 по делу N А74-5165/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17450/10 по делу N А48-86/2010
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17268/08 по делу N А40-3823/08-91-22
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16846/09 по делу N А59-1594/2010
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15890/10 по делу N А40-153524/09-143-691
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15741/10 по делу N А05-1357/2010
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15690/10 по делу N А73-1765/2010
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15689/10 по делу N А73-1764/2010
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N 17208/10 по делу N А65-5869/2010-САЗ-38
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-9635/10 по делу N А40-49639/09-159-453
В передаче дела по заявлению о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованным выводам о том, что факт фальсификации договора займа должен быть подтвержден приговором суда, вступившим в законную силу, в силу чего постановление апелляционной инстанции не является доказательством, свидетельствующим о наличии основания для пересмотра судебного акта.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16625/10 по делу N А40-19362/10-29-172
В передаче дела по иску о взыскании убытков, возникших в результате списания банком со счета истца денежных средств в отсутствие у лица, подписавшего документы на списание, соответствующих полномочий, и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу об отсутствии доказательств нарушения банком своих обязательств по договору банковского счета и его вины в возникновении у истца убытков.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16499/10 по делу N А05-4438/2010
В передаче дела по иску о признании недействительным договора займа и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что прокурор обратился в суд с иском в рамках законодательно предоставленных ему полномочий, признание судом оспоримой сделки ничтожной не повлекло, по существу, принятия неправильного решения, так как при нарушении требований закона такая сделка является недействительной при признании ее таковой судом.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16497/10 по делу N А19-2551/10-10
В передаче дела по иску о взыскании долга по кредитным договорам, процентов и пени путем обращения взыскания на имущество, заложенное по договору залога движимого имущества, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16488/10 по делу N А73-1587/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий должностных лиц казначейства, выраженных в неисполнении исполнительного листа, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил того, что обществом изначально был направлен в казначейство подлинник исполнительного листа и надлежащим образом заверенная копия судебного акта, на основании которого он выдан.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16486/10 по делу N А60-4879/2010-С9
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий казначейства, выразившихся в отказе от исполнения исполнительного листа, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из обязанности казначейства исполнить требования исполнительного листа, соответствующего резолютивной части решения, на основании которого он выдан, и содержащего все необходимые сведения.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16438/10 по делу N А76-8500/2010-5-398
В передаче дела по иску о взыскании необоснованно списанных с расчетного счета денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требования, обоснованно исходил из того, что банк в нарушение положений договора не уведомил клиента об изменении банковских тарифов, кроме того, банк ввел новую оплачиваемую услугу без согласования и подписания дополнительного соглашения с клиентом.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16433/10 по делу N А60-2212/2009-С2
В передаче дела по иску о взыскании солидарно задолженности по договору кредитной линии с лимитом задолженности, обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, частично удовлетворяя требования, обоснованно исходил из ничтожности кредитного договора ввиду его несоответствия императивным требованиям ст. 820 ГК РФ об обязательности письменной формы, так как договор подписан не заемщиком, а иным лицом.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16229/10 по делу N А07-28836/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что меры по принудительному исполнению исполнительного документа в виде списания денежных средств, находящихся в банке, применены судебным приставом после истечения срока для добровольного исполнения должником требований исполнительного документа.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17382/10 по делу N А33-17699/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17214/10 по делу N А40-167008/09-109-823
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15983/10 по делу N А56-9526/2010
В передаче дела по заявлению об отмене постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за несоблюдение порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из наличия в действиях заявителя состава вменяемого правонарушения.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15981/10 по делу N А40-133911/09-122-978
В передаче дела по заявлению об отмене постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности за несоблюдение работодателем установленных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ограничений на осуществление отдельных видов деятельности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из наличия в действиях заявителя состава вмененного административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15969/10 по делу N А46-21221/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что ответчиком не представлены документы, подтверждающие выполнение работ на сумму перечисленного аванса.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15965/10 по делу N А79-15207/2009
В передаче дела по заявлению об отмене решения антимонопольного органа о признании общества нарушившим антимонопольное законодательство РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из отсутствия в действиях общества вмененного ему нарушения антимонопольного законодательства РФ.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15961/10 по делу N А73-16826/2009
В передаче дела по заявлению об отмене постановления судебного пристава-исполнителя о привлечении к административной ответственности за невыполнение его законных требований для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что оспариваемое постановление вынесено за пределами установленного КоАП РФ двухмесячного срока давности привлечения к административной ответственности.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15956/10 по делу N А33-22102/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными представления и предписания административного органа по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что материалами дела подтверждается нецелевое использование заявителем средств федерального бюджета.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15947/10 по делу N А12-25958/2009
В передаче дела по заявлению об отмене решения антимонопольного органа по жалобе общества на действия котировочной комиссии при проведении запроса котировок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15898/10 по делу N А56-11782/2009
В передаче дела по заявлению о выдаче исполнительного листа на взыскание неустойки за несвоевременное исполнение условий мирового соглашения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что мировым соглашением установлено право заявителя на взыскание неустойки при нарушении ответчиком иных условий мирового соглашения.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15846/10 по делу N А06-6883/2009
В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, налога на имущество, а также пени и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления в части взыскания налога на имущество, обоснованно исходил из того, что имущество, используемое заявителем в хозяйственной деятельности, подлежит учету в качестве основных средств и обложению налогом на имущество.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15845/10 по делу N А71-881/2010
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору энергоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что ответчиком не представлены доказательства оплаты в полном объеме оказанных истцом услуг по отоплению и горячему водоснабжению.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15844/10 по делу N А27-25483/2009
В передаче дела по иску о признании договора ипотеки недействительным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, пришел к обоснованному выводу о том, что судами первой и второй инстанций иск не рассмотрен по заявленным требованиям, так как истец просил признать сделку недействительной по основаниям ст. 174 ГК РФ, ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15834/10 по делу N А03-7345/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения, действий и требования налогового органа об уплате налогов, пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что оспариваемые ненормативные акты налогового органа приняты и совершены на основании решения, принятого с учетом информации, полученной в результате проведенных дополнительных мероприятий налогового контроля, в отсутствие надлежащего извещения налогоплательщика о времени и месте рассмотрения материалов проверки.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15832/10 по делу N А40-124461/09-9-979
В передаче дела по иску о взыскании основного долга по договору на выполнение строительных работ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что выполненные работы оплачены заказчиком лишь частично.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15831/10 по делу N А54-5786/2009-С5
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа и обязании устранить допущенные нарушения прав и законных интересов в виде возврата списанных денежных средств для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что налоговым органом нарушена процедура принудительного взыскания задолженности, так как отсутствовали законные основания для направления налогоплательщику требования о взыскании НДС, пени и штрафа в период действия обеспечительных мер.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15786/10 по делу N А56-58546/2009
В передаче дела по заявлению о признании не подлежащим исполнению платежного поручения, выставленного за нарушение нормативов водоотведения по качеству, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что отобранные пробы воды свидетельствуют о наличии превышения количества загрязняющих веществ в стоках заявителя.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15760/10 по делу N А41-8420/10
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору на отпуск питьевой воды, прием и обработку сточных вод в порядке субсидиарной ответственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств погашения задолженности в полном объеме в материалы дела не представлено.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15747/10 по делу N А03-10533/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что в отсутствие приборов учета количество поставляемой тепловой энергии подлежит определению в соответствии с нормативом потребления коммунальных услуг населением.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15731/10 по делу N А48-128/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что налогоплательщик не доказал правомерность применения коэффициента, поскольку представленные в материалы дела документы не свидетельствуют об использовании автомобиля в агрессивной среде, а именно в условиях бездорожья.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15726/10 по делу N А32-44414/2009-51/796
В передаче дела по заявлению о приостановлении действия решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что непринятие требуемой обеспечительной меры, направленной на обеспечение имущественных интересов заявителя и сохранение существующего состояния отношений между сторонами, может повлечь для общества причинение значительного ущерба.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15721/10 по делу N А40-162361/09-108-1279
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, действовал в пределах полномочий, установленных ст. 287 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15719/10 по делу N А40-29314/09-78-108
В передаче дела по иску о возмещении убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд обоснованно исходил из недоказанности истцами неправомерности действий Банка России, причинно-следственной связи между действиями последнего и возникновением убытков, а также факта возникновения убытков.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15718/10 по делу N А29-13044/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к ответственности по части 6 статьи 15.25 КоАП РФ за несоблюдение установленного срока представления форм учета и отчетности по валютным операциям для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из отсутствия в действиях заявителя состава вмененного ему административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15716/10 по делу N А45-7212/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору купли-продажи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из доказанности факта передачи истцом ответчику строительных материалов и отсутствия надлежащих доказательств их оплаты.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15714/10 по делу N А41-23031/09
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий должностного лица налогового органа, выразившихся в нарушении права заявителя на участие в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что при рассмотрении материалов проверки и принятии решения о привлечении к налоговой ответственности должностное лицо действовало в соответствии со требованиями статьи 101 Налогового кодекса РФ.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15691/10 по делу N А40-134354/09-21-936
В передаче дела по заявлению о признании незаконным приказа Федеральной службы России по тарифам о рассмотрении разногласий в области государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из соответствия оспариваемого приказа закону и непредставления заявителем документального обоснования предлагаемого размера расходов по статьям затрат, в отношении которых заявлены разногласия.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15684/10 по делу N А46-5314/2007
В передаче дела по иску о признании права собственности на не завершенные строительством помещения в гаражном комплексе, не введенном в эксплуатацию, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из того, что доказательств, свидетельствующих о государственной регистрации в установленном законом порядке общей долевой собственности на гаражный комплекс как на объект незавершенного строительства с определением долей инвесторов, не представлено.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15682/10 по делу N А32-26885/2009-67/535
В передаче дела по иску о признании недействительными договора купли-продажи земельного участка, зарегистрированного права собственности ответчика на спорный участок путем аннулирования соответствующей регистрационной записи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из того, что земельный участок предоставлен в собственность истца без информирования органом местного самоуправления населения о возможном или предстоящем предоставлении участка для строительства и проведения торгов.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15677/10 по делу N А76-767/2010-47-14
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления земельного налога для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из того, что объекты недвижимости, находившиеся на земельном участке, были переданы в собственность муниципального образования, за которым сохранялось право собственности на участок, в связи с чем у заявителя отсутствует обязанность по уплате земельного налога в отношении этого участка.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15653/10 по делу N А76-8189/2009-1-569/46
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору оказания услуг по передаче электрической энергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд обоснованно исходил из недоказанности фактов владения истцом электросетевым хозяйством на законных основаниях и оказания ответчику услуг по передаче электрической энергии в спорный период.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15650/10 по делу N А45-21928/2009
В передаче дела по иску о понуждении ответчиков заключить субабонентский договор на предоставление энергоснабжения, коммунальных и эксплуатационных услуг, предъявить счета на оплату электроэнергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что ответчик не уклоняется от заключения договора, а запрашивает у истца документы, необходимые для получения согласия энергоснабжающей организации.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15640/10 по делу N А50П-1723/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления налогового органа в части доначисления налога на прибыль и НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из недоказанности заявителем реальности оказания спорных услуг по перевозке грузов.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15639/10 по делу N А17-9827/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к ответственности по части 6 статьи 15.25 КоАП РФ за нарушение срока переоформления паспорта сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из наличия в действиях заявителя состава вмененного ему правонарушения.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-15632/10 по делу N А06-8069/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании пеней за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из того, что содержание требования Пенсионного фонда не позволяет проверить правильность начисления пеней, поскольку в нем указаны противоречивые сведения о периоде их начисления, в связи с чем оно не может служить основанием для взыскания спорной суммы пеней.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16331/10 по делу N А12-24036/2009
В передаче дела по иску о взыскании арендной платы, платы за пользование имуществом, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, обязании освободить помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что арендная плата в установленном порядке не вносилась, после прекращения действия договора арендатор продолжал использовать помещения, оснований для нахождения в спорных помещениях им не представлено.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16310/10 по делу N А45-20237/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения в виде доходов, которые ответчик должен был получить или извлечь, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что в силу договора аренды (дополнительного соглашения к нему) у истца возникло право только на возмещение стоимости понесенных затрат на строительство автостоянки и благоустройство земельного участка.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16296/10 по делу N А56-59220/2009
В передаче дела по иску о признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, оформленного протоколом, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16280/10 по делу N А02-96/2010
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что уполномоченным органом доказан факт осуществления фармацевтической деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16269/10 по делу N А50-36571/2009
В передаче дела по иску о взыскании за счет федеральной казны расходов, понесенных в связи с перевозкой льготных категорий пассажиров по федеральным социальным проездным документам, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что наличие и размер не возмещенных истцу расходов, а также неисполнение финансовыми органами обязанностей по их возмещению подтверждены материалами дела.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16259/10 по делу N А19-7583/10-33
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности за нарушение правил обязательной сертификации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16256/10 по делу N А19-3197/10-67
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления административного органа о назначении административного наказания в виде штрафа за незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания акционеров для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что административным органом не был соблюден порядок привлечения к административной ответственности.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16246/10 по делу N А41-19308/08
В передаче дела по заявлению о предоставлении рассрочки исполнения судебного акта о взыскании арендных платежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что должник в силу тяжелого финансового положения не может единовременно исполнить судебный акт, однако частично долг им погашен, ожидается поступление валютной выручки на счета должника, динамика экономических показателей, характеризующих должника, положительная.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16244/10 по делу N А33-12629/2009/2009-С4-9
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части предложения уплатить пени по налогу на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление в части, суд исходил из того, что заявитель в проверяемый период являлся поставщиком услуг теплоснабжения для собственников жилых помещений на основании заключенных договоров с собственниками жилья и энергоснабжающей организацией.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16228/10 по делу N А66-13649/2009
В передаче дела по иску в части взыскания задолженности по уплате лизинговых платежей по договору лизинга для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из необходимости определения окончательного состояния расчетов между сторонами, в том числе о необходимости учета незачтенного аванса, на сумму которого подлежала уменьшению задолженность лизингополучателя.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16191/10 по делу N А32-17139/2010-3/169-17АЖ
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления государственного органа о привлечении к ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, сделал выводы о наличии в действиях общества состава вмененного ему административного правонарушения и отсутствии оснований для признания оспариваемого постановления незаконным.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16153/10 по делу N А21-124/2010
В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что право застройщика на привлечение денежных средств участников долевого строительства возникает только на основании заключенных договоров участия в долевом строительстве, а заключенным договор считается с момента государственной регистрации.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16137/10 по делу N А75-13078/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения антимонопольного органа и предписания для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, удовлетворяя заявление, исходили из того, что антимонопольным органом не представлены доказательства, свидетельствующие о нарушении обществом требований законодательства о рекламе.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16135/10 по делу N А51-1711/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным уклонения от регистрации дополнительного соглашения к договору аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды исходили из того, что соглашение о продлении срока действия договора аренды не свидетельствует о совершении со стороны собственника действий по распоряжению спорным имуществом, на ограничение которых направлена мера принуждения в виде наложения ареста.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16108/10 по делу N А60-15418/2007-СР
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения о нарушении антимонопольного законодательства и предписания об устранении нарушения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требования, обоснованно исходил из отсутствия в действиях органа местного самоуправления вмененного нарушения антимонопольного законодательства.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16075/10 по делу N А40-161104/09-154-1083
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя и признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требования, обоснованно исходил из того, что судебным приставом-исполнителем, по существу, установлен запрет таможенным органам на осуществление ими своей деятельности и исполнение должностными лицами своих обязанностей.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16075/10 по делу N А40-161104/09-154-1083
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя и признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требования, обоснованно исходил из того, что судебным приставом-исполнителем, по существу, установлен запрет таможенным органам на осуществление ими своей деятельности и исполнение должностными лицами своих обязанностей.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16074/10 по делу N А45-3505/2010-7/3-11
В передаче дела по иску о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, возвращая апелляционную жалобу, обоснованно исходил из неустранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления жалобы без движения в срок, установленный в определении суда.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16067/10 по делу N А37-344/2010
В передаче дела по заявлению о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из истечения сроков давности привлечения к ответственности.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16058/10 по делу N А29-10878/2009
В передаче дела по иску об обращении взыскания на заложенное имущество по договорам залога недвижимого имущества (ипотеки) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, прекращая производство по делу в части обращения взыскания на заложенное имущество по одному из договоров в связи с отказом истца в этой части от иска, обоснованно исходил из того, что отказ от требования не противоречит закону и не нарушает прав третьих лиц.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16052/10 по делу N А14-12698-2009368/17
В передаче дела по иску о признании договора аренды нежилого помещения ничтожным и взыскании суммы неосновательного обогащения за весь период пользования имуществом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требования, обоснованно исходил из установления факта пользования ответчиком недвижимым имуществом без законных правовых оснований.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16049/10 по делу N А71-17907/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по муниципальному контракту и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из того, что факт оказания услуг подтвержден документально, доказательства оплаты оказанных услуг отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16032/10 по делу N А73-19760/2009
В передаче дела по иску об обязании выдать удерживаемые контейнеры для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, оставляя исковое заявление без рассмотрения, обоснованно исходил из несоблюдения истцом претензионного порядка урегулирования спора с ответчиком, предусмотренного ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности".
