Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-18056/09 по делу N А33-18126/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 18055/09 по делу N А07-4354/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-18054/09 по делу N А82-15515/2008-14
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-18052/09 по делу N А10-3929/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-18050/09 по делу N А10-4875/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 18045/09 по делу N А73-450/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 18042/09 по делу N А40-62925/09-27-486
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-18040/09 по делу N А81-5529/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 18038/09 по делу N А65-27997/2008-СГ3-33
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 18037/09 по делу N А21-467/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-18035/09 по делу N А29-272/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-18031/09 по делу N А58-1780/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 18030/09 по делу N А64-5909/2008
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 18027/09 по делу N А07-9102/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 18025/09 по делу N А12-19104/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 18020/09 по делу N А47-831/2009-12ГК
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-18017/09 по делу N А57-4995/09-253
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-18013/09 по делу N А36-1749/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-18012/09 по делу N А32-8530/2008-12/100
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-18008/09 по делу N А15-292/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 17999/09 по делу N А40-2003/09-149-20
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 17996/09 по делу N А76-1678/2009-2-327
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-17994/09 по делу N А57-560/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-17991/09 по делу N А10-2526/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-17990/09 по делу N А40-85426/09-50-631
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 17979/09 по делу N А41-8542/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-17976/09 по делу N А53-1273/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-17975/09 по делу N А32-46057/2004-52/1188
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 17972/09 по делу N А51-11777/2008-29-309
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС17967/09 по делу N А51-8226/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 17957/09 по делу N А03-4021/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 17941/09 по делу N А40-50877/07-8-518
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-17935/09 по делу N А67-4544/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-17924/09 по делу N А41-10728/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-17916/09 по делу N А41-27491/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-17915/09 по делу N А41-27490/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-17914/09 по делу N А41-27488/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-17594/08 по делу N А32-14927/2008-51/113
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 16680/09 по делу N А60-10742/2009-С3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 16564/09 по делу N А65-25786/2008-СА1-37
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-16536/09 по делу N А73-3993/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-1113/08 по делу N А63-12498/06-С1-3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-7905/06 по делу N А41-К1-4831/05
В передаче дела по заявлению о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд правомерно признал, что обстоятельство, приведенное заявителем, не является обстоятельством, предусмотренным ст. 311 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-14580/09 по делу N А12-18985/08-С36
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку совокупность установленных обстоятельств свидетельствует о наличии признаков недобросовестности в действиях налогоплательщика и необоснованном получении им налоговой выгоды.
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 18143/09 по делу N А61-325/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 18022/09 по делу N А13-5794/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 18147/09 по делу N А19-3986/09-31
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 16996/09 по делу N А43-27008/200839-731
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-15187/09 по делу N А59-3573/2008
Дело об отмене акта налогового органа передано для пересмотра в порядке надзора, так как выделяемые муниципальному предприятию из бюджета средства на покрытие убытков, связанных с оказанием услуг по государственным регулируемым тарифам, являются возмещением недополученной платы за оказанные услуги при применении регулируемых цен, то есть частью выручки за услуги населению, и не могут рассматриваться в качестве целевых поступлений, не учитываемых как доходы при определении налоговой базы.
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N 14954/09 по делу N А40-18558/08-121-206
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения антимонопольного органа о принудительной реорганизации казенного предприятия для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-14882/09 по делу N А40-553/2008-53-6
Дело по иску о признании недействительными договора об отступном, договора купли-продажи недвижимого имущества, зарегистрированного права собственности на объект недвижимости передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов, поскольку вывод суда, сделанный при повторном рассмотрении дела, о том, что фиктивность договора уступки права требования не находит документального подтверждения, не соответствует материалам дела.
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-14231/09 по делу N А60-39531/2008-С1
Дело о взыскании задолженности по договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как судами не была дана оценка доводам компании о неприменимости к спорным отношениям тарифа, установленного органом регулирования муниципального образования исходя из того обстоятельства, что потребители соответствующего муниципального образования потребляли более 80 процентов оказываемых услуг.
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-17072/08 по делу N А19-17699/07-31-17
Дело по иску о взыскании расходов, понесенных в связи с недоиспользованием тепловой энергии против договорных показателей, передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов, поскольку взимание платы не за фактически потребленное, а за указанное в договоре количество тепловой энергии не соответствует природе отношений из договоров энергоснабжения, плата по договору связана именно с потреблением энергии.
Определение ВАС РФ от 11.01.2010 N ВАС-14754/09 по делу N А57-22443/08
Дело по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как вывод судов о неправомерном отнесении затрат по строительству (бурению) скважины к расходам 2004 года является ошибочным и не соответствующим сложившейся практике применения арбитражными судами норм налогового законодательства.
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17251/09 по делу N А38-3841/2008-5-270
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из признания факта организации на судах коллективного питания членов экипажей и осуществления спорных расходов.
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17119/09 по делу N А357596/07-С15
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части начисления НДС и пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что необходимые условия для применения налоговых вычетов были заявителем соблюдены.
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17029/09 по делу N А56-2740/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС и о доначислении данного налога для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, оценив обстоятельства, связанные с передачей товаров в рамках исполнения комиссионного поручения, а также доказательства, свидетельствующие о реальном исполнении обязательств по договору комиссии, позицию инспекции о притворности указанного договора комиссии признал недоказанной.
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-16942/09 по делу N А27-12022/2008-6
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, налога на добычу полезных ископаемых, ЕСН, НДФЛ, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что налоговым органом не было представлено доказательств неверного расчета заявителем налоговой базы по указанным налогам.
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-16876/09 по делу N А67-344/08
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, соответствующих сумм пеней и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что заявителем было осуществлено искусственное создание задолженности в целях уменьшения налогооблагаемой прибыли при помощи создания резерва по сомнительным долгам.
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-7429/08 по делу N А76-4676/2007-41-316/110/54-52
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N 6969/09 по делу N А51-2410/20085-100
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N 3061/09 по делу N А51-7884/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N 2858/09 по делу N А51-7883/20076-319
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-18160/09 по делу N А56-51764/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-18117/09 по делу N А40-5932/08-126-25
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N 18107/09 по делу N А05-1803/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N 18104/09 по делу N А79-8487/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-18091/09 по делу N А32-1568/2009-63/39
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-18059/09 по делу N А27-501/2009-2
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N 18057/09 по делу N А40-44157/09-72-287
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-18046/09 по делу N А04-8933/2008
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17985/09 по делу N А40-4822/09-56-57
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17984/09 по делу N А27-2159/2008-3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17981/09 по делу N А27-1439/2009-1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17980/09 по делу N А27-17791/2008-7
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17940/09 по делу N А29-10758/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17910/09 по делу N А44-4288/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-15058/09 по делу N А65-27987/2008-СА2-11
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N 1001/09 по делу N А51-10494/20065-229
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17926/09 по делу N А41-12130/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17927/09 по делу N А41-12131/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17928/09 по делу N А41-12132/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17929/09 по делу N А41-12135/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17930/09 по делу N А41-12143/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17919/09 по делу N А41-7481/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17920/09 по делу N А41-10697/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17921/09 по делу N А41-10702/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17918/09 по делу N А41-7480/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17922/09 по делу N А41-10716/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17923/09 по делу N А41-10717/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-16752/09 по делу N А45-1914/2009
В передаче дела по заявлению о включении в реестр требований кредиторов задолженности по кредитным договорам, исполнение которых обеспечено залогом, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу о том, что исполнение должником обязанности по кредитным договорам обеспечено залогом в полном размере заявленных требований.
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-18053/09 по делу N А11-9720/2008
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17462/09 по делу N А26-5933/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17225/09 по делу N А56-5846/2007
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17152/09 по делу N А29-5718/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17145/09 по делу N А56-9114/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17108/09 по делу N А62-5460/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-17001/09 по делу N А40-87642/08-127-463
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-16942/09 по делу N А27-12022/2008-6
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 31.12.2009 N ВАС-15518/09 по делу N А-32-1881/2006-34/39-2007-19/15-2008-25/35-4/237
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-8020/09 по делу N А32-19794/2007-46/387/2008-35/197
В передаче дела по заявлению о признании недействительными постановления органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка в аренду закрытому акционерному обществу для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что сформированный земельный участок предоставлен в долгосрочную аренду акционерному обществу как арендатору, имеющему преимущественное право на заключение нового договора.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17744/09 по делу N А42-6604/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий налогового органа, выразившихся в отказе признать исполненной обязанность по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что заявителем не были соблюдены порядок и условия применения упрощенной системы налогообложения в спорном налоговом периоде.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17677/09 по делу N А53-4359/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий уполномоченного органа по изданию приказов об аннулировании разрешений на размещение наружной рекламы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что выданные заявителю разрешения на установку рекламных конструкций аннулированы в связи с окончанием срока действия договоров о размещении наружной рекламы на объектах муниципальной собственности.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17647/09 по делу N А42-7838/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий налогового органа, выразившихся в отказе зарегистрировать налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что заявителем не были соблюдены порядок и условия применения упрощенной системы налогообложения в спорном налоговом периоде.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17457/09 по делу N А27-1364/2009-2
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление в указанной части, суд исходил из того, что заявителем были соблюдены предусмотренные налоговым законодательством РФ условия для применения налогового вычета по НДС.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-16931/09 по делу N А32-20573/2008-67/236
В передаче дела о признании ничтожным договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, для пересмотра в порядке надзора отказано, так как не доказан факт надлежащего согласования оспариваемого договора с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на управление и распоряжение государственным имуществом, предоставленным предприятию для осуществления его хозяйственной деятельности.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-16839/09 по делу N А60-39161/2008-С5
В передаче дела о признании недействительным постановления главы города о предоставлении обществу земельного участка под объекты незавершенного строительства для пересмотра в порядке надзора отказано, так как не представлены доказательства необходимости использования спорного земельного участка при эксплуатации принадлежащих ему объектов недвижимости, оспариваемый ненормативный акт принят с соблюдением требований законодательства и не нарушает прав и законных интересов заявителя.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-16639/09 по делу N А07-10003/2006-Г-СМШ/МАФ
В передаче дела по иску о взыскании убытков, понесенных в связи со строительством жилого дома, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как факт наличия у заявителя убытков в заявленной сумме материалами дела не подтверждается.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-15550/09 по делу N А36-181/2009
В передаче дела о признании недействительным распоряжения органа местного самоуправления для пересмотра в порядке надзора отказано, так как общество, подавая заявление об утверждении схемы земельного участка, не представило доказательств, подтверждающих соответствие площади испрашиваемого земельного участка размеру участка, необходимого для использования принадлежащих ему зданий, строений и сооружений.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-15519/09 по делу N А29-92/2009