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16003/10 по делу N А32-56326/2009-23/769
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения о нарушении обществом антимонопольного законодательства и недействительным предписания о прекращении нарушения закона для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из нарушения государственным органом процедуры установления доминирующего положения заявителя на товарном рынке.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-5699/09 по делу N А19-8546/08-47
В передаче дела по иску о признании недействительной сделки по изъятию имущества из хозяйственного ведения предприятия и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение, обоснованно исходил из того, что судами не были исследованы вопросы о том, какие именно объекты закреплялись за предприятием и было ли зарегистрировано право хозяйственного ведения на них.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-1822/10 по делу N А32-9533/2009-70/87
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части взыскания недоимки по налогу на имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что налоговый орган не представил доказательств принятия обществом решения о направлении имущества, приобретенного по договорам об отступном, для использования в собственной деятельности либо совершения фактических действий по использованию имущества.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-18106/09 по делу N А73-4344/2006
В передаче дела по заявлению о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) в части утверждения кандидатуры временного управляющего для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17069/10 по делу N А04-1365/2010
В передаче дела по иску о взыскании с РФ расходов, образовавшихся в результате выплаты денежных средств на приобретение жилья участковому уполномоченному милиции, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что доказан факт противоправности действий (бездействия) Минфина России, выразившихся в неисполнении обязанностей по компенсации истцу затрат, связанных с выплатой спорных денежных средств.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-17055/10 по делу N А71-17967/2009-Г12(Г16)
В передаче дела по иску о признании недействительными решения внеочередного общего собрания участников потребительского кооператива и государственной регистрации прекращения деятельности кооператива для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что статус членства истцов в кооперативе ими не доказан.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16954/10 по делу N А55-38937/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что представленное обществом платежное поручение доказывает частичное погашение долга.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16883/10 по делу N А17-328/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС, начислении пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что налогоплательщик выполнил все условия, предусмотренные законодательством для применения вычета по НДС.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16860/10 по делу N А56-7953/2009
В передаче дела по заявлению о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для пересмотра судебного акта.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16836/10 по делу N А40-102489/09-102-841
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с исполнением обязанностей по перевозке льготных категорий граждан, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истец документально не обосновал размер реального ущерба.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16808/10 по делу N А13-15620/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося в результате необоснованного списания ответчиком с лицевого счета истца денежных средств в оплату услуг по промывке вагонов, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о наличии у ответчика оснований для осуществления промывки вагонов после перевезенного груза.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16793/10 по делу N А09-10086/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС и налога на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что представленные заявителем в подтверждение расходов по налогу на прибыль и налоговых вычетов по НДС документы содержат недостоверные сведения и не подтверждают реальность хозяйственных операций с контрагентами.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16782/10 по делу N А40-57217/08-132-486
В передаче дела по иску о взыскании стоимости поставленной некачественной продукции для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не представлено надлежащих доказательств, подтверждающих передачу ответчиком в рамках договора поставки истцу продукции с существенными нарушениями требований к ее качеству.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16761/10 по делу N А05-20782/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС, начислении пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что заявитель был обязан восстановить суммы НДС, ранее принятые к вычету, с остаточной стоимости числящихся у него объектов основных средств, используемых в деятельности после перехода на УСН.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16733/10 по делу N А72-15938/2009
В передаче дела по иску об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, принимая пункты договора в редакции истца, пришел к обоснованному выводу о том, что они соответствуют требованиям Устава железнодорожного транспорта РФ.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16726/10 по делу N А76-3579/2010-12-220
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилья, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что денежные средства, предусмотренные для возмещения расходов, связанных с предоставлением льгот, не выделены в бюджет субъекта РФ в полном объеме.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16676/10 по делу N А32-28415/2009
В передаче дела по иску о взыскании двойной суммы задатка, задолженности по договору купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, пришел к обоснованному выводу о том, что суды не выяснили всех обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения спора, выводы судов недостаточно обоснованы.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16668/10 по делу N А43-38217/2009-28-669
В передаче дела по иску о признании недействительным решения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом пропущен срок исковой давности.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16652/10 по делу N А40-162647/09-115-1180
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 122 НК РФ за неполную уплату сумм налогов, сборов, пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что налогоплательщик не проявил достаточной степени осмотрительности и осторожности при заключении сделок, не удостоверился в наличии надлежащих полномочий у лиц, действовавших от имени организаций, не идентифицировал лиц, подписывавших документы от имени руководителей контрагентов.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16651/10 по делу N А04-927/2010
В передаче дела по иску о взыскании за счет казны РФ расходов, необходимых для выплаты участковому уполномоченному милиции денежных средств на приобретение жилья, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суды учитывали, что обязанность РФ по возмещению указанных расходов обусловлена самим фактом предоставления жилых помещений определенным в Законе РФ "О милиции" лицам и соответствующее обязательство РФ может быть прекращено только путем его исполнения.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16649/10 по делу N А04-605/2010
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с выплатой денежных средств на приобретение жилья военнослужащему, уволенному в запас, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств выделения бюджетных ассигнований из федерального бюджета на компенсацию расходов, связанных с выплатой денежных средств на приобретение жилья военнослужащим, не представлено.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16618/10 по делу N А40-72761/09-8-542
В передаче дела по иску о взыскании долга по гарантийному письму и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что гарантийное письмо недействительно, так как подписано лицом, не имеющим на то необходимых полномочий.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16617/10 по делу N А76-2435/2010-36-45
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что отсутствие доказательств исполнения ответчиком обязанности по поставке само по себе не свидетельствует о его неосновательном обогащении.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16608/10 по делу N А63-20308/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате поставленного товара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не представлены подлинники договора, накладной, а также документов, удостоверяющих право собственности на поставленный товар.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16604/10 по делу N А19-5557/10-9
В передаче дела по иску о взыскании штрафа за превышение грузоподъемности вагона для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, пришел к обоснованному выводу о том, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16600/10 по делу N А28-18642/2009-523/22
В передаче дела по иску о взыскании задатка в качестве меры ответственности за неисполнение обязательств для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что продавец от подписания протокола, а также заключения договора купли-продажи не уклонялся.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16573/10 по делу N А05-11824/2009
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг медицинским работникам, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как доказательств перечисления из федерального бюджета денежных средств на возмещение расходов по оказанию услуг льготной категории граждан не представлено.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16564/10 по делу N А64-1714/09
В передаче дела по иску о защите деловой репутации путем обязания опубликовать опровержение изложенных в статьях сведений и солидарном взыскании компенсации репутационного вреда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что оспариваемые сведения не умаляют деловых качеств истца и негативно не влияют на хозяйственную деятельность предприятия.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16552/10 по делу N А50-4245/2010
В передаче дела по иску о признании недействительной сделки по переводу денежных средств в счет погашения задолженности по генеральным соглашениям о предоставлении возобновляемой кредитной линии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что общество не знало и не могло знать о неплатежеспособности банка.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16545/10 по делу N А40-135211/09-48-1055
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в результате взимания сбора за оформление проездных документов, и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что при возврате проездного документа позднее чем за 3 суток до отправления поезда удерживается 100 процентов стоимости (за вычетом НДС), истцу возвращены денежные средства за неиспользованные проездные документы в установленном размере.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16537/10 по делу N А40-115459/09-56-664
В передаче дела по иску о взыскании расходов, возникших в результате обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что объем средств, перечисленных из федерального бюджета, не покрыл расходы истца по предоставлению льгот.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16533/10 по делу N А40-135544/09-94-955
В передаче дела по иску о признании недействительным муниципального контракта и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, приняв отказ от иска, прекратил производству по делу.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16519/10 по делу N А51-19359/2009
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с предоставлением педагогам сельской местности льгот по оплате отопления, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования за счет казны РФ, суд обоснованно исходил из отсутствия доказательств возмещения истцу из федерального бюджета расходов на предоставление названных льгот.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16516/10 по делу N А50-43094/2009
В передаче дела по иску о взыскании за счет казны РФ расходов, понесенных истцом в связи с перевозкой льготных категорий пассажиров по федеральным социальным проездным документам, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из того, что предоставленные пассажирам льготы являются расходными обязательствами федерального и регионального бюджетов, а наличие и размер не возмещенных истцу расходов подтверждены материалами дела.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16515/10 по делу N А50-43108/2009
В передаче дела по иску о взыскании за счет казны РФ и казны субъекта РФ расходов, связанных с перевозкой федеральных льготников по социальным проездным документам, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя иск, суд обоснованно исходил из того, что предоставленные пассажирам льготы являются расходными обязательствами федерального и регионального бюджетов, а наличие и размер не возмещенных истцу расходов подтверждены материалами дела.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16500/10 по делу N А05-165/2010
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по внесению ежесуточной платы за развернутую длину участка пути, принадлежащего истцу, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд кассационной инстанции обоснованно исходил из того, что в соответствии с заключенным сторонами дополнительным соглашением сбор за пользование железнодорожным подъездным путем подлежит уплате независимо от предоставления услуг по подаче и уборке вагонов.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16484/10 по делу N А35-12304/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из наличия фактических обстоятельств, подтверждающих использование помещений и просрочку внесения ответчиком арендных платежей, и несоразмерности суммы взыскиваемой неустойки последствиям нарушения обязательства.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16478/10 по делу N А56-82840/2009
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору на выполнение функций заказчика и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из подтверждения фактов принятия ответчиком выполненных истцом работ в порядке, определенном договором, и их неоплаты.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16467/10 по делу N А40-66587/09-61-502
В передаче дела по иску о взыскании за счет казны РФ убытков, связанных с предоставлением льгот по перевозке отдельных категорий граждан, включенных в федеральный регистр льготников, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд обоснованно исходил из несоответствия выводов апелляционного суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16459/10 по делу N А57-25112/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к ответственности по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ за выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из наличия в действиях заявителя состава вменяемого ему правонарушения и соблюдения порядка привлечения к административной ответственности.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16435/10 по делу N А40-125230/09-155-897
В передаче дела по иску о расторжении договора аренды и выселении ответчика из помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16420/10 по делу N А66-10765/2009
В передаче дела по иску о взыскании убытков, вызванных действиями ответчика по разрытию территории проезжей части, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из отсутствия причинной связи между нарушением права и понесенными убытками и недоказанности того обстоятельства, что убытки возникли вследствие противоправного поведения ответчика.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16416/10 по делу N А21-125/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к ответственности по части 1 статьи 14.28 КоАП РФ за привлечение денежных средств граждан для целей строительства многоквартирного дома лицом, не имеющим на это права, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из наличия в действиях заявителя состава вменяемого ему правонарушения.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-16408/10 по делу N А17-9596/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к ответственности по части 6 статьи 20.4 КоАП РФ за несанкционированное перекрытие проездов к зданию для пожарных машин и техники для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из наличия в действиях заявителя состава вменяемого ему правонарушения.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-9647/10 по делу N А56-43806/2009
Дело об оспаривании решения органа казначейства об отказе произвести исполнение исполнительных листов, обязании принять их к исполнению передано для пересмотра в порядке надзора, так как при отсутствии у должника лицевых счетов в органах казначейства, учреждениях ЦБ РФ или кредитных организациях исполнительный лист направляется для исполнения в данный орган по месту открытия счета главному распорядителю средств бюджета, который вправе указать, с какого его счета следует производить взыскание.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-13970/10 по делу N А46-18723/2008
Дело по заявлению о признании права на долю в праве собственности на нежилые помещения передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как в силу корреспондирующих условий договора подряда и инвестирования у заказчика отсутствовала обязанность оплатить подрядные работы, выполненные генподрядчиком в счет инвестирования своей доли помещений, следовательно, суд апелляционной инстанции неосновательно применил к спорным правоотношениям нормы о зачете для денежных обязательств.