В передаче дела о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по государственному контракту для пересмотра в порядке надзора отказано, так как общество в установленный государственным контрактом срок не выполнило и не сдало заказчику работы по капитальному ремонту помещений гаража и ремонтной зоны гаража.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-14892/09 по делу N А05-2607/2009
В передаче дела о взыскании долга за поставленную электрическую энергию и договорной пени для пересмотра в порядке надзора отказано, так как вывод судов о том, что при расчетах за поставленную электроэнергию в спорном периоде по участку БОПС подлежал применению двухставочный тариф, действовавший в период, предшествующий расчетному, является правильным.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-14562/09 по делу N А14-14479-2008/484/11
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суды обоснованно исходили из отсутствия оснований для взыскания с администрации неосновательного обогащения в связи с тем, что предприниматель при осуществлении предпринимательской деятельности пользовался находящимися в муниципальной собственности остановочными пунктами и поворотными площадками.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-14494/09 по делу N А67-4874/08
В передаче дела о взыскании задолженности за отпущенную тепловую энергию и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора отказано, но с учетом того, что на момент рассмотрения дела постановление Президиума ВАС РФ от 09.06.2009 N 525/09 было опубликовано на официальном сайте ВАС РФ и содержащиеся в нем выводы подлежали учету апелляционным судом, дело подлежит направлению в суд для проверки в порядке кассационного производства.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-14095/09 по делу N А01-374/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействующим решения администрации муниципального образования об утверждении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, так как суд обоснованно исходил из того, что заявление о признании недействующим оспариваемого решения не может быть удовлетворено ввиду отсутствия такого акта.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-13522/09 по делу N А41-10813/08
В передаче дела по иску о понуждении заключить долгосрочный договор аренды объектов недвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд обоснованно учел, что в деле отсутствуют доказательства того, что лицо, признанное победителем торгов, уклонялось от подписания протокола и заключения договора аренды; напротив, лицо, выигравшее торги, через три дня после проведения торгов обратилось к ответчику с просьбой о заключении договора аренды.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17439/09 по делу N А27-2760/2009
В передаче дела о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как общество правомерно не включало в налоговую базу по ЕСН оплату стоимости проезда работников общества и членов их семей, находящихся на иждивении, к месту отдыха и обратно, осуществляемую на основании коллективного договора общества за счет прибыли, оставшейся в распоряжении общества после уплаты налогов по итогам прошлых налоговых периодов.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17415/09 по делу N А40-49009/09-129-282
В передаче дела по заявлению о взыскании судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, отказывая обществу во взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя, суды пришли к правомерному выводу о непредставлении доказательств разумности расходов на оплату услуг представителя.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17403/09 по делу N А57-5121/08-42
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, поскольку, учитывая наличие доказательств, подтверждающих оплату ответчиком отпущенной в спорный период тепловой энергии, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг для граждан, суды пришли к правомерному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17392/09 по делу N А40-66003/08-135-498
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд пришел к правомерному выводу о том, что правовые основания для взыскания долга отсутствуют, так как заказчик оплатил выполненные работы в соответствии с условиями договора и требованиями закона, в связи с чем в иске отказал.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17358/09 по делу N А32-2841/2009-10/59
В передаче дела по иску о признании недействительным права постоянного бессрочного пользования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд правомерно признал недоказанным прекращение права постоянного бессрочного пользования колхоза земельным участком и соблюдение порядка перевода в фонд перераспределения земель в отношении спорного участка, поэтому отказал в удовлетворении заявленных требований.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17330/09 по делу N А60-126/2009-С1
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору строительного подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку доказательств оплаты, составляющей стоимость фактически выполненных работ, не представлено, суд пришел к правомерному выводу о наличии правовых оснований для взыскания с ответчика задолженности и заявленные требования удовлетворил.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17313/09 по делу N А55-15802/2008
В передаче дела о признании недействительным договора аренды земельного участка и применении последствий недействительности ничтожной сделки для пересмотра в порядке надзора отказано, так как на дату проведения конкурса национальный парк в соответствии со ст. 17 ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", пунктами 2, 6 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.08.1996 N 926, вправе был распоряжаться земельным участком, расположенным на территории национального парка.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17281/09 по делу N А63-23198/2008-С2-31
В передаче дела по иску о взыскании денежных средств, излишне уплаченных за аренду земли, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, исследовав условия договора аренды, признал недоказанным наличие правовых оснований для определения арендной платы, исходя из ставок земельного налога, поэтому обоснованно отказал в удовлетворении иска.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17245/09 по делу N А50-2534/2009
В передаче дела о взыскании долга по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как стороны достигли согласия о сдаче и приемке результата работ по договору подряда, акты о приемке выполненных работ подписаны ответчиком без замечаний и скреплены его печатью; доказательств, подтверждающих извещение истца об обнаруженных недостатках в выполненных работах в разумный срок, ответчик не представил.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17243/09 по делу N А40-26988/09-24-181
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суды правомерно исходили из доказанности факта неосновательного обогащения ответчика за счет истца.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17186/09 по делу N А60-18028/2009-С1
В передаче дела о признании договора недействительным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как выводы судов о правомерности ссылки в договоре на установление платы за технологическое присоединение уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов соответствуют закону, кроме того, разрешая спор, суды учли предварительное согласование сторонами стоимости услуг по договору.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17143/09 по делу N А45-6600/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным договора аренды земельного участка и применения последствий его недействительности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17115/09 по делу N А57-4172/08-42
В передаче дела о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию для пересмотра в порядке надзора отказано, так как тепловая энергия приобреталась ответчиком не в целях перепродажи, а для оказания гражданам коммунальной услуги теплоснабжения, и в отсутствие приборов учета количество поставляемой тепловой энергии, в данном случае, подлежит расчету в соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг, утверждаемыми органами местного самоуправления.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17933/09 по делу N А56-22914/2008
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 17931/09 по делу N А73-426/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17925/09 по делу N А60-6831/2009-С4
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17917/09
"О принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении собеседования"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17912/09 по делу N А54-5153/2008-С16
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17907/09 по делу N А04-1550/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17901/09 по делу N А07-17837/2008-Г-МАФ
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17897/09 по делу N А40-70477/08-16-353
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 17877/09 по делу N А43-259/2009-9-12
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 17871/09 по делу N А43-2118/2009-9-29
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17854/09 по делу N А12-8862/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 17848/09 по делу N А56-10489/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 17846/09 по делу N А04-1286/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17833/09 по делу N А21-7950/2008
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-16756/09 по делу N А08-4797/07-28
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-16467/09 по делу N А20-2617/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-16323/09 по делу N А71-12686/2008-А6
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-15403/09 по делу N А41-4298/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-8177/07 по делу N А41-К1-6265/05
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 8106/09 по делу N А12-2189/08-С43
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 5580/09 по делу N А63-4045/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 3449/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 2802/09 по делу N А40-3105/07-93-35
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-18118/09 по делу N А82-5629/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-18100/09 по делу N А27-7534/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18098/09 по делу N А82-30/2009-2
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18094/09 по делу N А45-20771/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18092/09 по делу N А73-15078/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18087/09 по делу N А12-17324/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-18085/09 по делу N А76-5350/2009-46-32
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-18084/09 по делу N А32-8870/2006-12/219-2008-56/31
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18082/09 по делу N А66-3202/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18072/09 по делу N А82-2325/2009-43
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18071/09 по делу N А71-2388/2009-Г30
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18064/09 по делу N А14-6326/2009231/14
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18063/09 по делу N А63-16458/08-С3-15
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18049/09 по делу N А55-2400/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18043/09 по делу N А71-2387/2009-Г30
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18033/09 по делу N А49-5559/2008-256/4
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18032/09 по делу N А60-1252/2009-С5
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18026/09 по делу N А41-13005/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18018/09 по делу N А47-7783/2004-14ГК
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18015/09 по делу N А27-4101/2009-5
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18011/09 по делу N А21-1980/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18004/09 по делу N А66-3198/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-18001/09 по делу N А56-27392/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18000/09 по делу N А21-9749/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17998/09 по делу N А21-665/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17997/09 по делу N А40-16790/09-129-54
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 17992/09 по делу N А51-10188/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17989/09 по делу N А59-2293/07-С9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 17988/09 по делу N А08-1827/08-28
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17986/09 по делу N А76-4534/2008-1-284
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17977/09 по делу N А40-87551/08-151-394
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17974/09 по делу N А56-26656/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17970/09 по делу N А70-6310/25-2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17969/09 по делу N А56-4197/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17965/09 по делу N А63-16537/2008-С6-37
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17960/09 по делу N А76-8375/2009-59-154
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17959/09 по делу N А33-1632/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17954/09 по делу N А32-26987/08-2009-59/28-15АЖ
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17953/09 по делу N А33-18098/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 17952/09 по делу N А40-10894/09-148-70
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17951/09 по делу N А32-26778/08-2009-59/30-17АЖ
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 17950/09 по делу N А47-7573/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17947/09 по делу N А41-9175/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 17938/09 по делу N А32-6439/09-59/103-60АЖ
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17937/09 по делу N А53-24290/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 17934/09 по делу N А27-4103/2009-5
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 16789/09 по делу N А55-8811/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 15048/08 по делу N А29-6670/2007
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора и об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-13466/08 по делу N А04-2952/07-15/125
"Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17936/09 по делу N А79-4860/2007
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-4044/08 по делу N А40-4680/06-124-13Б
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-18120/09 по делу N А32-1902/2008-15/77-22/258
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-18105/09 по делу N А73-6450/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-18028/09 по делу N А41-14272/08
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-18002/09 по делу N А40-64012/08-11-287
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17974/09 по делу N А56-26656/2008
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 18001/09 по делу N А56-27392/2008
"Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17964/09 по делу N А41-21033/09
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17936/09 по делу N А79-4860/2007
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17936/09 по делу N А79-4860/2007
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17932/09 по делу N А56-12932/2008
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17899/09 по делу N 15501/09
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17898/09 по делу N А58-129/07
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17888/09 по делу N А60-41845/2008-С4
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17782/09 по делу N А40-78570/06-1-452
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-17068/09 по делу N А43-31852/2008-17-757
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 17008/09 по делу N А07-311/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 16997/09 по делу N А40-39801/09-148-295
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 16941/09 по делу N А82-4667/2009-39
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-16909/09 по делу N А53-18045/08-С2-50
"Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 16869/09 по делу N А51-7328/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N 16858/09 по делу N А40-90148/08-154-616
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-16962/09 по делу N А45-4035/2009
В передаче дела о взыскании задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пени для пересмотра в порядке надзора отказано, так как действующее законодательство не содержит положений, исключающих возможность взыскания в судебном порядке задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, возникшей после открытия конкурсного производства.
Определение ВАС РФ от 30.12.2009 N ВАС-14971/09 по делу N А40-7690/08-7-41
Дело по заявлению о признании права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как суд, фактически признав за заявителем право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, ранее предоставленным уполномоченными органами, что усматривается из мотивировочной части постановлений, в резолютивной части постановления отказал в иске о признании этого права и тем самым лишил истца судебной защиты.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17812/10
"О принятии к производству заявления о признании недействующей формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), утвержденной Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29.12.2009 N 145н, и подготовке дела к судебному разбирательству"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17480/09 по делу N А50-9286/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по арендной плате для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как ответчиком не представлены доказательства отсутствия у него возможности пользоваться арендуемыми помещениями.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17347/09 по делу N А60-368/2009-С3
В передаче дела о взыскании долга по оплате транспортно-экспедиторских услуг, оказанных в соответствии с условиями договора, и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суды пришли к обоснованному выводу о пропуске истцом срока исковой давности, о применении которого заявлено ответчиком.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17410/09 по делу N А33-2782/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности, о расторжении договора аренды нежилого помещения, об обязании возвратить арендуемое по договору имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из недоказанности истцом факта нарушения ответчиком существенных условий договора аренды.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-4606/09 по делу N А11-11704/2007-К1-17/548/18
В передаче дела по иску об обязании подготовить проект договора купли-продажи в долевую собственность истцов земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано; поскольку спорный земельный участок исключен из территории памятника археологии, то отсутствуют основания полагать, что он ограничен в обороте.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17664/09 по делу N А12-2635/2009
В передаче дела по иску о признании недействительным решения общего собрания участников общества о внесении изменений в устав, о признании недействительной государственной регистрации указанных изменений для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в иске, суд обоснованно указал на право истца в установленном законом порядке требовать возврата спорной доли в уставном капитале общества.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17652/09 по делу N А01-780/08-5
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за оказанные услуги телефонной связи, неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, установив тождественность требований, заявленных по данному делу, с иском, по которому вынесен вступивший в законную силу судебный акт, правомерно прекратил производство по делу.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17603/09 по делу N А19-3077/09-67
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку инспекцией нарушен порядок привлечения общества к административной ответственности, а именно: протокол об административном правонарушении составлен в отсутствие законного представителя общества и данных о его надлежащем извещении.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17540/09 по делу N А68-2534/09
В передаче дела о признании незаконными действий по отказу в возврате излишне уплаченных таможенных платежей для пересмотра в порядке надзора отказано, так как уплата таможенного сбора за таможенное оформление товаров при подаче временной декларации является оплатой всех действий таможенных органов по таможенному оформлению товара в рамках периодического временного декларирования и исключает повторную уплату таможенных сборов при представлении полной таможенной декларации.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17522/09 по делу N А40-5721/09-147-3
В передаче дела о признании незаконными действий отделения казначейства по возвращению без исполнения исполнительного листа на взыскание с налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам государственной пошлины для пересмотра в порядке надзора отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17458/09 по делу N А76-1862/2009-56-139
В передаче дела о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора для пересмотра в порядке надзора отказано, так как оспариваемый акт является законным и обоснованным и не нарушает права общества в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; кроме того, правом обращения с таким заявлением к судебному приставу-исполнителю обладает лишь взыскатель, а не должник.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17419/09 по делу N А07-20018/2008
В передаче дела о признании незаконными действий ЦБ РФ по необоснованному составлению промежуточного акта проверки, по выявлению ненадлежащих активов в источниках основного капитала, нарушений банком обязательных нормативов и признании незаконным акта проверки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17417/09 по делу N А66-2535/2009
В передаче дела о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по вынесению постановлений о возбуждении исполнительного производства, о запрете на снятие с учета, на изменение регистрационных данных и на проведение гостехосмотра для пересмотра в порядке надзора отказано, так как при вынесении оспариваемых актов нарушены требования ст. 88 ФЗ от 21.07.1997 N 119-ФЗ и принцип соотносимости объема требований взыскателя с мерами принудительного исполнения.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17355/09 по делу N А40-38302/08-28-314
В передаче дела по иску о взыскании убытков по агентскому договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суды обоснованно исходили из того, что отправка груза, подлежащего перевалке на судно, была произведена истцом в нарушение означенного условия заключенного сторонами соглашения; на транспортных железнодорожных накладных, свидетельствующих об отправке груза, нет указания на то, что данная отправка происходила отправкой маршрутом.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17312/09 по делу N А63-7938/08-С1-40
В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд обоснованно исходил из неправомерности вывода о несоответствии застрахованного имущества (латексной краски) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, сделанного на основании отмененных ведомственных актов.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17309/09 по делу N А56-40076/2008
В передаче дела по иску о взыскании убытков в порядке суброгации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, разрешая спор, проверил довод истца о ненадлежащем выполнении работ ответчиком и влиянии этого фактора на возникновение пожара и признал его не соответствующим фактическим обстоятельствам дела, основанным на вероятностных выводах экспертов о локализации источника возгорания.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17601/09 по делу N А40-5843/09-64-51
В передаче дела о взыскании пени для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды обоснованно исключили из расчета подлежащей взысканию пени сумму НДС исходя из того, что неустойка является способом обеспечения исполнения обязательств и мерой гражданско-правовой ответственности, которая не может применяться при несвоевременном исполнении обязанности по перечислению сумм НДС, включенных в стоимость товаров, работ или услуг, поскольку НДС является элементом публичных правоотношений.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17597/09 по делу N А40-7749/09-6-91
В передаче дела о взыскании пени по договору лизинга для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды правомерно исключили НДС из расчета подлежащей взысканию пени исходя из того, что неустойка является способом обеспечения исполнения обязательств и мерой гражданско-правовой ответственности, которая не может применяться при несвоевременном исполнении обязанности по перечислению НДС, включенного в стоимость товаров, работ или услуг, поскольку является элементом публичных правоотношений.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17596/09 по делу N А40-95678/08-6-767
В передаче дела по иску о взыскании пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Так как постановлением ВАС РФ определена практика применения положений законодательства, на которых основаны оспариваемые судебные акты, заявитель не лишен возможности обратиться в суд для пересмотра актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17595/09 по делу N А40-88796/08-89-740
В передаче дела по иску о взыскании пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Так как постановлением ВАС РФ определена практика применения положений законодательства, на которых основаны оспариваемые судебные акты, заявитель не лишен возможности обратиться в суд для пересмотра актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17594/09 по делу N А40-83570/08-6-653
В передаче дела по иску о взыскании пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Так как постановлением ВАС РФ определена практика применения положений законодательства, на которых основаны оспариваемые судебные акты, заявитель не лишен возможности обратиться в суд для пересмотра актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17593/09 по делу N А42-6719/2008
В передаче дела по иску о взыскании ущерба, причиненного утратой арендованных ответчиком контейнеров, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд правомерно установил факт утраты ответчиком контейнеров.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17592/09 по делу N А40-7753/09-28-91
В передаче дела по иску о взыскании пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Так как постановлением ВАС РФ определена практика применения положений законодательства, на которых основаны оспариваемые судебные акты, заявитель не лишен возможности обратиться в суд для пересмотра актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17168/09 по делу N А13-4216/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий таможенного органа для пересмотра в порядке надзора отказано, поскольку уплата таможенного сбора за таможенное оформление товаров при подаче временной декларации является оплатой всех действий таможенных органов по таможенному оформлению товара в рамках периодического временного декларирования и исключает повторную уплату таможенных сборов при представлении полной таможенной декларации.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17167/09 по делу N А40-72708/08-13-380
В передаче дела по иску о взыскании суммы страхового возмещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку истец не доказал, что взаимный перекос колец подшипника, приведший к отказу двигателя в полете, относится к событию, обладающему признаками вероятности и случайности его наступления.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17153/09 по делу N А07-16481/2008-Г-ГЕА
В передаче дела о признании недействительным зарегистрированного права собственности на часть волоконно-оптической линии связи для пересмотра в порядке надзора отказано, так как истец не доказал наличия у него соответствующего права на сформированный в порядке кадастрового учета земельный участок, на котором расположена спорная часть ВОЛС, а также не доказал возникновения у него в установленном порядке права собственности на самовольную постройку, находящуюся на этом земельном участке.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17137/09 по делу N А22-2440/2006/10-275
В передаче дела о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора отказано, так как по истечении установленного срока договор ссуды считался расторгнутым в силу закона, а ответчик не возвратил истцу имущество.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17136/09 по делу N А36-3885/2008
В передаче дела о взыскании страхового возмещения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора отказано, так как в момент страхового случая (пожара) застрахованные животные находились за пределами установленной договором территории страхования, тем самым страхователь в одностороннем порядке изменил условие договора, предусматривающее местонахождение застрахованного имущества, что явилось основанием для отказа в выплате страхового возмещения.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17127/09 по делу N А71-450/2009-А25
В передаче дела о признании недействительными актов налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как первичные документы, представленные в подтверждение спорных затрат и налоговых вычетов, не соответствуют положениям НК РФ, поскольку подписаны неустановленными лицами, и ими не могут подтверждаться доводы о совершении между обществом и его контрагентами названных хозяйственных операций.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17123/09 по делу N А40-80929/08-40-412
В передаче дела по иску о выселении из нежилых помещений и передаче указанных помещений истцу для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как в процессе рассмотрения дела истец не доказал, что спорные помещения были ему фактически переданы правомочным органом собственника и у него возникло право хозяйственного ведения имуществом, в защиту которого он вправе предъявить настоящий иск.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17092/09 по делу N А44-1074/2009
В передаче дела о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды, разрешая спор, установили факт оказания обществом в спорный период услуг по очистке сточных вод, а доказательства их оплаты отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17091/09 по делу N А48-3685/07-12(3)
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за отпущенные лекарственные средства льготным категориям граждан для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суды обоснованно исходили из установленного факта ненадлежащего исполнения фондом обязательного медицинского страхования обязательств по государственному контракту и дополнительному соглашению по возмещению расходов, связанных с отпуском лекарственных средств гражданам.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17090/09 по делу N А56-5461/2009
В передаче дела о привлечении к административной ответственности по статье 15.1 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как факт совершения обществом административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.1 КоАП РФ, подтвержден материалами дела.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17075/09 по делу N А55-10410/2008
В передаче дела о признании недействительными договора купли-продажи объекта недвижимости, зарегистрированного права собственности и о признании права собственности для пересмотра в порядке надзора отказано, поскольку РФ через уполномоченное лицо не владеет спорным объектом, выводы судов о том, что истцом избран ненадлежащий способ защиты прав и законных интересов путем подачи указанных требований, соответствуют судебной практике.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17052/09 по делу N А60-12309/2009-С8
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, разрешая спор, суды установили наличие задолженности общества за потребленную в спорный период тепловую энергию и пришли к обоснованному выводу об удовлетворении иска.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17049/09 по делу N А11-10190/2008-К2-19/554
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа уполномоченного органа о предоставлении в собственность за плату земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в заявлении, суд учел, что на момент обращения предпринимателя в уполномоченный орган с заявлением о приобретении спорного участка на данном участке находился торговый павильон, принадлежащий ему на праве собственности, не являющийся объектом недвижимости.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17040/09 по делу N А40-62489/09-111-362
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа и обязании возместить НДС для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17014/09 по делу N А72-3493/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору поставки, неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку материалами дела подтверждается, что ответчик произвел оплату поставленного товара частично.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17005/09 по делу N А17-1872/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку учреждение выполняет функции надзорного органа, осуществляющего контрольные мероприятия по соблюдению организациями и гражданами ветеринарно-профилактических требований, на него не может быть возложена ответственность за нарушение сельхозпредприятием порядка карантирования животных.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17003/09 по делу N А40-52970/09-63-374
В передаче дела по заявлению об отмене решения третейского суда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, прекращая производство по делу, правомерно установил, что обжалуемое решение третейского суда является окончательным.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16983/09 по делу N А32-23782/2008-8/405
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Так как постановлением ВАС РФ определена практика применения положений законодательства, на которых основаны оспариваемые судебные акты, заявитель не лишен возможности обратиться в суд для пересмотра актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16955/09 по делу N А76-29353/2008-21-908/333
В передаче дела о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, установив факт отпуска обществом в спорный период электрической энергии в жилые дома, находящиеся в управлении компании, суды с учетом отсутствия доказательств, подтверждающих ее оплату в полном объеме, пришли к верному выводу о наличии оснований для взыскания оставшейся задолженности, при этом отсутствие договора между сторонами не освобождает компанию от обязанности произвести оплату.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16952/09 по делу N А33-11358/2007
В передаче дела по иску о взыскании платы за пользование вагонами и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как при толковании условий трехстороннего соглашения об условиях и порядке внесения платы за пользование вагонами и контейнерами суды установили, что стороны не определили размер платы за пользование вагонами, не принадлежащими истцу, вследствие чего правомерно отказали в удовлетворении иска.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16933/09 по делу N А59-2177/08-С8
В передаче дела по иску о взыскании расходов по капитальному ремонту крыши в здании для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд обоснованно учел, что возникшая необходимость и целесообразность проведения капитального ремонта здания, в том числе и кровли, подтверждаются актом технического обследования здания, который был составлен истцом с участием уполномоченного органа.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16924/09 по делу N А55-4139/2009
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд правомерно учел, что обществом представлены акты взаимозачетов, подтверждающие произведенную оплату товара, в которых сумма акциза выделена отдельной строкой, тем самым им подтверждено в совокупности с иными документами право на применение налогового вычета.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16903/09 по делу N А44-128/2008
В передаче дела по иску о взыскании денежных средств, уплаченных по договору поставки оборудования и за выполнение пусконаладочных работ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из недоказанности обществом наличия в поставленном оборудовании неустранимых недостатков.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16872/09 по делу N А49-2337/2008-128/12ГК
В передаче дела о взыскании долга за отпущенную тепловую энергию и невозвращенную сетевую воду для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, сделав вывод о несоблюдении обществом согласованного сторонами в договоре досудебного порядка урегулирования спора, суд первой инстанции обоснованно применил последствия, предусмотренные п. 2 ст. 148 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16845/09 по делу N А82-607/2009-37
В передаче дела о признании частично недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, пеней, штрафа и предложения удержать при очередной выплате дохода налог на доходы физических лиц для пересмотра в порядке надзора отказано, так как совершение сделок займа, в рамках которых были понесены спорные расходы, носило формальный характер и было осуществлено с целью вывода активов.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16821/09 по делу N А44-1402/2007
В передаче дела о взыскании неосновательного обогащения в виде стоимости услуг по очистке сточных вод для пересмотра в порядке надзора отказано, так как биологическая очистка сточных вод в качестве самостоятельной коммунальной услуги ни ЖК РФ, ни Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 не предусмотрена и оснований для предъявления за нее отдельной платы не имеется, в связи с чем на стороне ответчика неосновательного обогащения в виде стоимости спорных услуг не возникло.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16795/09 по делу N А32-5530/2008-4/149-2009-29/52