Определение ВАС РФ от 08.12.2010 N ВАС-13295/10 по делу N А32-48079/2009-19/863
Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налогов по общей системе налогообложения (ЕСН, НДС), налогов, пени и штрафов передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как исходя из положений п. 1 ст. 346.16 НК РФ, затраты на приобретение имущественных прав не должны учитываться в расходах при определении объекта обложения налогом по упрощенной системе налогообложения.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17354/10 по делу N А40-133323/09-67-897
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17299/10 по делу N А11-1239/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17226/10 по делу N А35-8417/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17210/10 по делу N А29-858/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17209/10 по делу N А09-12033/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-15087/10 по делу N А40-68030/09-96-387
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17409/10 по делу N А07-876/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17407/10 по делу N А19-17004/09-17
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17313/10 по делу N А10-369/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17232/10 по делу N А29-8234/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-10588/10 по делу N А40-89063/09-80-508
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17435/10 по делу N А19-27486/09-67
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17432/10 по делу N А12-25935/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17429/10 по делу N А21-11858/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17412/10 по делу N А19-22426/09-12
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17340/10 по делу N А06-1349/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17290/10 по делу N А08-10645/2009-19
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17266/10 по делу N А20-2447/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17262/10 по делу N А32-931/2009-1/22-70/102
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17250/10 по делу N А15-1843/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17242/10 по делу N А46-3373/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17215/10 по делу N А23-6075/09Г-15-308
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17204/10 по делу N А40-139377/09-107-1084
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17425/10 по делу N А41-9321/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17418/10 по делу N А40-147965/09-21-1075
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17415/10 по делу N А32-50977/2009-73/926
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17395/10 по делу N А40-165265/09-145-619
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17391/10 по делу N А21-7667/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17375/10 по делу N А06-6746/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17363/10 по делу N А05-3403/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17333/10 по делу N А16-211/2010-3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17303/10 по делу N А32-8606/2006-21/136-2007-21/379
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17225/10 по делу N А29-330/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17377/10 по делу N А41-9557/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17353/10 по делу N А40-166607/09-110-1056
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17317/10 по делу N А40-160483/09-51-1155
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17186/10 по делу N А40-75809/10-118-399
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-15682/10 по делу N А32-26885/2009-67/535
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17444/10 по делу N А07-24339/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17438/10 по делу N А07-24340/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17374/10 по делу N А03-1456/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17361/10 по делу N А12-20845/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17332/10 по делу N А29-12544/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17222/10 по делу N А50П-410/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17224/10 по делу N А50-5248/2010
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17256/10 по делу N А50-5247/2010
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17149/10 по делу N А53-3534/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17433/10 по делу N А56-47992/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17350/10 по делу N А56-33716/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17394/10 по делу N А56-27220/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17361/09 по делу N А56-22316/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17218/10 по делу N А56-21212/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17129/10 по делу N А55-37588/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17161/10 по делу N А60-54839/2009-С10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17348/10 по делу N А59-140/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17292/08 по делу N А58-151/07
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16396/09 по делу N А57-20924/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-14475/10 по делу N А55-28326/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 10558/10 по делу N А52-4537/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17230/10 по делу N А51-23828/2009
"Об оставлении заявления без движения"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-15744/10 по делу N А32-44988/2009-29/743-65/210
"О восстановлении пропущенного процессуального срока на обжалование, принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 9635/10 по делу N А40-49239/09-159-453
"Об исправлении описок и опечаток"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17424/10 по делу N А57-2561/2010
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17403/10 по делу N А60-59872/2009-С11
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17315/10 по делу N А82-8134/2009-70
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17300/10 по делу N А40-162626/09-120-1024
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17276/10 по делу N А48-5376/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17265/10 по делу N А76-45508/2009-4-1072/171
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17253/10 по делу N А70-155/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17245/10 по делу N А61-209/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17235/10 по делу N А72-8166/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17215/10 по делу N А23-6075/09Г-15-308
"Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17185/10 по делу N А40-175422/09-134-1083
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17180/10 по делу N А72-1702/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17180/10 по делу N А72-1702/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17176/10 по делу N А40-128291/09-34-960
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17156/10 по делу N А56-44899/2008
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17137/10 по делу N А43-19639/2009-17-482
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-13741/10 по делу N А74-4550/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-11178/09 по делу N А72-7086/08-4/258
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 5499/10 по делу N А65-31293/2009-СГ3-15
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 5498/10 по делу N А65-31298/2009-СГ3-15
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 5497/10 по делу N А65-31300/2009-СГ3-15
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17439/10 по делу N А64-7288/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17426/10 по делу N А74-1067/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17371/10 по делу N А06-8047/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17365/10 по делу N А71-3620/2010-Г3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17349/10 по делу N А68-7127/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17278/10 по делу N А73-7654/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 10974/09 по делу N А12-3270/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 16014/10 по делу N А68-870/10
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 16693/09 по делу N А51-20701/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД России для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 16688/10 по делу N А43-21636/2009-35-351
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений таможенных органов о корректировке таможенной стоимости оборудования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что заявитель не является заинтересованным лицом по делу и оспариваемыми решениями таможенных органов его права и интересы не нарушены.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 16389/10 по делу N А14-15384/2009-307/33
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения таможенного органа о классификации товаров для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 16372/10 по делу N А53-26844/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений таможенного органа об отказе в предоставлении льгот по уплате НДС и ввозной таможенной пошлины, заявленных при подаче грузовой таможенной декларации, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 16262/10 по делу N А19-14187/09-52
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений таможенного органа о классификации товаров и требования об уплате таможенных платежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 16136/10 по делу N А57-17172/2009
В передаче дела по заявлению об отмене постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 15990/10 по делу N А06-1730/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координацию экономической деятельности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 15952/10 по делу N А51-20809/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения таможенного органа об отказе в зачете денежных средств в счет будущих таможенных платежей и обязании зачесть денежные средства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 15922/10 по делу N А12-3249/10
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений котировочной комиссии при проведении запроса котировок цен для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 15853/10 по делу N А75-2286/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа о признании действий необоснованно препятствующими осуществлению деятельности хозяйствующему субъекту, прекращении нарушения законодательства РФ о защите конкуренции для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 15839/10 по делу N А53-1005/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 15817/10 по делу N А51-20810/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения таможенного органа об отказе в зачете денежных средств в счет будущих таможенных платежей и обязании зачесть денежные средства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 15742/10 по делу N А59-6686/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания, вынесенных административным органом, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 15702/10 по делу N А25-1809/2009-АК5
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 15668/10 по делу N А63-1433/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения антимонопольного органа о нарушении законодательства РФ о размещении заказов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 13651/10 по делу N А74-3672/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании убытков, причиненных незаконными действиями таможенного органа по перечислению в федеральный бюджет остатка авансовых платежей, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что у таможенного органа отсутствовали законные основания для перечисления в федеральный бюджет денежных средств, внесенных заявителем на счет таможенного органа в качестве авансовых платежей.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-12173/10 по делу N А67-3027/09
В передаче дела по иску о признании права собственности на нежилое строение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения законодательства в части определения момента перехода права собственности на недвижимое имущество при его продаже установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-10245/10 по делу N А51-18481/2009
В передаче дела по иску о признании незаконными действий органа Федерального казначейства по приостановлению операций по расходованию средств на лицевых счетах налогового органа и признании недействительным уведомления о приостановлении операций для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения ст. 242.3 Бюджетного кодекса РФ установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-17021/10 по делу N А53-25761/09
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-15547/10 по делу N А25-891/06-13
"Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-14351/10 по делу N А73-5615/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-12173/10 по делу N А67-3027/09
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-10245/10 по делу N А51-18481/2009
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-13821/10 по делу N А40-72343/09-61-556
В передаче дела по иску о солидарном взыскании за счет казны Российской Федерации убытков, понесенных истцом в результате сноса принадлежащих ему на праве собственности строений, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из наличия вины ответчиков в причинении истцу убытков.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-13571/10 по делу N А45-7875/2008
В передаче дела по иску о взыскании реального ущерба, возникшего в связи с утратой акций открытого акционерного общества, и упущенной выгоды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что противоправность действий третьего лица, осуществляющего деятельность по ведению реестра акционеров общества, не установлена.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-13409/10 по делу N А60-9209/2010-С6
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ за невыполнение оператором связи обязанности по доставке счетов на оплату услуг телефонной связи абоненту (потребителю услуг) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из пропуска заявителем срока исковой давности.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-13353/10 по делу N А74-570/2010
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-13248/10 по делу N А59-653/2010
В передаче дела по иску о понуждении ответчика созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров закрытого акционерного общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-15720/10 по делу N А56-28631/2009
В передаче дела по иску о взыскании суммы страхового возмещения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что факт наступления страхового случая подтвержден материалами дела.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-15633/10 по делу N А53-13600/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за потребленную воду для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств исполнения обязательств надлежащим образом по оплате потребленной воды в материалы дела не представлено.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-15585/10 по делу N А41-4745/10
В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование займом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что доказательств погашения задолженности не представлено.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-15061/10 по делу N А62-4525/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными требования и решения государственного органа об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что наличие задолженности по обязательным платежам подтверждено материалами дела, кроме того, требование и решение вынесены органом Пенсионного фонда РФ в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-14292/10 по делу N А56-43534/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка как крупной сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о наличии у комитета по управлению городским имуществом на момент заключения дополнительного соглашения полномочий по его согласованию от имени собственника.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-14291/10 по делу N А56-43407/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка как крупной сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о наличии у комитета по управлению городским имуществом на момент заключения дополнительного соглашения полномочий по его согласованию от имени собственника.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-14038/10 по делу N А40-17004/08-99-38
В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что заявителем не доказан факт выплаты представителю вознаграждения за оказание юридических услуг.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-14026/10 по делу N А07-3572/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за выполненные по договору подряда работы и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что отсутствуют основания для обязания ответчика оплатить увеличение стоимости материалов, поскольку доказательств, подтверждающих факт согласования с заказчиком стоимости удорожания материалов и увеличение цен на материалы в период строительства, истцом не представлено.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-206/10 по делу N А14-3054/2008-130/19
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16400/10 по делу N А40-114912/09-99-810
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16317/10 по делу N А40-142838/09-28-1020
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17206/10 по делу N А76-6041/2010-35-192
"О принятии к производству представления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17203/10 по делу N А11-14468/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17170/10 по делу N А33-294/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N 17159/10 по делу N А44-1968/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-15986/10 по делу N А73-2157/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным ненормативного акта органа местного самоуправления о расторжении договора аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что заявитель в спорный период осуществлял уплату арендных платежей в предусмотренные договором сроки, но без учета повышения ставки арендной платы.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-15939/10 по делу N А76-922/2010-2-13