В передаче дела о признании незаконным бездействия и обязании уплатить проценты за нарушение сроков возврата НДС для пересмотра в порядке надзора отказано, так как обязанность по исчислению и выплате процентов за несвоевременный возврат НДС возлагается на налоговый орган, в котором налогоплательщик состоит на учете, независимо от того, что декларации за спорные периоды и заявления о возврате налога поданы в налоговую инспекцию, где налогоплательщик состоял на учете ранее.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16777/09 по делу N А19-4133/09-9
В передаче дела по иску о признании недействительными пунктов государственного контракта для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, поскольку суд, удовлетворяя иск, пришел к правомерному выводу, что при запрете, установленном правовыми актами, стороны не вправе соглашением предусматривать в договоре иные условия.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16741/09 по делу N А05-583/2009
В передаче дела по иску о взыскании убытков, равных рыночной стоимости квартир, предоставленных участковым уполномоченным милиции, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку в силу закона возложение на органы местного самоуправления обязанности по предоставлению жилых помещений сотрудникам милиции предполагает полную компенсацию из федерального бюджета возникающих при ее осуществлении расходов органа местного самоуправления.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 4324/09 по делу N А41-6363/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 18016/09 по делу N А63-6835/08-С3-18
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 18009/09 по делу N А32-5657/2009-62/115
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-18007/09 по делу N А61-331/08-3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-18006/09 по делу N А27-2296/2009-2
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 18005/09 по делу N А76-993/2009-64-56
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-18003/09 по делу N А28-13712/2008-393/32
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17995/09 по делу N А40-23862/09-61-206
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17987/09 по делу N А40-35861/07-22-339
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17983/09 по делу N А35-3344/08-С5
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17982/09 по делу N А82-6264/2008-2
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17978/09 по делу N А55-20544/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17971/09 по делу N А19-16463/06-40-5
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17968/09 по делу N А19-5055/09-46
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17963/09 по делу N А76-26784/2008-2-619/169
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17962/09 по делу N А32-1407/2009-7/43
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17958/09 по делу N А24-2230/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17956/09 по делу N А62-191/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17955/09 по делу N А68-7986/08-319/3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17949/09 по делу N А60-963/2009-С4
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17946/09 по делу N А32-9581/2008-36/148
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17944/09 по делу N А44-2060/2008
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17943/09 по делу N А45-5321/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17942/09 по делу N А45-4424/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17939/09 по делу N А51-13899/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17911/09 по делу N А40-8313/08-61-83
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17909/09 по делу N А33-899/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17905/09 по делу N А14-862/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17904/09 по делу N А40-33612/09-128-119
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17903/09 по делу N А40-83014/08-67-753
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17902/09 по делу N А52-1638/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16949/09 по делу N А40-60354/09-94-323
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17900/09 по делу N А52-1627/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17896/09 по делу N А52-1624/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17895/09 по делу N А58-3385/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17894/09 по делу N А40-71763/05-1-378
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора (в части)"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17893/09 по делу N А34-577/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17891/09 по делу N А40-93684/08-61-849
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17890/09 по делу N А40-13089/09-8-47
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17886/09 по делу N А52-1625/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17885/09 по делу N А52-881/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17884/09 по делу N А40-94940/08-131-831
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17883/09 по делу N А40-1245/09-110-16
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17882/09 по делу N А46-11356/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17879/09 по делу N А37-1913/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17878/09 по делу N А33-1869/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17873/09 по делу N А78-2509/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17870/09 по делу N А41-20214/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17866/09 по делу N А40-64695/08-108-322
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17858/09 по делу N А41-1745/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17857/09 по делу N А60-13551/2009-С6
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17845/09 по делу N А37-743/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17843/09 по делу N А41-15846/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17842/09 по делу N А35-6469/08-С12
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17837/09 по делу N А51-7829/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17836/09 по делу N А65-10082/2009-СА3-36
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17835/09 по делу N А40-841/09-148-7
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17805/09 по делу N А21-2625/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17787/09 по делу N А15-367/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17779/09 по делу N А32-18777/2009-66/452-251АП
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17734/09 по делу N А15-967/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16978/09 по делу N А60-15417/2008-С3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 16257/09 по делу N А40-41439/09-29-334
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 16037/09 по делу N А53-1644/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-15912/09 по делу N А04-2341/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17908/09 по делу N А45-3478/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17887/09 по делу N А56-40010/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17337/09 по делу N А60-40269/2008-С4
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Так как постановлением ВАС РФ определена практика применения положений законодательства, на которых основаны оспариваемые судебные акты, заявитель не лишен возможности обратиться в суд для пересмотра актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17315/09 по делу N А40-10959/09-47-125
В передаче дела по иску о взыскании долга по соглашению о предоставлении овердрафта, процентов за пользование кредитом, неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17269/09 по делу N А36-1316/2009
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.14 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, поскольку факт совершения обществом административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.14 КоАП РФ, не подтвержден материалами дела.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17263/09 по делу N А41-19718/08
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за оказанные коммунальные услуги по муниципальным контрактам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17260/09 по делу N А51-8663/2008-34-202
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия, выразившегося в непринятии в установленный законом срок решения о предоставлении в собственность земельного участка, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды обоснованно признали оспариваемый ненормативный акт соответствующим действующему законодательству и отказали в удовлетворении заявления.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17241/09 по делу N А40-76215/08-127-385
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, учитывая, что договора, счета-фактуры, составленные и выставленные контрагентами общества, подписаны неустановленными лицами, суд сделал верный вывод о правомерности отказа налогового органа в принятии расходов по налогу на прибыль и в возмещении НДС.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17238/09 по делу N А40-11969/09-52-136
В передаче дела об отмене решения третейского суда о взыскании задолженности по договору поставки, пени за просрочку платежей, расходов по уплате третейского сбора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды не установили, что решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права, или спор, рассмотренный третейским судом, не мог быть предметом третейского разбирательства.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17237/09 по делу N А66-3095/2008
В передаче дела о признании незаконными результатов межевания земельного участка, аннулировании права аренды участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17224/09 по делу N А33-1324/2009
В передаче дела по иску о взыскании платы за пользование вагонами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как при толковании условий трехстороннего соглашения и договора перевозки суды установили, что стороны не определили размер платы за пользование вагонами, не принадлежащими истцу.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17220/09 по делу N А05-2911/2009
В передаче дела о государственной регистрации права хозяйственного ведения на объекты недвижимости и права общей долевой собственности на один из объектов недвижимости для пересмотра в порядке надзора отказано, так как доказательств того, что учредитель истца уклоняется от осуществления действий, связанных с государственной регистрацией за ним права хозяйственного ведения на объекты, переданные ему на указанном праве при создании предприятия, в процессе рассмотрения дела не представлено.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17215/09 по делу N А03-1841/2008
В передаче дела о взыскании долга по оплате выполненных по договору работ и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суд признал договор подряда незаключенным в связи с отсутствием между сторонами соглашения о сроке и согласия генерального подрядчика на его заключение.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 16945/09 по делу N А40-89346/08-146-681
В передаче дела по заявлению о признании недействительными постановлений судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительных производств, постановления об отказе в удовлетворении жалобы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17076/09 по делу N А79-10184/2008
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных ответчиком истцу при исполнении обязанностей конкурсного управляющего, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку материалами дела доказан факт противоправного поведения ответчика, повлекшего убытки у истца в заявленном размере.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16738/09 по делу N А41-4010/08
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа об уплате недоимки по НДС, пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку обществом представлены недостоверные доказательства в обоснование налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16655/09 по делу N А12-20765/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, удовлетворяя заявление, суд правомерно исходил из того, что оспариваемое решение инспекции принято без учета данных декларации за спорный период, - на момент вынесения оспариваемого решения инспекции у налогоплательщика имелась переплата по НДС, образовавшаяся в связи с подачей уточненной декларации.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16329/09 по делу N А40-94467/08-68-802
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, составляющего сумму третейского сбора, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку дело третейским судом не рассматривалось, третейское соглашение между сторонами на рассмотрение спора в указанном ответчиком третейском суде отсутствует.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16183/09 по делу N А32-25505/2008-36/3
В передаче дела об отмене решения арбитражного суда о признании права собственности на объекты недвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, принимая во внимание даты принятия третейским судом оспариваемого решения, получения его копии заявителем и обращения в суд с заявлением об его отмене, правомерно сделали вывод о пропуске учредителем предприятия (заявителем) трехмесячного процессуального срока на подачу указанного заявления.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-15525/09 по делу N А40-5722/09-39-68
В передаче дела об отмене решения МКАС при ТПП РФ о взыскании основного долга, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, прекращая производство по делу, установили, что содержащаяся в контракте арбитражная оговорка содержит положение о том, что решение арбитража является обязательным и окончательным для сторон, а доказательства по оспариванию или расторжению данной арбитражной оговорки не представлены.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-15409/09 по делу N А50-3524/2009
В передаче дела о признании незаконными действий по установлению кадастровой стоимости земельных участков и обязании устранить допущенные нарушения для пересмотра в порядке надзора отказано, так как заявитель обратился с заявлением об оспаривании действий уполномоченного органа по истечении трехмесячного срока, установленного статьей 198 АПК РФ, а наличие оснований для восстановления указанного срока не доказано.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-15028/09 по делу N А73-589/2009
В передаче дела о признании недействительным постановления администрации муниципального района о предоставлении земельного участка для пересмотра в порядке надзора отказано, так как спорный участок предоставлен из состава земель, находящихся на праве бессрочного пользования у Министерства обороны РФ, а земли Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в соответствии с п. 10 ст. 1 ФЗ "Об обороне" от 31.05.1996 N 61-ФЗ относятся исключительно к федеральной собственности.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-14951/09 по делу N А32-24448/2008-3/13
В передаче дела о признании недействительными актов налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке и о взыскании налогов, пеней и штрафов за счет средств на счетах налогоплательщика в банках для пересмотра в порядке надзора отказано, так как налоговым органом не представлено документального подтверждения правильности исчисления недоимки по налогу, пени и привлечения к налоговой ответственности в период нахождения общества на учете в других налоговых органах.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-14712/09 по делу N А58-1854/09
В передаче дела по заявлению к администрации города о признании недействующим реестра по утверждению тарифа на горячую воду для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в кассационный суд для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм материального права.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-14658/09 по делу N А32-727/2009-68/19
В передаче дела по заявлению о взыскании компенсации за нарушение авторских прав, выраженное в использовании контрафактных программных продуктов, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как общество не представило в суд материалы, свидетельствующие о заключении лицензионного соглашения на использование программных продуктов.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-14635/09 по делу N А09-2963/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий по отказу в проведении государственной регистрации залога транспортных средств для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суды обоснованно учли, что регистрация залога автотранспортных средств в настоящее время не находится в компетенции Министерства внутренних дел РФ.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-13971/09 по делу N А57-1293/2009-132
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-13652/05 по делу N А56-35962/2004
В передаче дела по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-12685/09 по делу N А40-58242/08-20-265
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя заявление, правомерно установил, что любые расходы, произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, учитываются в целях налога на прибыль.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17423/09 по делу N А56-32673/2009
В передаче дела по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое значение, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды правомерно возвратили заявление предпринимателя, так как установили в нем соединение не связанных между собой требований к нескольким ответчикам.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 12288/09 по делу N А03-1681/2009
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору купли-продажи имущества и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку материалами дела подтверждается, что отсутствуют доказательства, подтверждающие оплату ответчиком имущества по договору.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17809/09 по делу N А19-8051/08-46
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17845/09 по делу N А37-743/2009
"Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-7445/09 по делу N А54-2728/2008-10
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-6418/09 по делу N А24-1763/2008
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-18065/07 по делу N А74-347/2007
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17961/09 по делу N А24-2101/2009
"Об оставлении заявления без движения"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17906/09 по делу N А40-53628/08-156-368
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17870/09 по делу N А41-20214/08
"О приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17850/09 по делу N А72-51/09-7/4
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17849/09 по делу N А14-826/2008/32/25
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17835/09 по делу N А40-841/09-148-7
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17820/09 по делу N А40-55327/08-77-421
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17808/09 по делу N А52-875/2008
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17746/09 по делу N А65-3473/2008
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 17333/09 по делу N А40-27854/09-61-247
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17074/09 по делу N А40-73182/08-19-483
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16907/09 по делу N А48-2871/08-18
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16813/09 по делу N А15-720/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16754/09 по делу N А75-2280/2008
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N 16696/09 по делу N А41-13564/08
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16201/09 по делу N А73-10679/2007-51
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-15912/09 по делу N А04-2341/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-14646/09 по делу N А60-37993/2008-С2
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-14547/09 по делу N А73-13932/2008
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-14492/09 по делу N А40-80648/08-29-763
"О возвращении повторного заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-13180/09 по делу N А13-3530/2008
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17834/09 по делу N А07-6160/1997
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-17806/09 по делу N А57-12338/08-11
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-7445/09 по делу N А54-2728/2008С10
Дело о признании недействительным соглашения в части ссылки на договор на оказание услуг по передаче электрической энергии для компенсации потерь в электрических сетях, применении последствий недействительности ничтожной сделки передано для пересмотра в порядке надзора для установления единообразного толкования применения пункта 121 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, и пункта 50 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 N 530.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-16727/09 по делу N А40-12111/09-63-138
Дело по заявлению об отмене решения третейского суда передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов, поскольку суды первой и кассационной инстанций не дали оценку наличию между сторонами заключенного арбитражного соглашения и подтверждению компетенции третейского суда посредством совершения ими конклюдентных действий.
Определение ВАС РФ от 29.12.2009 N ВАС-14585/09 по делу N А12-681/2009
Дело о признании недействительным решения налогового органа о проведении в отношении предприятия повторной выездной налоговой проверки и требования о предоставлении документов передано для пересмотра в порядке надзора, так как при рассмотрении этого дела суды не исследовали вопросы, относящиеся к фактам неполной уплаты обществом налогов, и не дали оценку выводам налогового органа по материалам проверки, а признали недействительным ее решения только по процедурным основаниям.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-1784/09 по делу N А55-1332/2008
В передаче дела по иску об обязании ответчика исполнить обязательство по договорам и передать истцу по акту приема-передачи квартиры для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17604/09 по делу N А03-13202/2008
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку право на принятие затрат в размере расходов на приобретение горюче-смазочных материалов не подтверждено документами, оформленными в соответствии с законодательством, в связи с чем заявленные обществом расходы не могут уменьшать налогооблагаемую базу в соответствии со ст. 346.17 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17588/09 по делу N А50-1776/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о взыскании недоимки за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды правомерно признали, что обязательство по уплате обществом налога считается исполненным, на момент выставления платежных поручений банку на счете общества имелись денежные средства в достаточном количестве для исполнения их банком.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17568/09 по делу N А40-69831/08-47-627
В передаче дела по иску о взыскании солидарно задолженности по кредитному договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку материалами дела подтверждается, что заемщик ненадлежащим образом не исполнил обязательство по уплате процентов за пользование кредитом, а также за ведение и обслуживание ссудного счета.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17562/09 по делу N А63-10521/08-С3-16
В передаче дела по заявлению об отмене обеспечения иска в части запрета совершать действия по государственной регистрации прав на недвижимое имущество для пересмотра в порядке надзора отказано, так как вступившим в законную силу решением суда за гражданином признано право собственности на квартиру и обеспечительные меры в виде запрета управлению осуществлять действия по госрегистрации права собственности нарушают законные права собственника этой квартиры.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17562/09 по делу N А63-10521/08-С3-16
В передаче дела по иску об обязании ответчика исполнить обязательства, предусмотренные договором об инвестировании строительства жилья (долевом участии в строительстве жилья), для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17562/09 по делу N А63-10521/08-С3-16
В передаче дела по иску об обязании исполнить обязательства, предусмотренные договором об инвестировании строительства жилья для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17562/09 по делу N А63-10521/08-С3-16
В передаче дела по иску об обязании исполнить обязательства, предусмотренные договором об инвестировании строительства жилья, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17561/09 по делу N А39-4980/2008
В передаче дела по заявлению о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, возвращая заявление, правомерно установил, что оспариваемый судебный акт не затрагивает права и обязанности заявителя.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17553/09 по делу N А76-5459/2009-17-269
В передаче дела по иску об обязании демонтировать расположенные на фасаде здания информационные конструкции рекламного характера для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как доказательств того, что проект реконструкции входной группы был согласован с истцом, из чего следовала бы возможность организации входной группы в подвал с расположением на ней рекламных конструкций выше уровня подвального этажа, суду не представлено.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17508/09 по делу N А65-23252/2008
В передаче дела о признании договора купли-продажи недействительным для пересмотра в порядке надзора отказано, так как судами установлено, что общество не имело полномочий по распоряжению находящимся в муниципальной собственности имуществом, поскольку в соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом, при таких обстоятельствах суды обоснованно признали обжалуемый договор недействительным как не соответствующий закону.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17449/09 по делу N А40-59018/08-6-543
В передаче дела по иску о признании права собственности на нежилые помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, оценивая заключения уполномоченных органов относительно спорного здания, суды пришли к верному выводу о том, что эти документы не свидетельствуют о самовольном характере реконструкции и подтверждают проведение ответчиком необходимых действий для получения соответствующих разрешений и согласований для проведения такой реконструкции.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-7466/08 по делу N А32-14020/07-23/360
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 3957/06 по делу N А51-5146/200522-83
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17913/09 по делу N А53-10711/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17892/09 по делу N А40-18120/09-52-207
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17889/09 по делу N А56-13308/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17880/09 по делу N А40-75546/08-85-695
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17875/09 по делу N А40-95374/08-110-881
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17874/09 по делу N А40-73932/09-55-650
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17872/09 по делу N А41-3300/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17868/09 по делу N А76-249/2009-18-205
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17867/09 по делу N А32-26584/2008-67/334
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17865/09 по делу N А13-1093/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17856/09 по делу N А40-94259/08-23-802
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17853/09 по делу N А44-255/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17852/09 по делу N А45-3132/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17851/09 по делу N А74-15/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17332/09 по делу N А56-9354/2008
В передаче дела о признании недействительными решений единственного участника общества, внеочередного общего собрания, решений налогового органа, изменений в уставе, его новой редакции и учредительного договора для пересмотра в порядке надзора отказано, так как истец, являющийся единственным учредителем общества, не совершал действий, направленных на отчуждение принадлежащей ему доли, в связи с чем принятие обжалуемых решений лицами, не имеющими статуса участника общества, незаконно.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17278/09 по делу N А40-85205/08-25-567
В передаче дела по иску о взыскании предоплаты за недопоставленный товар, штрафа за поставку товара ненадлежащего качества, неустойки, расходов по оплате госпошлины, по встречному иску о взыскании вознаграждения комиссионера и пени за просрочку оплаты для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17275/09 по делу N А27-8297/2008
В передаче дела о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя частично заявление о взыскании судебных расходов по настоящему делу, суд обоснованно исходил из того, что заявленная сумма судебных расходов является чрезмерной.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17266/09 по делу N А40-35727/09-56-174
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за оказанные услуги по перевозке груза в части оплаты НДС в размере 18 процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что истцом обоснованно увеличена стоимость услуг, связанных с железнодорожной перевозкой части товара, не вывезенного в таможенном режиме экспорта, на сумму НДС.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17258/09 по делу N А19-15344/08-9
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за оказанные услуги по перевозке и экспедированию груза автомобильным транспортом, неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку товарно-транспортные накладные составлены и подписаны сторонами без замечаний, акты приемки выполненных работ также подписаны без замечаний, в связи с чем отсутствуют основания для применения иного способа расчета и иных данных о массе перевозимого груза.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17230/09 по делу N А27-2858/2009-1
В передаче дела по иску о взыскании долга по арендной плате по договору аренды муниципального имущества, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды, удовлетворяя исковые требования, правомерно исходили из ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по внесению арендной платы по договору.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17196/09 по делу N А40-21639/08-60-161
В передаче дела по иску о расторжении договоров аренды нежилых помещений для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку на основании исследования конкретных обстоятельств дела суд пришел к правомерному выводу о несостоятельности доводов истца о нарушении ответчиком обязательств по договору аренды.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17175/09 по делу N А62-6242/2008
В передаче дела об освобождении земельного участка от принадлежащего ответчице торгового павильона для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суд, признав доказанным прекращение договора аренды в установленном порядке, а также с учетом вступившего в законную силу решения арбитражного суда, установил отсутствие правовых оснований у ответчицы на использование спорного земельного участка и обоснованно удовлетворил иск.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17154/09 по делу N А49-3666/2008-162/24
В передаче дела о госрегистрации перехода права собственности для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суд, направляя дело на новое рассмотрение, исходил из того, что по требованию о государственной регистрации перехода права собственности по сделке купли-продажи недвижимости в связи с ликвидацией одной из сторон в сделке - продавца - суд не привлек к участию в деле лицо, к компетенции которого относится госрегистрация прав, кроме того, неполно исследованы обстоятельства спора.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17133/09 по делу N А60-34213/2008-С11
В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, признав доказанным факт просрочки оплаты компанией отпущенной обществом в спорный период электрической энергии, пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для начисления процентов на сумму долга за вычетом стоимости потерь.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17106/09 по делу N А17-3157/2006-05-21
В передаче дела о признании частично недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, учитывая, что действия предпринимателя и его представителей привели к затягиванию судебного процесса, суд обоснованно отнес судебные расходы по делу на заявителя.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17102/09 по делу N А45-23211/2008-2009
В передаче дела по иску о признании недействительным соглашения о расторжении договора подряда в части погашения взаимной задолженности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из того, что истец, не являющийся стороной ни по договору подряда, ни по соглашению о расторжении договора подряда, не представил суду доказательств того, что его права и законные интересы нарушены.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17082/09 по делу N А51-1640/200826-50
В передаче дела о банкротстве для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17081/09 по делу N А65-21439/2008
В передаче дела по иску о переводе на истца прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как дело обоснованно направлено на новое рассмотрение в связи с неполным исследованием обстоятельств спора.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17047/09 по делу N А76-27374/2008-12-675/53
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за выполненные подготовительные работы по ремонту кровли для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, удовлетворяя иск, суд правомерно установил, что ответчик выполненные работы не оплатил.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17431/09 по делу N А46-17039/2008
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных в результате незаконных действий службы судебных приставов, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку вследствие незаконных действий судебного пристава-исполнителя по реализации спорного имущества в нарушение установленного ст. 350 ГК РФ порядка и по заниженной цене банку причинены убытки, которые подлежат возмещению на основании ст. 15 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17122/09 по делу N А40-22742/09-53-125
В передаче дела по иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку довод об отсутствии государственной регистрации договора аренды правомерно отклонен судами с указанием на то, что договор заключен до введения в действие ФЗ от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16884/09 по делу N А56-25010/2006
В передаче дела об обязании выделить земельные паи, восстановлении прав на земельные паи и о признании права собственности на доли в общем долевом владении земель для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в восстановлении пропущенного срока на подачу кассационной жалобы, руководствуясь ст. 276 АПК РФ, установил отсутствие уважительных причин пропуска указанного срока.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16873/09 по делу N А43-9549/2009-47-34
В передаче дела о взыскании денежных средств в порядке суброгации для пересмотра в порядке надзора отказано, так как данный иск обоснованно предъявлен в порядке суброгации страховщиком по договору добровольного страхования, исполнившим обязательство по выплате страхового возмещения, к лицу, ответственному за причинение вреда.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16866/09 по делу N А19-10491/08-24
В передаче дела о признании незаконным акта налогового органа в части доначисления налогов, пеней, штрафов для пересмотра в порядке надзора отказано, так как по эпизоду доначисления НДФЛ и ЕСН суды установили, что не подтверждены расходы, не представлены доказательства того, что расходы были связаны с получением дохода от предпринимательской деятельности; в нарушение ст. 396 НК РФ не исчислены авансовые платежи по земельному налогу.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16812/09 по делу N А64-999/07-16
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды пришли к правомерному выводу о неправомерности доначисления налоговым органом минимального налога по упрощенной системе налогообложения, соответствующих сумм пеней и штрафа.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16809/09 по делу N А73-1045к/2009-37
В передаче дела по жалобе уполномоченного органа о ненадлежащем исполнении обязанностей арбитражного управляющего для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16782/09 по делу N А78-1231/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора и об освобождении от его взыскания для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд пришел к правомерному выводу об отсутствии оснований для освобождения заявителя от взыскания исполнительского сбора, так как установил недоказанность заявителем таких оснований.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16780/09 по делу N А71-12238/2008-Г27
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения в виде разницы стоимости здания, которое истец приобрел у ответчика, и стоимостью этого здания на момент возникновения у истца обязанности по возврату здания в порядке двусторонней реституции для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд правомерно установил, что истцом не представлены доказательства, подтверждающие приобретение или сбережение имущества ответчиком за счет истца.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16779/09 по делу N А42-5192/2008
В передаче дела о признании незаконным акта налогового органа о доначислении земельного налога, пеней и штрафа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как при определении налоговой базы в отношении земельного участка, принадлежащего заявителю на праве постоянного бессрочного пользования, ошибочно был исключен период с момента передачи указанного участка покупателю во исполнение договора купли-продажи до момента госрегистрации перехода права собственности.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16778/09 по делу N А72-947/2008-13/69
В передаче дела о признании частично недействительным акта налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как решение налогового органа в оспариваемой части основано на данных проверки, проведенной на показаниях свидетелей, не отвечающих признакам допустимости доказательств, выводы налогового органа о занижении налогооблагаемой базы при исчислении ЕНВД являются предположительными и объективными доказательствами не подтверждены.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16739/09 по делу N А53-16184/2008-С2-18
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за отпущенную тепловую энергию и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды установили факт поставки предприятием в спорный период тепловой энергии, ее количество и, учитывая отсутствие доказательств, подтверждающих ее полную и своевременную оплату товариществом, пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения иска в полном объеме.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16729/09 по делу N А19-16203/08-54
В передаче дела по иску в части признания недействительной государственной регистрации права собственности администрации на помещения магазинов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении заявления, правомерно установил, что ответчиком не представлены доказательства строительства спорных помещений за его счет и их передачи в собственность муниципального образования.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16691/09 по делу N А27-12815/2008-6
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку документы, представленные обществом в подтверждение произведенных расходов и права на налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, содержат недостоверные сведения и в силу НК РФ не могут являться основанием для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль и признания права на налоговые вычеты.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16682/09 по делу N А46-3329/2009
В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества, применении последствия недействительности этой сделки для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, удовлетворяя иск, суд на основании сравнения цены недвижимого имущества, определенной в договоре купли-продажи, и цены тех же объектов в договоре залога недвижимого имущества пришел к выводу о том, что спорный договор заключен с нарушением требований ст. 10 ГК РФ и признал его недействительным.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16659/09 по делу N А58-1140/2009
В передаче дела об истребовании из чужого незаконного владения имущества для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суд обоснованно исходил из добросовестности ответчика, поскольку спорное имущество было приобретено им по договорам купли-продажи, соответствующим требованиям статей 554 и 555 ГК РФ, фактически исполненным сторонами, зарегистрировавшими в установленном порядке переход права собственности.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16656/09 по делу N А38-439/2009