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что убытки истца, вызванные утратой груза, возникли по вине ответчика, не обеспечившего сохранность груза при его транспортировке.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-15923/10 по делу N А60-61020/2009-С9
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа о признании заявителя нарушившим антимонопольное законодательство РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что действия заявителя нарушают антимонопольное законодательство РФ и он обязан заключить договор на транспортировку газа с организацией, фактически эксплуатирующей газораспределительную сеть.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-15874/10 по делу N А76-7151/2010-38-207
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору поставки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, передавая дело на новое рассмотрение, обоснованно исходил из необходимости дополнительного исследования доказательств по делу.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-15836/10 по делу N А57-1814/2010
В передаче дела по иску о взыскании расходов на восстановление нарушенного права для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что не доказано наличие причинно-следственной связи между действиями сотрудников органов внутренних дел и заявленными ко взысканию убытками истца, представляющими собой расходы на текущую деятельность последнего.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-15806/10 по делу N А57-973/09
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что в результате возложения на истца незаконными постановлениями органа местного самоуправления обязанности по проведению работ по реконструкции и отселению граждан из муниципального жилищного фонда обществу причинены убытки.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-1573/10 по делу N А51-3008/200632-63
В передаче дела по иску о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале общества и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, пришел к обоснованному выводу о том, что суды не выяснили всех обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения спора, выводы судов недостаточно обоснованы.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-15707/10 по делу N А32-3115/09-59/194
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения налогового органа в части доначисления авансовых платежей по земельному налогу и требования об уплате налога для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд руководствовался необоснованным исчислением налоговым органом земельного налога исходя из кадастровой стоимости, указанной в неопубликованном распоряжении главы органа местного самоуправления.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-15696/10 по делу N А46-865/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении авансовых платежей по земельному налогу для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из обоснованности доначисления налоговым органом спорных сумм исходя из кадастровой стоимости земельных участков, определенной постановлением органа исполнительной власти субъекта РФ, вступившим в силу до 01.01.2009 и доведенным до сведения налогоплательщиков в установленном порядке.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-15680/10 по делу N А73-17571/2009
В передаче дела по иску о взыскании за счет казны РФ задолженности за оказанные медицинские услуги для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд обоснованно исходил из того, что имущественные потери, понесенные истцом вследствие проведения медицинского освидетельствования, медицинского обследования и лечебно-оздоровительных мероприятий, связанных с исполнением гражданами воинской обязанности, подлежат финансированию за счет средств РФ в силу прямого указания закона.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-15674/10 по делу N А56-69255/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления земельного налога, пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из непредставления налоговым органом доказательств неуплаты членами товарищества земельного налога в отношении принадлежащего им земельного участка в спорный период.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16365/10 по делу N А02-1787/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за оказанные услуги и судебных издержек для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что при недостаточности у ликвидируемого учреждения денежных средств для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника имущества этого учреждения.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16363/10 по делу N А60-11499/2010-С6
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления надзорного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что надзорным органом доказано наличие в действиях заявителя состава административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16352/10 по делу N А27-25136/2009
В передаче дела по иску в части взыскания задолженности по договору об оказании услуг электросвязи и пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из доказанности фактов оказания предусмотренных дополнительным соглашением к договору услуг и неоплаты их ответчиком, ответчиком не было представлено доказательств того, что в указанный период доступ к его сети произошел в результате действий (бездействия) оператора.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16346/10 по делу N А60-8225/2010-С11
В передаче дела по заявлению о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за неисполнение им обязанностей, установленных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16326/10 по делу N А56-61326/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным предписания надзорного органа об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства РФ при выполнении строительных работ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что в деле отсутствуют достаточные доказательства расходования бюджетных средств на устройство объекта без достижения заданного результата.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16305/10 по делу N А82-18438/2009-28
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за отказ в предоставлении акционеру общества копий затребованных им документов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что факт совершения административного правонарушения подтвержден материалами дела.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16224/10 по делу N А56-153/2010
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности за нарушение правил обязательной сертификации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16199/10 по делу N А18-18/10
В передаче дела по иску о взыскании ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам (рыбным запасам) в результате нарушения предприятием природоохранного законодательства, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из доказанности факта причинения ущерба и его размера, вины предприятия в причинении вреда, а также наличия причинно-следственной связи между действиями предприятия и наступившими последствиями.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16194/10 по делу N А72-392/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения антимонопольного органа о нарушении ФЗ "О защите конкуренции" и предписания для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что указанным органом не доказаны факт расторжения обществом в одностороннем порядке договоров энергоснабжения с гражданами, а также факт нарушения прав и законных интересов граждан.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16180/10 по делу N А65-35895/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суды исходили из наличия в действиях общества состава административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16159/10 по делу N А33-2586/2010
В передаче дела по иску о признании недействительными договора дарения акций общества, договора купли-продажи акций для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что заключение оспариваемых договоров было направлено на прикрытие единой сделки купли-продажи акций между ответчиками и лишение других акционеров общества возможности воспользоваться своим преимущественным правом приобретения указанных ценных бумаг.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16159/10 по делу N А33-2586/2010
В передаче дела по иску о признании недействительными договора дарения акций общества, договора купли-продажи акций для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что заключение оспариваемых договоров было направлено на прикрытие единой сделки купли-продажи акций между ответчиками и лишение других акционеров общества возможности воспользоваться своим преимущественным правом приобретения указанных ценных бумаг.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16141/10 по делу N А58-10698/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя об оценке имущества должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, удовлетворяя заявление, пришли к выводу о незаконности и необоснованности расчета стоимости имущества должника, проведенного судебным приставом с использованием сведений, не относящихся к данным о рыночной цене, а также без привлечения оценщика.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16131/10 по делу N А51-2044/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16128/10 по делу N А40-163979/09-124-756
В передаче дела по иску о взыскании арендной платы по договору за пользование охотничьими угодьями для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из того, что порядок, условия и сроки внесения арендной платы были согласованы сторонами договора аренды и предусмотренные договором обязательства арендатором выполнялись надлежащим образом.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16126/10 по делу N А73-15627/2009
В передаче дела по иску о расторжении договора уступки права требования, взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что на момент заключения договора цессии право требования по кредитному договору отсутствовало.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16120/10 по делу N А60-1580/2004-С2
В передаче дела по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения о взыскании долга по договору займа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что у ответчика отсутствовала возможность узнать о фактах исполнения обязательств по договору третьими лицами ввиду наличия в обществе корпоративного конфликта.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16085/10 по делу N А78-2536/2009
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору о предоставлении государственной гарантии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из факта наличия неисполненного судебного решения о взыскании с основного должника задолженности.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16073/10 по делу N А40-40846/10-11-301
В передаче дела по заявлению о принятии обеспечительных мер в виде передачи предмета лизинга на хранение третьему лицу для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что содержание представленных в обоснование заявления документов не свидетельствует о возможном возникновении затруднений при исполнении судебного акта, а также о возможном причинении значительного ущерба заявителю в случае непринятия истребуемых мер.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16018/10 по делу N А67-89/2010
В передаче дела по иску о признании недействительной сделки (одностороннего зачета однородных встречных требований) и применении последствий ее недействительности в виде обязания сторон восстановить в бухгалтерском учете задолженность друг перед другом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из того, что о зачете встречных однородных требований заявлено до наступления срока исполнения обязательств по возврату сумм займа.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-9754/10 по делу N А67-8994/09
В передаче дела по иску о признании права собственности на автомобиль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-8014/10 по делу N А03-50/2010
В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя заявленное требование, суды исходили из обоснованности и документального подтверждения понесенных расходов, а также их разумности.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-3770/10 по делу N А40-39923/00-71-67Б
В передаче дела о банкротстве юридического лица для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, принимая судебные акты о признании юридического лица банкротом с применение упрощенной процедуры, завершении конкурсного производства и возвращении заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, пришли к обоснованным выводам об отсутствии у должника имущества и наличии оснований для завершения конкурсного производства.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-3218/10 по делу N А40-32839/09-142-126
В передаче дела по заявлению о пересмотре постановления суда по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суды обоснованно исходили из того, что заявителем уже было реализовано право на обращение в ВАС РФ с заявлением о пересмотре принятых по делу судебных актов, в удовлетворении которого было отказано без указания на возможность пересмотра оспариваемых судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16865/10 по делу N А40-123782/09-87-704
В передаче дела по иску о признании недействительным соглашения об установлении принципов солидарной ответственности перед кредиторами по обязательствам, возникшим до реорганизации юридического лица, в части условий о налоговых обязательствах для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что оспариваемая часть соглашения не противоречит требованиям действующего законодательства.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16815/10 по делу N А36-5578/2009
В передаче дела по иску о взыскании на основании договора уступки права требования (цессии) задолженности за постановленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованным выводам о доказанности истцом факта получения товара представителями ответчика и обязанности покупателя оплатить поставленный товар, доказательств недействительности договора цессии не представлено.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16801/10 по делу N А40-2196/10-153-17
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что истек двухмесячный срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный ст. 4.5 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16620/10 по делу N А40-10828/10-147-76
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что факт совершения заявителем административного правонарушения подтвержден материалами дела.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16599/10 по делу N А72-4225/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий органов внутренних дел по изъятию финансово-хозяйственных документов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16571/10 по делу N А63-223/2010
В передаче дела по заявлению о привлечении к ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16529/10 по делу N А40-157178/09-2-1033
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения таможенного органа об изъятии допуска к процедуре международных перевозок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16523/10 по делу N А45-14772/2010
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что сама по себе невозможность отчуждения истцом акций до момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг не влечет причинения ему убытков, поскольку при обычном обороте ценных бумаг размер убытков истца мог быть определен исходя из их рыночной стоимости, кроме того, установлен факт совершения ответчиком действий по государственной регистрации выпуска и отчета об итогах ценных бумаг.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16457/10 по делу N А67-64/2010
В передаче дела по иску о солидарном взыскании основного долга по кредитному договору, процентов за пользование кредитом, комиссии за обслуживание ссудного счета, неустойки и об обращении взыскания на заложенное имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из неисполнения заемщиком и поручителем обязательств по возврату кредита и уплате процентов в сроки и на условиях, предусмотренных кредитным договором.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16454/10 по делу N А63-1158/01-С3
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за поставленный газ, потребление газа на технологические нужды, транспортировку газа и долга по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд обоснованно исходил из непредставления истцом доказательств, подтверждающих факт поставки газа ответчику в заявленном размере.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16449/10 по делу N А47-9345/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в результате перечисления денежных средств по незаключенному договору, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из доказанности фактов перечисления истцом денежных средств и непоставки ответчиком товара на перечисленную сумму.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16431/10 по делу N А40-49568/09-105-415
В передаче дела по иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из положений договора о наличии у арендатора обязанности не производить без письменного разрешения арендодателя перепланировок и переоборудования, а также о том, что неотделимые улучшения или изменения помещения, произведенные арендатором, являются собственностью арендодателя.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-16412/10 по делу N А29-10389/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в результате ненадлежащего выполнения ответчиком обязанностей по договору поставки, и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд обоснованно исходил из отсутствия доказательств, подтверждающих неосновательное удержание ответчиком имущества, принадлежащего истцу.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-13262/10 по делу N А40-81978/08-54-645
Дело о признании договоров аренды недействительными, истребовании имущества передано для пересмотра в порядке надзора, так как последующий переход вещных прав на сданное в аренду имущество в силу п. 1 ст. 617 ГК РФ влечет за собой обременение прав нового титульного владельца имущества, сданного в аренду, правами арендатора. Поэтому новый арендодатель имеет право на предъявление иска о признании ранее заключенного договора аренды недействительным.