В передаче дела о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора отказано, так как оказанные компанией в спорный период услуги по передаче электрической энергии подлежат оплате с применением тарифа, установленного и введенного в действие с 01.08.2008 постановлением уполномоченного органа.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16643/09 по делу N А76-27041/2008-17-611/156
В передаче дела по иску о признании недействительной сделки приватизации государственного имущества в части включения в уставный капитал акционерного общества зданий общежитий и применении последствий недействительности указанной сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как иск подан по истечении срока исковой давности, исчисляемой с момента исполнения сделки приватизации.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16634/09 по делу N А60-35867/2008-С6
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении заявления, правомерно установил, что налогоплательщиком неправомерно завышены внереализационные расходы за счет доначисленных налогов.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16619/09 по делу N А32-153/2009-63/9
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в неначислении и невыплате процентов за несвоевременный возврат НДС; обязании произвести начисление и выплату процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из произведенного налогоплательщиком расчета суммы процентов по 1/360 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16587/09 по делу N А53-24901/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск частично, суды обоснованно исходили из обязанности ответчика произвести оплату задолженности за фактически оказанные в спорный период услуги водоснабжения и водоотведения, применив по заявлению ответчика срок исковой давности к требованию о взыскании задолженности за иной спорный период.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 16428/09 по делу N А40-835/09-122-7
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17840/09 по делу N А76-671/2009-4-139
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора (в части)"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17838/09 по делу N А57-12336/08-11
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17832/09 по делу N А23-1650/09А-21-35
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17830/09 по делу N А21-1401/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17829/09 по делу N А45-17386/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17825/09 по делу N А42-7599/2008
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17823/09 по делу N А67-5172/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17822/09 по делу N А15-787/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17813/09 по делу N А47-4353/2004
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17810/09 по делу N А60-4337/2002-С1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17801/09 по делу N А40-68245/07-150-617с
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17800/09 по делу N А40-68241/07-135-616с
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17799/09 по делу N А56-22520/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17795/09 по делу N А45-21413/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17780/09 по делу N А40-15937/09-120-28
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17740/09 по делу N А78-1470/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17738/09 по делу N А68-3738/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17726/09 по делу N А41-9559/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17721/09 по делу N А60-13107/2009-С10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17711/09 по делу N А57-12337/08-11
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17692/09 по делу N А40-55571/08-155-395
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17684/09 по делу N А40-31808/09-141-117
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17620/09 по делу N А53-25934/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-1716/09 по делу N А09-6369/07-29
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16981/09 по делу N А53-1335/2007-С6-24
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16898/09 по делу N А73-14523/2006
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16752/09 по делу N А45-1914/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16232/08 по делу N А19-10451/07-40
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16232/08 по делу N А19-10451/07-40
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16112/09 по делу N А32-6404/2009-39/152
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-15804/09 по делу N А14-8380/2008-156/22
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-13196/07 по делу N А60-28683/2006-С4
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-10593/09 по делу N А40-79458/08-92-641
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16512/09 по делу N А12-8955/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-8682/08 по делу N А32-17164/2007-60/208-2009-35/1
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17876/09 по делу N А40-60186/08-23-543
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17875/09 по делу N А40-95374/08-110-881
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17864/09 по делу N А41-16157/08
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17832/09 по делу N А23-1650/09А-21-35
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17572/09 по делу N А12-4139/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17359/09 по делу N А41-К1-20977/07
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17214/09 по делу N А76-27493/2008-38847/28
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 17101/09 по делу N А71-7637/2008-Г33
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17036/09 по делу N А03-710/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16833/09 по делу N А60-16981/2008-СР
"Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16833/09 по делу N А60-16981/2008-СР
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 16772/09 по делу N А78-18/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 16644/09 по делу N А40-39481/089-147-322
"Об исправлении опечатки"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16636/09 по делу N А29-5/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16609/09 по делу N А81-4234/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16460/09 по делу N А76-29354/2008-41-824/72
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-15808/09 по делу N А76-4808/2009-17-246
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-15602/09 по делу N А41-8420/09
"Об отмене приостановления исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 15553/08 по делу N А40-1083/08-88-2
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-15259/09 по делу N А40-8431/09-141-30
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора и отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-13320/09 по делу N А76-552/2009-18-74
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-13025/09 по делу N А19-9307/07-43-18
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N 12975/09 по делу N А12-3778/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17027/09 по делу N А32-4356/2009-50/37
В передаче дела по иску о признании недействительным (ничтожным) договора аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку договор аренды был заключен с нарушением законодательства, действовавшего на момент заключения оспариваемой сделки.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17024/09 по делу N А68-265/09-14/8
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления органа местного самоуправления о предварительном согласовании места размещения здания многоуровневой автостоянки для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17020/09 по делу N А73-3388/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа органа местного самоуправления в заключении договора аренды на новый срок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как ответчик правомерно действовал согласно статье 17.1 ФЗ "О защите конкуренции", поскольку на заявителя, не являющегося субъектом малого предпринимательства, не распространяется действие ст. 14 ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17019/09 по делу N А57-23791/2008-41
В передаче дела о признании недействительным решения налогового органа в части выводов о неполной уплате НДС, начисления пени и привлечения к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды установили, что общество осуществляет деятельность по организации отдыха, оказанные им услуги оформлялись путевками на бланках строгой отчетности, оформленные и выданные путевки учитывались заявителем в книге по учету бланков строгой отчетности.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-17007/09 по делу N А49-7427/2008
В передаче дела о признании недействительным отказа администрации города в предоставлении в общую долевую собственность земельного участка для пересмотра в порядке надзора отказано, так как заявители являются собственниками части нежилого помещения, оставшаяся часть здания закреплена на праве оперативного управления за другим лицом, в то же время право государственной или муниципальной собственности на указанную часть помещений в установленном порядке не зарегистрировано.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16964/09 по делу N А40-8703/09-52-102
В передаче дела о взыскании страхового возмещения для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды обоснованно признали оставление застрахованного автомобиля водителем с незапертым салоном, ключом зажигания в замке и работающим двигателем, со свидетельством о регистрации транспортного средства и ключами от замков обстоятельством, освобождающим общество от выплаты страхового возмещения, поскольку наступление страхового случая связано с обстоятельствами, способствовавшими угону автомобиля.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16938/09 по делу N А32-15573/2008-70/155
В передаче дела о признании незаконным отказа налогового органа в возврате НДС и обязании возвратить налог для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как спорная сумма является не излишне уплаченной суммой налога, а суммой налога, подлежащей к возмещению из бюджета в связи с заявлением в налоговой декларации налогового вычета суммы налога, уплаченной при ввозе товара на таможенную территорию Российской Федерации.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16936/09 по делу N А75-8358/2008
В передаче дела о расторжении муниципального контракта, взыскании неосновательного обогащения, неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как ответчиком не исполнены обязательства по выполнению работ в срок, установленный муниципальным контрактом.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16928/09 по делу N А45-3657/2008
В передаче дела о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора отказано, так как в рамках исполнения обязательств по договору о долевом участии (инвестировании) истец платежным поручением перечислил ответчику инвестиционный вклад, а вступившим в законную силу решением суда по другому делу этот договор судом был признан незаключенным ввиду отсутствия согласованного предмета договора долевого участия.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16911/09 по делу N А60-41196/2008-С8
В передаче дела о признании незаконным акта налогового органа в части начисления штрафа за неуплату налога на прибыль для пересмотра в порядке надзора отказано, так как недофинансирование бюджетом деятельности налогоплательщика не может рассматриваться как дебиторская задолженность, отвечающая признакам безнадежного долга, для целей налогообложения в рамках главы 25 Налогового кодекса РФ.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16541/09 по делу N А60-41280/2008-С6
В передаче дела по заявлению о признании недействительным приказа Федеральной службы по тарифам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку оспариваемый приказ нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16506/09 по делу N А39-3227/2008-117/20
В передаче дела по иску о признании права федеральной собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Так как постановлением ВАС РФ определена практика применения положений законодательства, на которых основаны оспариваемые судебные акты, заявитель не лишен возможности обратиться в суд для пересмотра актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16474/09 по делу N А32-24602/2008-19/511
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно учел, что внесение исправлений в счет-фактуру в связи с неуказанием продавцом номера товара не влечет отказа в применении налогового вычета по НДС.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16465/09 по делу N А56-51289/2008
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительными решений налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суды обоснованно исходили из того, что в соответствии с заключениями эксперта счета-фактуры, договор и спецификации к нему, представленные в обоснование правомерности применения налоговых вычетов, подписаны не генеральным директором общества, а иным неустановленным лицом.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16464/09 по делу N А60-40344/2008-С3
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за отпущенную электрическую энергию и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, установив факт отпуска компании в спорный период электрической энергии на общедомовые нужды, суд обязал последнюю как абонента оплатить ее.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16455/09 по делу N А13-2631/2008
В передаче дела о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на добавленную стоимость, пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, кассационный суд указал, что суды нижестоящих инстанций не исследовали и не оценили ряд имеющихся в материалах дела доказательств, представленных налоговым органом.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-14578/09 по делу N А41-227/09
В передаче дела о признании недействительными решений налогового органа в части для пересмотра в порядке надзора отказано, так как налогоплательщик в установленные законом сроки направил в инспекцию по телекоммуникационным каналам связи в электронном виде соответствующие налоговые декларации и расчеты по ним, что подтверждается письмом специализированного оператора связи, из которого следует, что файл получен, ошибки в файле отсутствуют, формирование пакета документа успешно завершено.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-14470/09 по делу N А40-9035/09-72-7
В передаче дела о признании незаконным отказа в переоформлении договора аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора отказано, так как у заявителя отсутствуют препятствия в пользовании земельным участком, доказательств нарушения оспариваемым отказом прав и законных интересов заявителя не представлено, договор аренды является действующим, поскольку арендатор продолжает пользоваться участком после истечения срока договора и при отсутствии возражений со стороны арендодателя.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-14304/09 по делу N А60-41741/2008-С6
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как налоговым органом были приняты профессиональные вычеты в сумме, превышающей двадцать процентов от суммы полученного дохода.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-14139/09 по делу N А14-15958/2008-533/24
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа о доначислении земельного налога, пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно учел, что налоговый орган не обосновал надлежащими документами кадастровую стоимость земельных участков, которая была применена при исчислении размера недоимки.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-14135/09 по делу N А60-13306/2009-С11
В передаче дела о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Учитывая, что оспариваемый акт суда о прекращении производства по апелляционной жалобе не проверялся судом кассационной инстанции, имеются основания для проверки правильности применения норм материального и процессуального права в порядке кассационного производства.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-13592/09 по делу N А19-14594/08-54
В передаче дела о признании недействительным договора купли-продажи нежилого помещения, заключенного по результатам торгов, и применении последствий недействительности ничтожной сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из того, что в силу статьи 3 ФЗ от 22.07.2008 N 159-ФЗ у истца имеется преимущественное право на приобретение арендуемого им нежилого помещения.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-13320/09 по делу N А76-552/2009-18-74
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении иска, правомерно исходил из отсутствия надлежащих доказательств, подтверждающих факт неосновательного обогащения ответчика за счет истца.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-10462/09 по делу N А40-72027/08-48-612
В передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ заявления о внесении исправлений в постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ отказано, так как наличие технической ошибки, подлежащей исправлению в порядке статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса РФ, не усматривается.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-16337/09 по делу N А46-10440/2009
В передаче дела по заявлению о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку доказан факт нарушения им требований законодательства о банкротстве в период осуществления обязанностей конкурсного управляющего.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-15602/09 по делу N А41-8420/09
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за выполненные работы по договору строительного подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд обоснованно исходил из того, что ответчик не доказал наличие обстоятельств, освобождающих его от исполнения денежного обязательства по договору.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-15043/09 по делу N А50-5205/2009
В передаче дела о взыскании задолженности за выполненные по договору работы для пересмотра в порядке надзора судебных актов о прекращении производства по делу отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-14870/09 по делу N А56-39119/2007
В передаче дела по иску о выселении и по встречному иску о признании права собственности на часть земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично направляя дело на новое рассмотрение, обоснованно исходил из отсутствия у первоначального истца правоустанавливающих документов на фактически используемый участок и несоответствия фактического размера занимаемого земельного участка размеру земельного участка, указанному в иске.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-14739/09 по делу N А40-72587/08-129-349
В передаче дела о признании недействительным акта налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как само по себе нарушение процедуры вынесения инспекцией решения при отсутствии доводов и доказательств, подтверждающих нарушение прав и охраняемых законом интересов общества оспариваемым решением, не может являться основанием для признания его недействительным, кроме того, все судебные извещения возвращены органом связи в суд без вручения.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-14692/09 по делу N А01-1712/2008
В передаче дела о признании незаконными действий по государственной регистрации права собственности и обязании погасить запись для пересмотра в порядке надзора отказано, так как регистрирующий орган осуществил госрегистрацию права собственности на спорные пути без надлежащих правоустанавливающих документов, при этом предприятие фактически не владело спорными путями.