Определение ВАС РФ от 07.12.2010 N ВАС-13050/10 по делу N А32-24596/2007-45/127-2009-58/193
Дело о признании частично недействительным решения налогового органа передано для пересмотра в порядке надзора, так как налогоплательщик, осуществляя перерасчет налоговых обязательств, не уплачивает пени и штрафы за несвоевременную уплату этих налогов и авансовых платежей; при исчислении налога на прибыль инспекция не учла в уменьшение налоговой базы расходы по ст. ст. 252, 268 НК РФ, а по НДС - налоговые вычеты, предъявленные кооперативу поставщиками товаров со ст. ст. 171, 172 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17279/10 по делу N А46-799/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17270/10 по делу N А45-5993/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17261/10 по делу N А32-56939/2009-73
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17197/10 по делу N А06-1229/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17168/10 по делу N А40-18624/10-51-122
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17091/10 по делу N А40-70552/09-49-277
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17052/10 по делу N А35-10816/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17384/10 по делу N А40-75149/08-45-703
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17357/10 по делу N А33-7231/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17339/10 по делу N А40-53999/10-145-299
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17328/10 по делу N А41-969/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17285/10 по делу N А06-1348/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17233/10 по делу N А19-1660/09-17
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17306/10 по делу N А46-14858/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17219/10 по делу N А46-22627/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17141/10 по делу N А33-15047/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17118/10 по делу N А40-99597/09-146-648
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17103/10 по делу N А45-25136/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17067/10 по делу N А45-2677/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17043/10 по делу N А27-16099/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17041/10 по делу N А32-50144/2009-73/870
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17014/10 по делу N 27-24641/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16948/10 по делу N А19-25210/09-32
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16934/10 по делу N А45-22436/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16922/10 по делу N А14-17997/2009/649/24
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16916/10 по делу N А12-10770/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15043/10 по делу N А40-82931/09-90-541
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-12230/10 по делу N А40-12656/09-44-29Б
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17383/10 по делу N А40-134846/09-61-943
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17372/10 по делу N А07-18616/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17356/10 по делу N А40-153195/09-61-1073
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17344/10 по делу N А14-18524/2009-624/24
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17294/10 по делу N А40-52823/09-100-476
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17269/10 по делу N А04-904/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17260/10 по делу N А39-5533/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17293/10 по делу N А40-149623/09-49-752
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17272/10 по делу N А42-3838/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17254/10 по делу N А03-3457/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17223/10 по делу N А28-18160/2009-593/34
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17213/10 по делу N А40-167009/09-91-1231
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17191/10 по делу N А35-9659/09-С5
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17167/10 по делу N А08-8635/2008-1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17136/10 по делу N А40-145000/09-109-723
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17134/10 по делу N А40-177522/09-34-1300
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17119/10 по делу N А40-23674/08-22-158
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17099/10 по делу N А45-15824/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17038/10 по делу N А40-158866/09-36-756Б
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15846/09 по делу N А27-671/2009-6
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17381/10 по делу N А40-8119/10-41-54
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17323/10 по делу N А41-11391/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17309/10 по делу N А40-4713/10-10-32
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17287/10 по делу N А21-15096/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17151/10 по делу N А05-13013/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-8108/10 по делу N А33-12219/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17248/10 по делу N А40-567/10-17-4
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17184/10 по делу N А40-124597/09-17-922
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17087/10 по делу N А40-146718/09-5-971
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17044/10 по делу N А40-74498/09-17-453
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17029/10 по делу N А33-11982/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17006/10 по делу N А40-58359/09-79-316
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 14971/10 по делу N А12-16136/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-4181/10 по делу N А51-10766/2008-42-344
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17297/10 по делу N А50-8329/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16939/10 по делу N А50-420/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17240/10 по делу N А50-35194/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 16251/10 по делу N А50-17038/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 15661/10 по делу N А55-2810/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-18069/09 по делу N А55-197/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17084/10 по делу N А54-4886/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17249/10 по делу N А54-3470/2009/С14
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17009/10 по делу N А53-6238/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17282/10 по делу N А53-5091/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17088/10 по делу N А53-4976/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17013/10 по делу N А53-29140/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17007/10 по делу N А53-2328/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17026/10 по делу N А53-1859/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17307/10 по делу N А53-10971/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16919/10 по делу N А52-766/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 16778/10 по делу N А52-5588/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16991/10 по делу N А51-4809/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17346/10 по делу N А51-3771/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17257/10 по делу N А51-3538/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-4057/09 по делу N А51-259/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17143/10 по делу N А51-22353/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17061/10 по делу N А56-94536/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17227/10 по делу N А56-85424/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17302/10 по делу N А56-85344/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17229/10 по делу N А56-64352/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17243/10 по делу N А56-56962/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17281/10 по делу N А56-4754/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17247/10 по делу N А56-39094/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17347/10 по делу N А56-15196/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17370/10 по делу N А56-13338/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17102/10 по делу N А55-9028/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17263/10 по делу N А55-40227/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17296/10 по делу N А55-34643/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17231/10 по делу N А55-32825/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17145/10 по делу N А60-54191/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17221/10 по делу N А60-5119/2010-С10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17311/10 по делу N А60-44429/2009-С5
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17165/10 по делу N А60-43614/2009-С11
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16974/10 по делу N А60-3640/2010-С9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17239/10 по делу N А57-23227/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-14574/10 по делу N А46-13779/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-7584/10 по делу N А57-4153/08-39-44
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16151/10
"О назначении предварительного судебного заседания"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-14560/10 по делу N А40-89290/09-89-665
"О продлении срока оставления заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора без движения"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17326/10 по делу N А40-131818/09-12-878
"О восстановлении срока на подачу заявления и принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 16685/10 по делу N А60-24292/2009-С10
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17337/10 по делу N А74-5330/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17298/10 по делу N А51-21489/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17295/10 по делу N А64-3362/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17292/10 по делу N А73-6561/2010
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17288/10 по делу N А41-579/10
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17202/10 по делу N А68-14184/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17181/10 по делу N А64-1948/2010
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17174/10 по делу N А67-8965/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17166/10 по делу N А65-9811/2010-СА3-38
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17163/10 по делу N А73-810К/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17155/10 по делу N А73-5630/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17147/10 по делу N А65-22387/2008-СГ4-49
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17140/10 по делу N А32-49867/2009-73/850
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17100/10 по делу N А78-1650/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17079/10 по делу N А75-4388/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17077/10 по делу N А75-4255/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17051/10 по делу N А73-2688/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17016/10 по делу N А56-4133/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16987/10 по делу N А75-4389/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16980/10 по делу N А70-10075/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16961/10 по делу N А75-4382/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15899/10 по делу N А78-6714/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-10778/10 по делу N А40-30055/08-52-305
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17364/10 по делу N А72-224/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17342/10 по делу N А64-3257/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17338/10 по делу N А76-23050/2009-2-870
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17330/10 по делу N А33-19585/2009
"Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17289/10 по делу N А66-2010/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17273/10 по делу N А76-251/2009-61-140
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17234/10 по делу N А62-9404/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17153/10 по делу N А08-5056/2009-26
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17115/10 по делу N А40-44721/09
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17000/10 по делу N А76-15526/2009
"О восстановлении пропущенного срока подачи заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора и о принятии заявления к производству"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 16935/10 по делу N А70-13557/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 16512/08 по делу N А65-31165/07-СГ4-27
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 16347/10 по делу N А40-168749/09-139-1184
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 16324/10 по делу N А40-146172/09-42-745
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 16272/10 по делу N А45-7287/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-12482/09 по делу N А40-55609/05-131-478
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по выплате объявленных дивидендов и процентов за неисполнение денежного обязательства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик не выполнил в установленный законом срок обязанность по выплате объявленных дивидендов, при этом истцы являлись на момент возникновения обязанности по выплате дивидендов владельцами соответствующих акций, определяемыми в соответствии с порядком, установленным ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-12060/10 по делу N А59-4225/2009
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных органами местного самоуправления, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения законодательства о размере арендной платы по договору аренды земельного участка при признании недействующим нормативного правового акта, утверждающего такую плату, установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-11859/10 по делу N А24-203/2010
Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов по заявлению о признании недействующим подпункта 7 значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2/1 решения Петропавловск-Камчатской городской Думы от 18.11.2005 N 233-Р.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-11846/10 по делу N А55-10070/2009
В передаче дела по иску о признании недействительными сделок по совершению вексельного поручительства (аваля) от имени общества на векселях для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что отсутствует одобрение спорной сделки, совершенной с заинтересованностью, в установленном законом и уставом общества порядке.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17132/10 по делу N А32-38840/2009-15/35
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17127/10 по делу N А07-17442/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17082/10 по делу N А57-22707/07-3
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17080/10 по делу N А35-5143/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17057/10 по делу N А45-16892/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17045/10 по делу N А07-9743/2008
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16951/10 по делу N А50-1749/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16858/10 по делу N А41-21524/08
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15387/10 по делу N А50-19392/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-13540/10 по делу N А33-19368/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-12816/10 по делу N А40-64335/09-16-445
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-12369/10 по делу N А51-5040/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-12367/10 по делу N А76-9671/2009-65-105
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-11645/10 по делу N А19-29395/09-60
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-13430/10 по делу N А50-12645/2009
В передаче дела по иску о признании за Российской Федерацией права собственности на земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из того, что истец не владеет спорным земельным участком, поэтому иск о признании за ним права собственности, заявленный к фактическому владельцу, является ненадлежащим способом защиты права.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-14915/10 по делу N А41-3847/10
В передаче дела по заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда о взыскании задолженности по договору на прием сточных вод и сбросов, процентов за пользование чужими денежными средствами и расходов по уплате третейского сбора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права, в частности размер расходов по оплате третейского сбора значительно превышает размер взысканной задолженности и предусмотренный ст. 333.21 НК РФ размер государственной пошлины.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-14273/10 по делу N А43-4418/2009-13-213
В передаче дела по иску о признании права собственности на нежилое помещение и признании недействительным зарегистрированного права муниципальной собственности на помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что жилой дом со спорным помещением возведен за счет средств правопредшественника истца, передача помещений на баланс жилищно-ремонтного треста не является основанием для прекращения права собственности организации на это имущество.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-14192/10 по делу N А64-4363/09
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору купли-продажи и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком не представлено доказательств оплаты полученной на основании договора сельскохозяйственной техники и наличия обременения техники правами третьих лиц.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-13965/10 по делу N А48-4528/2009
В передаче дела по заявлению о признании исполненной обязанности общества по уплате ЕСН в федеральный бюджет для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что налоговым органом не доказана недобросовестность налогоплательщика при перечислении денежных средств в бюджет.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-1395/10 по делу N А32-19632/2009-11/402-2010-54/4
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия государственного органа в виде отказа дать ответ на письмо истца о направлении регистратору передаточного распоряжения о списании с лицевого счета акций истца и зачислении их на счет указанного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, прекращая производство по кассационной жалобе лица, не участвовавшего в деле, пришел к выводу о том, что принятые по делу судебные акты не содержат выводов, касающихся прав или обязанностей заявителя.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-13921/10 по делу N А81-4221/2009
В передаче дела по иску о расторжении договора подряда на строительство разведочной скважины и взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом пропущен срок исковой давности.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-13884/10 по делу N А40-123631/09-48-961
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17244/10 по делу N А40-17705/09-55-143
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-17241/10 по делу N А17-209/2010
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока подачи заявления и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2009 N ВАС-17136/10 по делу N А40-145000/09-109-723
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16249/10 по делу N А40-6973/10-131-77
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15647/10 по делу N А45-16241/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15638/10 по делу N А34-4973/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15025/10 по делу N А28-10550/2009-313/22
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-14271/09 по делу N А40-45834/07-97-426
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-13970/10 по делу N А46-18989/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-11117/10 по делу N А37-802/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17216/10 по делу N А71-17904/2009-Г13
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17211/10 по делу N А71-17514/2009-Г22
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17206/10 по делу N А76-6041/2010-35-192
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17201/10 по делу N А32-20027/2009-41/336-2010-41/161
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17201/10 по делу N А32-20027/2009-41/336-2010-41/161
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17199/10 по делу N А05-1385/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17187/10 по делу N А40-57688/10-153-323
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17179/10 по делу N А06-6936/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17177/10 по делу N А07-8094/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17171/10 по делу N А40-112207/09-3-905
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17154/10 по делу N А41-18193/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N 17152/10 по делу N А64-6700/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15985/10 по делу N А56-73209/2009
В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа о привлечении к ответственности за неправомерное несообщение сведений, которые лицо должно было сообщить налоговому органу, совершенное повторно, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что налоговый орган не доказал повторность совершения правонарушения.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15978/10 по делу N А12-19483/2009
В передаче дела по иску о взыскании неустойки по муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, обоснованно исходил из ненадлежащего исполнения заказчиком своих обязательств по муниципальному контракту.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15977/10 по делу N А33-14936/2009
В передаче дела по иску об обязании в разумный срок устранить недостатки в строительстве нежилого помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что дефекты в нежилом помещении возникли в результате ненадлежащего выполнения ответчиком обязательств по проведению проектно-изыскательских работ.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15970/10 по делу N А67-66/2010
В передаче дела по иску о солидарном взыскании задолженности по кредитному договору, обеспеченному договором поручительства, процентов за пользование кредитом, неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что заемщиком не представлены доказательства исполнения обязательств по кредитному договору.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15941/10 по делу N А23-786/09Г-16-70
В передаче дела по иску о взыскании убытков в виде уплаченных авансовых и лизинговых платежей по договору лизинга для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что истец не представил доказательства наличия убытков, сдал предметы лизинга в аренду без согласия лизингодателя и продолжал эксплуатацию предметов лизинга после обнаружения в них дефектов.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15938/10 по делу N А56-6466/2009
В передаче дела по иску о признании права собственности на объекты недвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из недоказанности того, что спорные объекты были реализованы как недвижимое имущество с соблюдением действовавшего законодательства РФ и договор купли-продажи заключен по результатам проведенных специализированной организацией торгов.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15912/10 по делу N А51-2223/2010
В передаче дела по заявлению об обязании органа федерального казначейства принять к исполнению исполнительный документ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что постановление органа пенсионного фонда о взыскании недоимки по страховым взносам, пеней и штрафа является исполнительным документом и подлежит обязательному исполнению.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15908/10 по делу N А50-4225/2009
В передаче дела по иску о признании договора мены недействительным и применении последствий недействительности указанной сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что собственник не вправе распоряжаться имуществом, закрепленным за иным лицом на праве оперативного управления, независимо от наличия или отсутствия согласия учреждения.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15906/10 по делу N А51-22946/2009
В передаче дела по заявлению об обязании органа федерального казначейства принять к исполнению исполнительный документ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что постановление органа пенсионного фонда о взыскании недоимки по страховым взносам, пеней и штрафа является исполнительным документом и подлежит обязательному исполнению.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15905/10 по делу N А51-22943/2009
В передаче дела по заявлению об обязании органа федерального казначейства принять к исполнению исполнительный документ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что постановление органа пенсионного фонда о взыскании недоимки по страховым взносам, пеней и штрафа является исполнительным документом и подлежит обязательному исполнению.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15903/10 по делу N А51-22945/2009
В передаче дела по заявлению об обязании органа федерального казначейства принять к исполнению исполнительный документ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что постановление органа пенсионного фонда о взыскании недоимки по страховым взносам, пеней и штрафа является исполнительным документом и подлежит обязательному исполнению.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15876/10 по делу N А51-1155/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о классификации товаров для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что таможенным органом представлены документы, подтверждающие обоснованность решения о классификации товара по коду, отличному от заявленного декларантом.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15863/10 по делу N А47-845/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15820/10 по делу N А43-713/2010-17-15
В передаче дела по иску о взыскании неустойки за просрочку обязательства по вводу объекта в эксплуатацию на основании государственного контракта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что наличие просрочки исполнения обязательства подтверждено материалами дела, размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15809/10 по делу N А40-25050/09-73-58
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору купли-продажи и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что поставленный в адрес ответчика товар в полном объеме не оплачен в сроки, предусмотренные договором.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15800/10 по делу N А43-38282/2009-2-908
В передаче дела по иску о признании договора купли-продажи теплохода недействительным и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом пропущен срок исковой давности.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15790/10 по делу N А14-19024/2009-523/32
В передаче дела по иску о признании договора залога недвижимости (ипотеки) незаключенным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, пришел к обоснованному выводу о том, что судами не были исследованы все обстоятельства, имеющие значение для дела при решении вопроса о согласовании существенных условий договора и, соответственно, заключенности спорного договора ипотеки.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15788/10 по делу N А19-5706/10-28
В передаче дела по заявлению о признании недействительным предписания государственного органа об уплате неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что государственный орган, возложив на общество обязанность выплатить участнику долевого строительства неустойку по договору участия в долевом строительстве, лишил общество возможности привести доводы и возражения относительно обоснованности взыскания неустойки, определения ее размера, что влечет нарушение прав и законных интересов общества в сфере предпринимательской деятельности.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15784/10 по делу N А72-5959/2009
В передаче дела по встречному иску о взыскании неосновательного обогащения в виде расходов по содержанию общего имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик необоснованно сберег денежные средства в связи с тем, что не понес расходов по ремонту кровли общего имущества, кроме того, ответчиком пропущен срок исковой давности.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15783/10 по делу N А12-15282/2009
В передаче дела по иску о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения муниципального контракта по подрядным работам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не подтвержден факт передачи обществу-подрядчику проектной и иной технической документации в предусмотренном муниципальным контрактом порядке, что и явилось причиной нарушения обществом сроков выполнения работ по спорному контракту.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15776/10 по делу N А56-66250/2009
В передаче дела по иску о взыскании ущерба, причиненного недостачей груза, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчиком не представлено доказательств исполнения им обязательств по спорному договору и того, что утрата груза произошла вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15767/10 по делу N А40-133925/09-92-926
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства и обязании устранить допущенные нарушения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15745/10 по делу N А27-12109/2009
В передаче дела по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что факт наличия и размер задолженности перед кредитором подтверждены вступившими в законную силу решениями суда по другим делам, а указанные налоговым органом обстоятельства не являются вновь открывшимися по смыслу гл. 37 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15730/10 по делу N А66-6331/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и обязании выдать такое разрешение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что договор аренды подлежал обязательной государственной регистрации, предпринимателем при обращении с заявлением о вводе объекта в эксплуатацию не соблюден порядок, предусмотренный ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15723/10 по делу N А40-68636/10-50-575
В передаче дела по заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как при наличии заявлений об оспаривании решения третейского суда и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда арбитражный суд вправе приостановить производство по делу до разрешения этим же судом вопроса об отмене решения третейского суда, что не противоречит сложившейся арбитражной практике.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15700/10 по делу N А73-14297/2008
В передаче дела по иску об обязании ответчика безвозмездно устранить недостатки работ по устройству гофрированной металлической трубы и по дефектам дорожного покрытия на участке автодороги и возмещении стоимости устранения дефектов, влияющих на безопасность дорожного движения на данном участке, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что в соответствии с заключением экспертизы дефекты возникли не вследствие нарушения ответчиком строительных норм и правил.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15697/10 по делу N А12-1870/2010
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления антимонопольного органа о привлечении к ответственности по статье 14.31 КоАП РФ за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15693/10 по делу N А56-38463/2009
В передаче дела по иску об установлении права ограниченного пользования (сервитута) на часть земельного участка, принадлежащего ответчику, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из того, что истцом не доказано, что его нужды как собственника недвижимого имущества не могут быть обеспечены без установления сервитута на спорный участок.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15692/10 по делу N А57-21462/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС, ЕСН, НДФЛ и пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из того, что сделки носили реальный характер, в связи с чем спорные расходы правомерно учтены при исчислении НДФЛ и ЕСН, а также применении налогового вычета соответствующих сумм налога на добавленную стоимость.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15666/10 по делу N А27-227/2010
В передаче дела по встречному иску о взыскании задолженности по договору генерального подряда и за поставленные строительные материалы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении встречных исковых требований, суд обоснованно исходил из того, что сделка по переводу долга третьего лица не совершалась.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15660/10 по делу N А24-5225/2009
В передаче дела по иску о признании незаконным отказа ответчика от заключения государственного контракта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что, направив ответчику подписанный контракт с протоколом разногласий, истец нарушил требования части 5 статьи 9 ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", согласно которой не допускается изменение условий государственного контракта.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15656/10 по делу N А33-2731/2009
В передаче дела по иску о признании за истцом права собственности на нежилое помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из того, что спорное имущество не выбывало из владения истца, в связи с чем сделка по отчуждению ответчику спорного имущества фактически не состоялась.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16377/10 по делу N А12-1736/2010
В передаче дела по иску о взыскании денежных средств для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, возвращая кассационную жалобу, суд обоснованно исходил из того, что обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационной жалобы без движения, в срок не устранены.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16364/10 по делу N А02-1786/2009
В передаче дела по иску о взыскании стоимости услуг по договорам субаренды транспортного средства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16357/10 по делу N А19-20013/09
В передаче дела по иску о взыскании неосновательно полученных денежных средств в виде НДС и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что истец обратился в суд за пределами срока исковой давности.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16336/10 по делу N А43-3930/2008-13-230
В передаче дела по иску о признании недействительными договоров купли-продажи объектов недвижимости и применении последствий их недействительности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что оспариваемые договоры заключены без утверждения начальной цены отчуждаемых объектов недвижимости, по результатам проведенной экспертизы установлена продажа имущества должника по существенно заниженной цене.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16287/10 по делу N А40-57302/06-132-399
В передаче дела по заявлению о выдаче дубликата исполнительного листа ввиду того, что исполнительное производство, возбужденное на основании названного исполнительного документа, утеряно отделом судебных приставов, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что в соответствии с материалами дела оригинал исполнительного листа утерян и на момент рассмотрения заявления о выдаче его дубликата исполнение по нему не произведено.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16279/10 по делу N А40-131988/09-6-971
В передаче дела по заявлению в части взыскания пеней и судебных расходов на оплату услуг представителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16275/10 по делу N А67-65/2010
В передаче дела по иску о солидарном взыскании основного долга по кредитному договору, процентов за пользование кредитом, неустойки за просрочку исполнения обязательств для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что ни заемщиком, ни его поручителем не были представлены доказательства исполнения обязательств по возврату кредита и уплате процентов в сроки и на условиях, предусмотренных кредитным договором.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16264/10 по делу N А66-484/2008
В передаче дела по иску об обязании освободить нежилое здание с подвалом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что при наличии заключенного охранно-арендного договора у ответчика имеются законные основания для пользования арендованными помещениями, доказательств расторжения охранно-арендного договора истцом не представлено.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16261/10 по делу N А51-21326/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании задолженности по НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что налоговым органом пропущен срок на подачу такого заявления.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16242/10 по делу N А07-3137/2010
В передаче дела по заявлению об отмене решения третейского суда о взыскании в солидарном порядке задолженности по кредитному договору, неустойки, процентов, расходов по оплате третейского сбора с обращением взыскания на имущество, заложенное по договору ипотеки, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, прекращая производство по делу, суд исходил из того, что в заключенном сторонами арбитражном соглашении содержалось положение об окончательности решения третейского суда.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16241/10 по делу N А33-20209/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что отсутствие заключенного между сторонами подрядного договора не является основанием для неоплаты фактически выполненных по заданию ответчика работ.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16221/10 по делу N А51-2038/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения таможенного органа о классификации товаров для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16218/10 по делу N А51-2048/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения таможенного органа о классификации товаров для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16215/10 по делу N А51-2226/2010
В передаче дела по заявлению в части обязания органа Федерального казначейства принять к исполнению постановление для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, удовлетворяя заявление, исходил из того, что постановление органа Пенсионного фонда о взыскании недоимки по страховым взносам, пеней, штрафа является исполнительным документом и было принято до внесения изменений в законодательство, касающихся внесудебного порядка.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16214/10 по делу N А51-2225/2010
В передаче дела по заявлению в части обязания органа Федерального казначейства принять к исполнению постановление для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, удовлетворяя заявление, исходил из того, что постановление органа Пенсионного фонда о взыскании недоимки по страховым взносам, пеней, штрафа является исполнительным документом и было принято до внесения изменений в законодательство, касающихся внесудебного порядка.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16209/10 по делу N А33-736/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа в части уплаты НДС, налога на прибыль, взыскании штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что налоговый орган доказал направленность действий общества на получение необоснованной налоговой выгоды в виде применения налоговых вычетов по НДС и занижения налогооблагаемой прибыли за спорные периоды.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16201/10 по делу N А70-10062/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными требований налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, установил, что общество обоснованно удержанный налог перечисляло не по месту нахождения обособленных подразделений, а по месту нахождения головной организации и налоговые органы и органы Федерального казначейства имеют возможность самостоятельно перераспределить между бюджетами зачисленную сумму налога.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16177/10 по делу N А51-22947/2009
В передаче дела по заявлению в части обязания органа Федерального казначейства принять к исполнению постановление для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, удовлетворяя заявление, исходил из того, что постановление органа Пенсионного фонда о взыскании недоимки по страховым взносам, пеней, штрафа является исполнительным документом и было принято до внесения изменений в законодательство, касающихся внесудебного порядка.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16170/10 по делу N А03-12315/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части предложения уплатить НДС, штраф, пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, отказывая в удовлетворении заявления, пришли к выводам о неосновательном применении обществом налоговых вычетов по НДС и получении тем самым необоснованной налоговой выгоды.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16168/10 по делу N А51-1154/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения таможенного органа о классификации товаров для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16166/10 по делу N А51-2221/2010
В передаче дела по заявлению в части обязания органа Федерального казначейства принять к исполнению постановление для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, удовлетворяя заявление, исходил из того, что постановление органа Пенсионного фонда о взыскании недоимки по страховым взносам, пеней, штрафа является исполнительным документом и было принято до внесения изменений в законодательство, касающихся внесудебного порядка.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16149/10 по делу N А08-399/2010-29
В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи права заключения договора субаренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что договор заключен с соблюдением требований законодательства, реальное оказание услуг по спорному договору и их оплата истцом свидетельствуют о добровольности действий сторон.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16123/10 по делу N А43-44910/2009-19-754
В передаче дела по иску признании недействительным договора купли-продажи земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что истцом пропущен срок исковой давности.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16119/10 по делу N А51-2045/2010
В передаче дела по заявлению об оспаривании решения таможенного органа о классификации товаров для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из того, что оспариваемое решение является правомерным.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16117/10 по делу N А19-5100/09-16
В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи нежилого помещения и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требования, обоснованно исходил из того, что со стороны истца имело место существенное заблуждение относительно тождества предмета сделки.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16114/10 по делу N А42-10876/2009
В передаче дела по иску о признании недействительным государственного контракта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из заключения оспариваемого контракта в нарушение положений бюджетного законодательства.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16097/10 по делу N А51-2049/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения таможенного органа о классификации товаров для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из того, что решение таможенного органа является правомерным.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16060/10 по делу N А40-164953/09-25-686
В передаче дела по иску о взыскании задолженности и неустойки по уплате стоимости выполненных работ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, обоснованно исходил из рассмотрения дела апелляционным судом в отсутствие ответчика, не извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16045/10 по делу N А44-4665/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, полученного в результате неоплаты услуг по выдаче ветеринарных сопроводительных документов, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из подтверждения материалами дела факта оказания услуг.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16042/10 по делу N А63-20371/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что арендатором спорного земельного участка не исполнена надлежащим образом обязанность по своевременному внесению платы за пользование земельным участком.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16004/10 по делу N А34-215/2010
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязанностей конкурсным управляющим, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из неисполнения арбитражным управляющим обязанности по соблюдению очередности удовлетворения требований кредиторов по текущим обязательствам должника, что привело к возникновению убытков в виде непогашенной задолженности.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15993/10 по делу N А76-1930/2010-39-246