Определение ВАС РФ от 28.12.2009 N ВАС-13936/09 по делу N А40-38531/08-42-338
Дело о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию в горячей воде по договору передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как общество обоснованно использовало установленный в соответствии с законодательством тариф на тепловую энергию для потребителей "население" при расчете за тепловую энергию, потребленную в спорный период населением, проживающим в многоквартирных домах, перечисленных в договоре энергоснабжения в качестве субабонентов абонента.
Письмо ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-С01/КАУ-2609
О принятии мер, направленных на обеспечение исполнения судебных актов арбитражных судов, предусматривающих взыскание с ФНС РФ за счет средств, выделенных из бюджета Российской Федерации, расходов, понесенных арбитражным управляющим в ходе процедур банкротства.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-8202/09 по делу N А62-4965/2008
В передаче дела по иску о взыскании упущенной выгоды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в иске, суд исходил из того, что истец не представил доказательств удержания его имущества ответчиком и причинения этим ему убытков в виде упущенной выгоды.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17706/09 по делу N А61-1528/09
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения антимонопольного органа о прекращении нарушения антимонопольного законодательства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как антимонопольным органом не доказано наличие в действиях общества вменяемого ему нарушения антимонопольного законодательства.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17511/09 по делу N А53-10283/09
В передаче дела по заявлению о признании незаконными и отмене постановлений миграционного органа о привлечении к административной ответственности на основании ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суды обоснованно исходили из наличия в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17501/09 по делу N А65-16371/2009-СА3-43
В передаче дела по заявлению об отмене постановления антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно исходили из несоответствия оспариваемого постановления антимонопольного органа действующему законодательству.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17492/09 по делу N А56-54676/2008
В передаче дела о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства о гарантийном ремонте трамвайных вагонов по государственному контракту для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как при снижении размера неустойки суды обоснованно приняли во внимание такие обстоятельства, как незначительность просрочки исполнения обязательства, отсутствие доказательств негативных последствий этой просрочки, а также чрезмерно высокий процент неустойки, установленный контрактом.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17485/09 по делу N А76-4213/2009-57-137
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в государственной регистрации права собственности на нежилое здание для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, отказывая в заявлении, суды верно учли, что в соответствии с законом лицо, не являющееся собственником имущества, приобретает право собственности на него, если добросовестно, открыто и непрерывно владеет им как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет (в течение срока приобретательной давности).
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17464/09 по делу N А56-53764/2008
В передаче дела о признании недействительными договоров купли-продажи нежилых помещений, применении последствий недействительности сделок и признании недействительной государственной регистрации права собственности на это имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано; так как правовые последствия, на которые была направлена воля сторон по договорам купли-продажи, наступили, то основания для признания договоров мнимыми сделками отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17462/08 по делу N А73-7940/2007-17
В передаче дела по иску о признании права собственности для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, установив, что обязательства по договору аренды недвижимого имущества с правом последующего его выкупа выполнены сторонами до истечения установленного в нем годичного срока действия, суды верно сочли, что требование законодательства о государственной регистрации договора аренды в силу ст. 609 ГК РФ не относится к спорному договору, прекратившему свое действие, и удовлетворили иск.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17444/09 по делу N А56-59205/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору на выполнение работ по проектированию и строительству объектов, пени для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17437/09 по делу N А32-15099/2009-63/181-27АЖ
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности на основании ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ в виде штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суды обоснованно исходили из наличия в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17862/09 по делу N А41-К1-2286/08
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17804/09 по делу N А60-6230/2009-С7
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17781/09 по делу N А15-725/2008
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17775/09 по делу N А55-1816/2008
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N 17735/09 по делу N А75-1833/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления антимонопольного органа о привлечении к ответственности по части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из отсутствия в действиях заявителя состава вменяемого ему правонарушения.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N 17555/09 по делу N А55-5805/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате лизинговых платежей, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора отказано, так как авансовый платеж был уплачен ответчиком, вместе с тем он не был засчитан в счет уплаты лизинговых платежей, суд, признав, что повторное взыскание спорной суммы при наличии доказательств надлежащего исполнения обязательств недопустимо, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N 17531/09 по делу N А46-4928/2009
В передаче дела о признании недействительным договора аренды и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, так как, передавая дело на новое рассмотрение, кассационная инстанция действовала в пределах полномочий, предоставленных ей статьей 287 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-2698/07 по делу N А73-774/2006
В передаче дела по заявлению о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, возвращая заявление, правомерно установил, что оно подано после истечения установленного статьей 312 АПК РФ срока.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17736/09 по делу N А40-80649/08-23-737
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17728/09 по делу N А03-8662/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17682/09 по делу N А51-10140/0839-239
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17436/09 по делу N А32-12088/2009-55/223
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору займа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по возврату суммы займа.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17343/09 по делу N А17-1439/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, исходил из того, что управление не доказало осуществление обществом такой деятельности, в результате которой происходит воздействие на окружающую среду, подпадающее под виды негативного воздействия в соответствии с ФЗ "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17338/09 по делу N А26-7661/2008
В передаче дела о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды установили, что общество утратило право на применение упрощенной системы налогообложения, поскольку доля непосредственного участия другой организации в уставном капитале общества составила 100 процентов, с учетом этого инспекцией обоснованно начислены налоги по общей системе налогообложения.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17336/09 по делу N А76-6297/2009-10-456
В передаче дела о взыскании расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" для пересмотра в порядке надзора отказано, так как обязанность РФ по возмещению расходов юридическим лицам обусловлена самим фактом предоставления льгот гражданам, имеющим право на их получение, и это обязательство может быть прекращено путем его исполнения.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17328/09 по делу N А04-2264/2009
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как по настоящему делу судами установлено недофинансирование со стороны Минфина России, с которого правомерно взысканы расходы на основании статей 16, 1069, 1071 Гражданского кодекса РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17321/09 по делу N А04-2239/2009
В передаче дела о взыскании расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как судами установлено недофинансирование со стороны Минфина России, с которого правомерно взысканы расходы на основании статей 16, 1069, 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17306/09 по делу N А53-25773/2008
В передаче дела о признании незаконными действий банка по списанию в безакцептном порядке денежных средств, взыскании неосновательного обогащения и процентов для пересмотра в порядке надзора отказано, так как дополнительным соглашением к договору банковского счета предусмотрено право банка производить списание денежных средств со счета клиента за услуги по приему сточных вод, в то время как списанная сумма является повышенной платой за сброс загрязняющих веществ с превышением ПДК.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17292/09 по делу N А65-23965/2008-СА2-9
В передаче дела о признании незаконным решения налогового органа в части доначисления НДС, налога на прибыль, пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды пришли к обоснованному выводу о том, что у налогоплательщика отсутствовало право на применение вычетов по НДС и на включение в состав расходов по налогу на прибыль затрат по сделкам с контрагентами.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17287/09 по делу N А81-2304/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как вина общества в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ, не доказана материалами дела.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17284/09 по делу N А78-6156/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления водного налога, пеней и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из установленного обстоятельства того, что деятельность общества по добыче металла носит сезонный характер, поэтому им забор воды в течение года осуществлялся неравномерно, однако установленный годовой лимит забора воды превышен не был.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17271/09 по делу N А66-10265/2008
В передаче дела о признании незаконным решения таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД России для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды обоснованно исходили из соответствия решения таможенного органа действующему законодательству.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17256/09 по делу N А32-4698/2008-57/71
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку общество в установленном порядке подтвердило право на применение налоговых вычетов по НДС, а инспекция не представила доказательств участия общества в схеме, направленной на необоснованное возмещение налога из бюджета, и не доказала отсутствие реальных хозяйственных операций.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17218/09 по делу N А60-3338/2009-С5
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды пришли к правомерному выводу о незаконности бездействия судебного пристава-исполнителя, выразившегося в неприостановлении исполнительного производства, а также незаконности постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, вынесенного после введения в отношении последнего процедуры наблюдения.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17211/09 по делу N А43-4159/2009/11-117
В передаче дела по иску о взыскании штрафа за сверхнормативный простой судов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку истцом не представлено доказательств в подтверждение заключения между сторонами договора перевозки груза и факта оказания услуг перевозки, а также факта причинения ему материального ущерба по причине ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору и наличия причинно-следственной связи между действиями ответчика и расходами истца.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17207/09 по делу N А55-8569/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 15.22 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку факт совершения обществом административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.22 КоАП РФ, не подтвержден материалами дела.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17189/09 по делу N А40-17459/08-33-376
В передаче дела о признании частично недействительными решений налогового органа и обязании возместить НДС для пересмотра в порядке надзора отказано, так как при передаче арендодателю неотделимых улучшений арендуемого помещения, произведенных с привлечением подрядных организаций, арендатор, являясь заказчиком подрядных работ, правомерно предъявил обществу к оплате соответствующую сумму НДС.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17174/09 по делу N А59-6024/2008
В передаче дела о признании незаконными решений и действий налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды, удовлетворяя иск, руководствовались положениями пункта 2 статьи 333.4 НК РФ, согласно которому сумма сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов определяется на дату начала срока действия разрешения (в ред. ФЗ от 29.11.2007 N 285-ФЗ).