В передаче дела по заявлению об отмене решения налогового органа в части предложения уплатить ЕСН, пени и штраф для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из того, что единственная цель хозяйственных отношений между взаимозависимыми лицами - получение обществом налоговой выгоды от уменьшения расходов на уплату ЕСН.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15992/10 по делу N А40-151116/09-97-1108
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении требования, обоснованно исходил из того, что спорные денежные средства были получены финансовым агентом в соответствии с условиями договора факторинга, финансирование клиента подтверждено надлежащими доказательствами.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-15991/10 по делу N А13-15340/2009
В передаче дела по заявлению об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ за непредставление в антимонопольный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-8643/10 по делу N А40-68668/09-99-420
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС и налога на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как практика применения налогового законодательства при определении критериев получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды установлена Постановлением Президиума ВАС РФ, в силу чего заявитель может обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-4146/09 по делу N А60-1726/2008-С5
В передаче дела по заявлению о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований, предусмотренных ст. 311 АПК РФ, для пересмотра судебного акта, кроме того, применение Постановления Президиума ВАС РФ, на которое ссылается налоговый орган в обоснование заявленных требований, приведет к ухудшению положения налогоплательщика, что недопустимо.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16877/10 по делу N А55-16512/2009
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору поставки металлолома для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16812/10 по делу N А56-51550/2009
В передаче дела по иску о взыскании неустойки за нарушение срока оплаты поставленного товара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованным выводам о том, что в мировом соглашении стороны установили новый срок исполнения обязательства, с момента заключения соглашения обязательство покупателя по оплате товара считается измененным и неустойка подлежит начислению начиная с установленного соглашением срока первого платежа.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16779/10 по делу N А14-16035/2007-433/1
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по контракту на изготовление и поставку технологического оборудования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик не представил доказательств в подтверждение доводов о поставке продавцом оборудования ненадлежащего качества и признании правомерным уклонения покупателя от оплаты изготовленного, поставленного и смонтированного оборудования.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16748/10 по делу N А76-43900/2009-46-993/82
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, соответствующих сумм пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что реальность совершения налогоплательщиком хозяйственных операций подтверждена документально.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16701/10 по делу N А31-5217/2008-28
В передаче дела по иску о взыскании суммы неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что спорная сумма перечислялась ответчику дважды.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16622/10 по делу N А57-12991/2006
В передаче дела по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, удовлетворяя заявление, исходил из того, что принцип правовой определенности нарушен при отмене судом первой инстанции решения третейского суда при наличии вступившего в законную силу судебного акта о выдаче исполнительного листа на его принудительное исполнение.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16611/10 по делу N А60-63135/2009-С2
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору поставки товара и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что в материалы дела сертификатов соответствия не представлено, за товаром, находящимся на ответственном хранении, истец не обращался.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16596/10 по делу N А53-2251/10
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований получил денежные средства от истца.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16521/10 по делу N А40-28706/09-131-332
В передаче дела по иску об определении доли истца в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и обязании первого ответчика внести изменения в устав для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из непредставления истцом документов, подтверждающих факт принадлежности ему спорной доли, притом что единственным участником, оплатившим 100 процентов долей в уставном капитале общества, является второй ответчик.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16511/10 по делу N А40-23319/09-74-65
В передаче дела по иску о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд кассационной инстанции исходил из отсутствия обстоятельств, необходимых в соответствии с нормами ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" для привлечения руководителя должника-банкрота к субсидиарной ответственности.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16503/10 по делу N А26-9783/2009
В передаче дела по иску о взыскании платы за пользование помещением и расходов по оплате электроэнергии и услуг телефонной связи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из того, что договор аренды признан вступившими в законную силу судебными актами незаключенным, но ответчик не представил доказательств внесения платы за фактическое пользование помещением и услуги энергоснабжения и телефонной связи.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16471/10 по делу N А52-5759/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС, пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что гражданин, являющийся учредителем, руководителем и главным бухгалтером поставщика, умер и документы, подписанные после его смерти, не могут служить основанием для применения налоговых вычетов по НДС и включения в затраты, формируемые при исчислении налога на прибыль.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16429/10 по делу N А47-9031/2008
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору купли-продажи, пени и платы за пользование техникой для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из неисполнения ответчиком обязанности по оплате стоимости переданного истцом имущества и внесению арендной платы за время фактического пользования имуществом.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16399/10 по делу N А55-18846/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из неисследованности налоговым органом при установлении факта взаимозависимости участников спорных сделок вопроса о несоответствии цен сделок уровню рыночных цен, отсутствия доказательств такого несоответствия и неподтверждения направленности действий заявителя на получение необоснованной налоговой выгоды.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-16395/10 по делу N А60-11421/2010-С10
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отменяя судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что судами первой и апелляционной инстанций неполно исследованы обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения и установления фактических обстоятельств дела.
Определение ВАС РФ от 06.12.2010 N ВАС-13858/10 по делу N А49-10239/2009
Дело о признании права на долю в уставном капитале передано для пересмотра в порядке надзора, так как принятие судами отказа от иска лиц, полномочия которых действовать от имени общества не подтверждены доказательствами, получившими надлежащую оценку в апелляционной инстанции, незаконно, а отменить акт апелляционного суда в связи с отсутствием у него оснований для принятия дополнительных доказательств, без обоснования неправильного применения права не входит в полномочия кассационной инстанции.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17193/10 по делу N А32-8076/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17188/10 по делу N А40-131071/09-130-661
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17164/10 по делу N А21-1365/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17160/10 по делу N А07-21866/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17158/10 по делу N А40-52522/08-89-415
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17150/10 по делу N А06-7578/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17139/10 по делу N А40-169199/09-134-1043
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17126/10 по делу N А19-364/10-22
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17105/10 по делу N А43-3646/2010-2-103
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17096/10 по делу N А03-13248/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора и об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17083/10 по делу N А35-2195/08-С12
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17070/10 по делу N А33-16817/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17046/10 по делу N А27-340/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17037/10 по делу N А55-2568/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17018/10 по делу N А40-41502/09-77-261
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16992/10 по делу N А03-3410/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16962/10 по делу N А32-364/2009-18/8
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16957/10 по делу N А33-2077/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16945/10 по делу N А40-118495/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16908/10 по делу N А29-11183/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15579/10 по делу N А32-4669/2009-17/99
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15053/10 по делу N А05-20548/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-11954/10 по делу N А14-460/2007/5/16б
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17649/09 по делу N А19-16735/08-54-23
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17312/10 по делу N А19-18165/09-16
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17267/10 по делу N А12-13924/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17259/10 по делу N А14-18053/2009-604/24
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17238/10 по делу N А10-5891/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17157/10 по делу N А03-12166/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17148/10 по делу N А24-1511/2009С
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17124/10 по делу N А41-4611/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17117/10 по делу N А40-104396/09-64-672
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17109/10 по делу N А28-2467/2010-104/9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 16999/10 по делу N А44-109/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 16975/10 по делу N А60-44600/2009-С3
"О восстановлении пропущенного срока, о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16955/10 по делу N А45-28354/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17182/10 по делу N А07-26152/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17042/10 по делу N А40-8955/10-114-52
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17039/10 по делу N А27-17417/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16960/10 по делу N А33-658/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17237/10 по делу N А08-9972/2009-28
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17178/10 по делу N А45-1011/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17122/10 по делу N А40-57394/07-149-446
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 16983/10 по делу N А51-202/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17317/10 по делу N А51-12276/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17319/10 по делу N А51-12275/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17012/10 по делу N А50-15816/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 16929/10 по делу N А47-418/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора (в части)"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17037/10 по делу N А55-2568/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17058/10 по делу N А53-26140/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17236/10 по делу N А53-2156/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17048/10 по делу N А53-17477/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17162/10 по делу N А56-72270/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17146/10 по делу N А56-26388/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17251/10 по делу N А55-625/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17212/10 по делу N А55-539/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 16933/10 по делу N А55-33935/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17027/10 по делу N А55-33341/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 16969/10 по делу N А60-44613/2009-С12
"О восстановлении пропущенного срока, о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 16976/10 по делу N А60-44602/2009-С4
"О восстановлении пропущенного срока, о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 16966/10 по делу N А60-44601/2009-С12
"О восстановлении пропущенного срока, о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 16977/10 по делу N А60-44599/2009-С3
"О восстановлении пропущенного срока, о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17125/10 по делу N А60-2200/2010-С4
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-14980/10 по делу N А60-14530/2010-С5
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17015/10 по делу N А57-4107/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 14184/10 по делу N А63-19848/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17096/10 по делу N А03-13248/2009
"О приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17050/10 по делу N А68-2948/10
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16186/10 по делу N А60-34023/2009-СР
"О приостановлении производства по делу"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-14560/10
"Об исправлении опечатки"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17196/10 по делу N А70-13082/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17189/10 по делу N А63-20390/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17169/10 по делу N А79-14974/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17144/10 по делу N А60-60840/2009-С1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17113/10 по делу N А67-6183/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17090/10 по делу N А72-7643/06-20/133-Б
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17064/10 по делу N А60-8048/2010-С6
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17050/10 по делу N А68-2948/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17035/10 по делу N А73-20751/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17025/10 по делу N А79-8997/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17017/10 по делу N А71-16522/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-17011/10 по делу N А31-5321/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16962/10 по делу N А32-364/2009-18/8
"Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16940/10 по делу N А76-45478/2009-37-956/91
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 14702/10 по делу N А63-20429/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16458/10 по делу N А56-38944/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-11924/10 по делу N А63-6747/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15710/10 по делу N А40-30315/09-48-277
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-11697/10 по делу N А40-70288/06-68-515
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-11626/09 по делу N А56-6916/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17280/10 по делу N А65-3213/2010-СГ5-52
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17274/10 по делу N А81-1861/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17264/10 по делу N А73-18719/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17205/10
"О возвращении искового заявления"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17192/10 по делу N А29-11521/2009
"Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17175/10 по делу N А64-2502/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17101/10 по делу N А65-30118/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17074/10 по делу N А65-34435/2009-СА3-43
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 17047/10 по делу N А71-11569/2010-Г22
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N 16851/10 по делу N А82-10790/2008-45
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15191/10 по делу N А53-27850/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15614/10
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-198/10 по делу N А45-5888/2009
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору купли-продажи и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из того, что вступившим в законную силу судебным актом установлен факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательства по оплате товара.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16838/10 по делу N А14-2162/2004/13/16Б
В передаче дела по заявлению об установлении требований кредитора по обязательным платежам в бюджет в рамках дела о банкротстве для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16828/10 по делу N А40-105785/09-24-847
В передаче дела по иску об истребовании у ответчика заложенных им векселей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из факта исполнения истцом обязательств, обеспеченных договором залога векселей.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16308/10 по делу N А35-589/08-С5
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору поставки и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по оплате поставленной продукции при отсутствии документального подтверждения факта поставки бракованной продукции.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16226/10 по делу N А67-8033/09
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося в результате незаконной продажи грузовых вагонов, убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск в части взыскания неосновательного обогащения и процентов, суд обоснованно исходил из того, что вступившим в законную силу судебным актом договор купли-продажи вагонов был признан недействительным.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16213/10 по делу N А51-2224/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий органа Федерального казначейства, выразившихся в возврате постановления о взыскании пеней за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что исполнительный документ вынесен в отношении бюджетного учреждения, которое имеет лицевой счет только в отделении Федерального казначейства.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16208/10 по делу N А81-3391/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из того, что уплата в установленный налоговым законодательством срок суммы исчисленного в налоговой декларации налога не освобождает налогоплательщика от ответственности за нарушение срока представления налоговой декларации.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16192/10 по делу N А50-38138/2009
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору поставки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд обоснованно исходил из непредставления истцом доказательств получения спорного товара ответчиком и наличия у последнего обязанности оплатить товар.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16179/10 по делу N А51-22948/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий органа Федерального казначейства, выразившихся в возврате постановления о взыскании пеней за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что исполнительный документ вынесен в отношении бюджетного учреждения, которое имеет лицевой счет только в отделении Федерального казначейства.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16176/10 по делу N А51-2228/2010
В передаче дела по заявлению об обязании органа Федерального казначейства принять к исполнению постановление о взыскании пеней за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление в указанной части, суд исходил из того, что исполнительный документ вынесен в отношении бюджетного учреждения, которое имеет лицевой счет только в отделении Федерального казначейства.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16175/10 по делу N А51-2227/2010
В передаче дела по заявлению об обязании органа Федерального казначейства принять к исполнению постановление о взыскании пеней за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление в указанной части, суд исходил из того, что исполнительный документ вынесен в отношении бюджетного учреждения, которое имеет лицевой счет только в отделении Федерального казначейства.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16167/10 по делу N А51-2222/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий органа Федерального казначейства, выразившихся в возврате постановления о взыскании пеней за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что исполнительный документ вынесен в отношении бюджетного учреждения, которое имеет лицевой счет только в отделении Федерального казначейства.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16165/10 по делу N А51-2219/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий, выразившихся в отказе принять к исполнению постановление о взыскании пеней за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, и обязании принять постановление для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что внесудебная процедура взыскания недоимок по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеням и штрафам подлежит применению ко всем юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16164/10 по делу N А51-2220/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий, выразившихся в отказе принять к исполнению постановление о взыскании пеней за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, и обязании принять постановление для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что внесудебная процедура взыскания недоимок по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеням и штрафам подлежит применению ко всем юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16142/10 по делу N А45-29105/2010
В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из того, что ответчик в полном объеме не поставил товар в установленный договором поставки срок.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16076/10 по делу N А06-8507/2009
В передаче дела по иску о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска в части взыскания пеней, суд исходил из того, что содержание требования, представленные расчеты и пояснения не позволяют проверить правильность начисления суммы пени, указанной в требовании, и установить ее соответствие действительной обязанности страхователя по уплате пеней.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-16017/10 по делу N А57-20330/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДФЛ, ЕСН, соответствующих сумм пеней и штрафов по эпизоду, связанному с реализацией недвижимого имущества, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что объекты недвижимости использовались налогоплательщиком в целях осуществления предпринимательской деятельности и получения дохода, а доходы, полученные от продажи спорных нежилых помещений, должны учитываться в составе доходов, полученных в связи с осуществлением предпринимательской деятельности.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15910/10 по делу N А41-33940/09
В передаче дела по заявлению о привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 14.3 КоАП РФ за неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что в действиях арбитражного управляющего отсутствует вмененный состав правонарушения, кроме того, налоговым органом пропущен срок для привлечения к административной ответственности.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15799/10 по делу N А14-10049-2005/106/20Б
В передаче дела по заявлению о присуждении компенсации за нарушение прав на судопроизводство и исполнение судебных актов в разумный срок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что заявление подано лицами, не имеющими права на его подачу.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15769/10 по делу N А51-11520/2009
В передаче дела по иску о признании недействительными регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций общества и сделки по отчуждению этих ценных бумаг для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что вступившим в законную силу судебным актом по другому делу признано недействительным решение общего собрания акционеров общества о дополнительном размещении акций.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15768/10 по делу N А40-86462/09-125-461
В передаче дела по иску о расторжении договора подряда на выполнение предпроектных работ и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что исполнителем не представлено доказательств выполнения работ в полном объеме.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15686/10 по делу N А48-6026/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС, соответствующих сумм пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что задолженность по налогу на добавленную стоимость в указанной сумме у налогоплательщика отсутствовала, а установленная недоимка в момент образования погашена суммами вычетов, правомерно подлежащих применению обществом.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15665/10 по делу N А58-266/10
В передаче дела по иску о взыскании основного долга и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, указал на необходимость исследования обстоятельств, имеющих существенное значение.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15648/10 по делу N А33-535/2010
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий по сбору, хранению и использованию полученной информации об операциях на расчетных счетах общества и обязании устранить нарушения прав, выразившиеся в использовании в акте выездной налоговой проверки информации, полученной в нарушение законодательства, в качестве доказательств, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что оспариваемые запросы и действия налогового органа по их направлению не противоречат положениям ст. 93.1 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15621/10 по делу N А58-5820/09
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль и ЕСН для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что расходы налогоплательщика, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов, а выплаты полевого довольствия работникам, занятым на месторождениях со сроком отработки более 7 лет, не могут быть отнесены к компенсационным и подлежат обложению ЕСН.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15615/10 по делу N А22-1572/2009
В передаче дела по иску о признании права собственности на недвижимое имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что спорное имущество отчуждено истцу на основании договора купли-продажи, кроме того, третьим лицом пропущен срок исковой давности.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15557/10 по делу N А35-9179/2009
В передаче дела по иску о признании права общей долевой собственности собственников помещений в здании и прекращении права индивидуальной собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что продавец не являлся собственником общего имущества, не обладал полномочиями по его распоряжению, в силу чего договор купли-продажи, послуживший основанием для регистрации права собственности, является ничтожной сделкой.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15366/10 по делу N А10-2432/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС, НДФЛ, ЕСН, соответствующих сумм пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу о том, что налогоплательщик предоставлял возмездные услуги по организации питания своим работникам на рабочем месте, что образует объект налогообложения по НДС, НДФЛ и ЕСН, а стоимость остатка товаров была определена налоговым органом по фактическим показателям.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15292/10 по делу N А33-48/2010
В передаче дела по иску о признании недействительным договора по переводу денежных средств и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-14771/10 по делу N А60-9415/2010-С11
В передаче дела по иску об истребовании из незаконного владения нежилых зданий для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в федеральный арбитражный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-13745/10 по делу N А40-160440/09-81-1122
В передаче дела по иску о взыскании суммы оплаченных, но невыполненных работ по государственному контракту и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, оставляя заявление ответчика об отложении судебного заседания без удовлетворения, пришел к обоснованному выводу о том, что причины, изложенные в заявлении, не являются уважительными.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-13270/10 по делу N 5-44/04(А46-44/04)
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных неправомерными действиями, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что органы внутренних дел подвергли имущество описи и аресту в рамках проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, а не изымали его, в силу чего у них отсутствовала обязанность по сохранности спорного имущества.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15611/10 по делу N А53-18287/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными решений налогового органа и обязании возместить НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя требование, обоснованно исходил из наличия условий для применения налогового вычета и недоказанности налоговым органом получения обществом необоснованной налоговой выгоды.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-9095/10 по делу N А40-76179/09-110-405
Дело по иску о взыскании компенсации за незаконное использование исключительных авторских прав на компьютерную программу передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как судами сделаны противоречивые выводы относительно объекта авторских прав, подлежащего охране по настоящему иску.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15455/10
Дело о признании недействующим приказа ФСТ России от 23.04.2010 N 140-к передано для рассмотрения по подсудности, так как дело об оспаривании ненормативного правового акта федерального органа исполнительной власти в силу ч. 2 ст. 34 АПК РФ не относится к подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ в качестве суда первой инстанции.
Определение ВАС РФ от 03.12.2010 N ВАС-15448/10
Дело об оспаривании приказа ФСТ России от 23.04.2010 N 140-к передано для рассмотрения по подсудности в арбитражный суд, так как приказ не соответствует существенным признакам нормативного правового акта, поскольку не содержит правовых норм, обязательных для круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, а дело об оспаривании ненормативного правового акта федерального органа исполнительной власти в силу ч. 2 ст. 34 АПК РФ не относится к подсудности ВАС РФ в качестве суда первой инстанции.
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17002/10 по делу N А32-820/2010-9/14
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 16941/10 по делу N А40-64647/10-144-357
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 15311/09 по делу N А36-838/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16927/10 по делу N А40-120839/09-28-920
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-4608/10 по делу N А34-2879/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17111/10 по делу N А32-5329/2010-35/30
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17078/10 по делу N А06-7647/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17054/10 по делу N А31-6642/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17032/10 по делу N А40-64258/09-88-249
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17010/10 по делу N А40-160629/09-33-1302
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16993/10 по делу N А27-25154/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16982/10 по делу N А22-1571/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16967/10 по делу N А08-9660/2009-27
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16956/10 по делу N А40-13655/10-12-100
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16952/10 по делу N А41-43804/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16930/10 по делу N А09-8802/2008-25
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16925/10 по делу N А40-30708/10-94-125
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16907/10 по делу N А05-7875/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16903/10 по делу N А40-132022/09-70-560
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16896/10 по делу N А32-13508/2010-70/398-125АП
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16843/10 по делу N А29-3340/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-15599/10 по делу N А10-3982/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17172/10 по делу N А40-9264/10-117-87
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17123/10 по делу N А41-5704/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17116/10 по делу N А40-125447/09-58-907
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17104/10 по делу N А14-17962/2009-566/1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17093/10 по делу N А41-529/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17073/10 по делу N А40-28619/09-29-259
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-9492/09 по делу N А08-9805/06-28
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17098/10 по делу N А45-2962/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17053/10 по делу N А13-3176/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17019/10 по делу N А19-1924/10-16
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16986/10 по делу N А40-138590/09-85-564
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16984/10 по делу N А35-11961/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16972/10 по делу N А12-9557/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16968/10 по делу N А16-315/2010-9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16964/10 по делу N А07-13806/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16949/10 по делу N А46-36/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16920/10 по делу N А12-6150/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16822/10 по делу N А40-45179/10-25-296
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16338/10 по делу N А41-35542/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-12296/10 по делу N А40-132675/09-27-944
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17183/10 по делу N А40-157717/09-31-1156, А40-2192/10-31-20, А40-7100/10-133-32
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17121/10 по делу N А40-48942/10-117-420
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17120/10 по делу N А40-118609/09-97-933
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17114/10 по делу N А42-8795/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17036/10 по делу N А40-127024/09-45-829
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17028/10 по делу N А05-4204/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 16990/10 по делу N А27-24980/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 16959/10 по делу N А29-12949/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 16923/10 по делу N А40-163682/09-106-1003
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 16840/10 по делу N А40-7067/09-148-47
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17072/10 по делу N А51-20859/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17142/10 по делу N А51-14739/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17068/10 по делу N А50-42095/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17004/10 по делу N А50-33318/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17024/10 по делу N А50-3076/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-9313/10 по делу N А50-16531/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17062/10 по делу N А49-1341/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17030/10 по делу N А55-2751/2009
"О принятии заявления (представления) к производству"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 16950/10 по делу N А55-15383/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17020/10 по делу N А55-11220/2010
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17106/10 по делу N А53-31099/2009
"О принятии заявления (представления) к производству"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17065/10 по делу N А53-29556/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17040/10 по делу N А53-24892/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-15672/10 по делу N А53-2074/10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17131/10 по делу N А56-79327/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17108/10 по делу N А56-63996/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17107/10 по делу N А56-63983/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-12015/10 по делу N А56-47402/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16954/10 по делу N А55-38937/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17081/10 по делу N А60-52117/2009-С4
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 13950/10 по делу N А63-20135/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-14751/10 по делу N А46-14458/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-14741/10 по делу N А41-14824/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-14705/10 по делу N А56-13824/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-5018/10 по делу N А63-1487/2009-С7-21
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-4608/10 по делу N А34-2879/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-3579/10
"Об отложении предварительного судебного заседания"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16901/10 по делу N А33-9552/2010
"Об оставлении заявления без движения"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-15887/10
"О назначении предварительного судебного заседания"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-14501/10 по делу N А45-9663/2009
"Об оставлении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора без рассмотрения"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-14260/10 по делу N А40-28488/10-41-220
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-13888/10
"Об отложении предварительного судебного заседания"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-12311/10 по делу N А72-14613/2009
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 791/10 по делу N А40-51315/08-52-435
"О прекращении производства по заявлению о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 784/10 по делу N А40-51314/08-23-456
"О прекращении производства по заявлению о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 15511/10 по делу N А40-50878/09-60-327
"О прекращении производства по заявлению о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 15192/10 по делу N А41-19096/09
"О прекращении производства по заявлению о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 12675/09 по делу N А19-3745/08-46-7-4
"Об исправлении опечатки"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17190/10 по делу N А65-21086/2009-СА1-42
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17135/10 по делу N А13-4823/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17111/10 по делу N А32-5329/2010-35/30
"Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17095/10 по делу N А50П-33/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17092/10 по делу N А27-893/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17089/10 по делу N А81-6280/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17063/10 по делу N А65-31411/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17055/10 по делу N А71-17967/2009-Г12(Г16)
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17033/10 по делу N А09-1080/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17031/10 по делу N А81-237/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17023/10 по делу N А63-1262/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17023/10 по делу N А63-1262/2007
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17022/10 по делу N А67-8248/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17008/10 по делу N А19-29531/09-19
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17005/10 по делу N А70-10031/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-17005/10 по делу N А70-10031/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16997/10 по делу N А08-2349/07-3
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16996/10 по делу N А65-34606/2009-СА1-23
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16973/10 по делу N А63-18617/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16938/10 по делу N А65-618/2010-СА3-36
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16932/10 по делу N А68-865/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16924/10 по делу N А70-1805/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16737/10 по делу N А76-3198/2010-47-82
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16667/10 по делу N А72-1701/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 16115/10 по делу N А63-19807/09
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16338/10 по делу N А41-35542/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнительного производства"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16190/10 по делу N А63-6019/09
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16155/10 по делу N А78-1728/2010
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-16127/10 по делу N А63-7110/07-С1-19
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-15622/10 по делу N А65-23705/2009-СА1-19
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-15552/10 по делу N А58-6593/09
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-13603/10 по делу N А40-18477/09-38-51
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-12439/10 по делу N А73-13851/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-12439/10 по делу N А73-13851/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-12064/10 по делу N А41-К2-21914/07
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-15931/10 по делу N А33-17797/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-15533/10 по делу N А33-6109/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-15531/10 по делу N А19-11420/09-23-54
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-15182/10 по делу N А12-3121/2010
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-14742/09 по делу N А27-5565/2008-1
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-12497/08 по делу N А06-267/1-8/06
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-10786/10 по делу N А67-5921/09
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 2574/09 по делу N А67-1777/07
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17173/10 по делу N А76-41617/2009-4-1008/42
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17133/10 по делу N А63-19264/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17130/10 по делу N А76-42571/2009-2-1044/34
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17094/10 по делу N А40-137584/09-138-822
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17086/10 по делу N А43-45211/2009-31-1768
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17085/10 по делу N А63-17302/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17076/10 по делу N А65-32785/2009-СА3-44-56
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17075/10 по делу N А60-56611/2009-С1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17060/10 по делу N А60-6365/2010-С9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17059/10 по делу N А65-5978/2009-СА3-36
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 17003/10 по делу N А69-941/2010
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 16998/10 по делу N А62-8995/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 16994/10 по делу N А62-8994/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 16946/10 по делу N А60-56270/2009-С9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 16946/10 по делу N А60-56270/2009-С9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 16096/10 по делу N А63-20418/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N 15535/10 по делу N А29-11648/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-13949/10 по делу N А53-1514/2008
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-13858/10 по делу N А49-10239/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 02.12.2010 N ВАС-13224/10 по делу N А49-2950/2008
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
© 2011 Электронная библиотека "Судебная система Российской Федерации"