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17161/09 по делу N А40-7008/08-40-74
В передаче дела о взыскании денежных средств для пересмотра в порядке надзора отказано, так как между истцом (фрахтователем) и ответчиком (судовладельцем) заключен договор фрахтования судна без экипажа; удовлетворяя иск частично, суд исходил из имеющихся в материалах дела доказательств, подтверждающих погашение истцом по указанию ответчика задолженности перед третьим лицом в счет взаиморасчетов в период совершения рейса.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17155/09 по делу N А60-8812/2008-СР
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору, пеней и по встречному - о признании договора недействительным в связи с отсутствием регистрации для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, удовлетворяя первоначальный иск суд исходил из того, что договор со стороны пользователя был исполнен ненадлежащим образом; а оценив условия договора, суд сделал обоснованный вывод о том, что спорный договор не является договором коммерческой концессии, и потому отклонил встречный иск.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17105/09 по делу N А73-13132/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий налогового органа по выставлению инкассовых поручений, обязании отозвать из банка обжалуемые инкассовые поручения и произвести возврат суммы по частично исполненным инкассовым поручениям для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды исходили из того, что налоговый орган не вправе направлять в банк инкассовые поручения по истечении срока, установленного ст. 46 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17094/09 по делу N А79-5891/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ за неполную уплату НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как выставленные контрагентами счета-фактуры содержат недостоверные сведения о лицах, подписавших их, в связи с чем они не могут служить основанием для применения обществом вычетов по НДС.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17087/09 по делу N А56-27120/2008
В передаче дела по иску об устранении нарушений прав участника общества на получение причитающейся ему части прибыли общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суды пришли к обоснованному выводу, что истец не является участником общества и не имеет права на получение части распределяемой прибыли.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17084/09 по делу N А56-43094/2008
В передаче дела о взыскании долга по оплате услуг, оказанных агентируемому ответчиком теплоходу, для пересмотра в порядке надзора отказано, так как с учетом подтвержденных материалами дела данных портовые сборы применительно к данному теплоходу должны быть рассчитаны как для накатного грузового судна, в связи с чем портовые сборы подлежат взысканию с ответчика по ставкам, предусмотренным для данного типа судна.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17084/09 по делу N А56-43094/2008
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору на оказание услуг по обеспечению судоходства и пребывания судов в морских портах для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд обоснованно исходил из того, что портовые сборы применительно к теплоходу должны быть рассчитаны как для накатного грузового судна, в связи с чем портовые сборы подлежат взысканию с ответчика по ставкам, предусмотренным для данного типа судна.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17064/09 по делу N А76-13605/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17062/09 по делу N А60-39430/2008-С7
В передаче дела по иску о прекращении действий, направленных на незаконное использование товарного знака, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку действия ответчика не являются нарушением исключительных прав истца на товарный знак.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17053/09 по делу N А10-56/2009
В передаче дела по иску о признании недействительным договора аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку при рассмотрении спора судами исследованы фактические обстоятельства и сделан правомерный вывод о недействительности спорного договора аренды в силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17051/09 по делу N А50-551/2009
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с исполнением судебного решения о взыскании денежных средств на приобретение жилья сотруднику милиции, для пересмотра в порядке надзора отказано, поскольку федеральным законодателем не разработан порядок финансирования расходов по предоставлению жилой площади и компенсации расходов, понесенных органом местного самоуправления при реализации данной льготы; до надлежащего урегулирования этого вопроса взыскание должно осуществляться из казны РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17429/09 по делу N А75-1372/2008
В передаче дела по иску о взыскании основного долга по договору залога, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17411/09 по делу N А57-3222/09-18
В передаче дела по иску о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий органа Министерства внутренних дел России, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку требования о возмещении убытков, причиненных в результате неправомерных действий органов МВД России являются обоснованными.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17409/09 по делу N А14-8379/2008-259/32
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по кредитному договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку ответчик не несет ответственность за исполнение предъявленного истцом требования.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17408/09 по делу N А76-28744/2008-54-846/48
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, поскольку оснований для включения налога на добычу строительного камня, стоимость которого в целях налогообложения определяется исходя из цены его реализации, в расчетную стоимость добытых магнезита и металлургического доломита не имеется.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17404/09 по делу N А32-7398/2009-25/51-8АЖ
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления органа по надзору в сфере природопользования о привлечении к административной ответственности по статьям 7.3 и 8.9 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суды обоснованно исходили из наличия в действиях общества состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьями 7.3 и 8.9 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17400/09 по делу N А74-479/2009
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных вынесением судебным приставом-исполнителем постановления, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как истцом не доказано причинение ему реальных убытков, выразившихся в уменьшении финансирования его расходов на спорную сумму, а также то, что недофинансирование управления вневедомственной охраны обусловлено именно незаконными действиями судебного пристава-исполнителя.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17397/09 по делу N А74-478/2009
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных вынесением судебным приставом-исполнителем постановления, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как истцом не доказано причинение ему реальных убытков, выразившихся в уменьшении финансирования его расходов на спорную сумму, а также то, что недофинансирование управления вневедомственной охраны обусловлено именно незаконными действиями судебного пристава-исполнителя.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17396/09 по делу N А41-23586/08
В передаче дела по иску в части взыскания неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в иске в указанной части, суд обоснованно исходил из того, что у ответчика отсутствовала обязанность принять на ответственное хранение груз, на поставку и хранение которого между грузоотправителем и грузополучателем не заключались соответствующие договоры.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17393/09 по делу N А40-89440/08-89-746
В передаче дела по иску о понуждении заключить договор аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие намерение арендодателя или фактическую сдачу им спорных нежилых помещений в аренду третьим лицам, в связи с чем является несостоятельной ссылка общества на наличие у него преимущественного права на заключение договора на новый срок.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N 17391/09 по делу N А40-94746/08-53-822
В передаче дела о взыскании задолженности по договору аренды оборудования, а также о взыскании ущерба для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды пришли к обоснованному выводу, что у арендатора в отношении оставленного в пользовании оборудования возникла обязанность по уплате арендной платы по ставкам, определенным в прилагаемой к договору аренды спецификации, за каждую единицу оборудования, фактически находящегося в пользовании арендатора, как это предусмотрено договором аренды.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17387/09 по делу N А63-65/2009-С3-2
В передаче дела о взыскании расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате природного газа на отопление отдельной категории граждан в соответствии с Законом РФ "Об образовании", для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как факт предоставления льгот и их размер подтверждены материалами дела.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N 17374/09 по делу N А71-2683/2009
В передаче дела о взыскании долга, пени и по встречному иску о признании договора незаключенным для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, удовлетворяя первый иск, суды исходили из того, что в спорный период ответчиком не вносились платежи по договору; отказывая в удовлетворении встречного иска, суды указали, что обстоятельства, установленные судом при рассмотрении другого дела, имеют преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17370/09 по делу N А41-10608/09
В передаче дела по иску о признании соглашения незаключенным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, исследовав обжалуемое по настоящему делу соглашение, а также приложение к нему, суды с учетом положений Закона РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 пришли к выводу о том, что стороны согласовали все существенные условия данного соглашения, в связи с чем оно является заключенным.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N 17368/09 по делу N А12-4787/2009
В передаче дела о взыскании арендной платы для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, удовлетворяя требование заявителя, суды исходили из того, что в спорный период строительная техника находилась в исправном состоянии, с обеспечением соответствующего технического надзора, следовательно, истец надлежащим образом выполнял обязательства по содержанию имущества; обязательства по оплате арендной платы в указанный период ответчиком не выполнены.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17364/09 по делу N А40-36377/09-90-171
В передаче дела по иску о взыскании долга и пени по договору поставки и по встречному иску о взыскании процентов и пени за нарушение срока поставки товара для пересмотра в порядке надзора отказано, так как отсутствуют доказательства надлежащего исполнения ответчиком по первоначальному иску обязательств по оплате товара.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17353/09 по делу N А09-1268/2009
В передаче дела о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как судебным приставом-исполнителем предприняты все допустимые законом меры по исполнению исполнительного листа.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17349/09 по делу N А12-8580/2009
В передаче дела о привлечении предпринимателя к административной ответственности по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ в виде взыскания штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды обоснованно исходили из отсутствия в действиях предпринимателя состава административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16862/09 по делу N А37-99/2009
В передаче дела о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как общество правильно исчислило сумму подлежащего уплате налога на имущество, перечислило ее на счет Федерального казначейства и денежные средства поступили в бюджетную систему Российской Федерации, а допущенные ошибки в обозначении кода бюджетной классификации могут быть устранены путем соответствующего исправления (уточнения) этого реквизита в платежном документе.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16857/09 по делу N А03-317/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании вознаграждения за проведение конкурсного производства в отношении производственного кооператива для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как заявление арбитражного управляющего о взыскании расходов по делу о банкротстве с должника или с заявителя подлежит рассмотрению в деле о банкротстве, поэтому при предъявлении его в общеисковом порядке оно подлежит оставлению без рассмотрения в соответствии с законом.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16853/09 по делу N А32-24701/2007-65/368-20/89
В передаче дела в части взыскания неустойки по договору подряда для пересмотра в порядке надзора отказано, так как факт утверждения заказчиком и согласования с подрядчиком технической документации надлежащим образом не доказан, таким образом, в договоре отсутствует условие о его предмете - конкретных видах работ, подлежащих выполнению, их объеме и других предъявляемых к ним требованиях, в связи с чем договор является незаключенным и отсутствуют основания для взыскания договорной неустойки.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16835/09 по делу N А33-9293/2008
В передаче дела о взыскании стоимости потребленной электрической энергии в целях компенсации потерь в электрических сетях для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды указали на правильность произведенного компанией расчета объема приобретенной электрической энергии на оптовом рынке по свободным ценам и учли, что достоверность использованных в расчетах данных подтверждена актами приема-передачи электрической энергии, формами статистической отчетности и экспертным заключением.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16834/08 по делу N А73-934/2008-22
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку арендная плата уплачена ответчиком в большем размере, чем предусмотрено договором, при этом изменения в договор аренды относительно размера арендной платы либо порядка ее расчета сторонами не вносились.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16810/09 по делу N А63-8229/07-С1-19
В передаче дела по иску о взыскании вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, упущенной выгоды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, рассмотрев представленные доказательства, суды пришли к правомерному выводу об обоснованности требования истца о взыскании с ответчика неполученного дохода на том основании, что пострадавшее транспортное средство не эксплуатировалось вследствие длительного восстановительного ремонта.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16771/09 по делу N А60-40115/2008-С1
В передаче дела по иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения и обязании его выдать для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как истец не представил доказательств удержания его имущества ответчиком.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16746/09 по делу N А58-1819/2008
В передаче дела по иску о взыскании арендной платы по договору аренды и процентов за пользование чужими денежными средствами и по встречному иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как ответчиком был проведен капитальный ремонт арендованного имущества; условия о зачете стоимости проведенного капитального ремонта в счет арендной платы, предусмотренные ст. 616 ГК РФ, сторонами выполнены.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16745/09 по делу N А76-6620/2009-3-228
В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения и расходов на оплату услуг представителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как судами установлено, что самопроизвольное открывание капота во время движения застрахованного автомобиля относится к дорожно-транспортному происшествию в силу правил страхования средств наземного транспорта, являющихся неотъемлемой частью договора страхования.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16734/09 по делу N А79-754/2008
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку действия конкурсного управляющего, связанные с причинением предприятию-должнику убытков, были совершены им преднамеренно.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16676/09 по делу N А33-5821/2009
В передаче дела о взыскании задолженности для пересмотра в порядке надзора отказано, так как ответчик не представил доказательств оплаты работ, принятых по спорному договору, при этом суд, ссылаясь на пункт договора и статью 333 ГК РФ, снизил размер взыскиваемой неустойки.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16667/09 по делу N А41-4074/09
В передаче дела по иску о понуждении принять в муниципальную собственность объект жилищного фонда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как выводы судов о том, что в силу закона жилищный фонд является муниципальной собственностью и подлежит передаче в состав этой собственности, основаны на нормах законодательства о разграничении государственной собственности и компетенции государственных органов и органов местного самоуправления.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16652/09 по делу N А51-6150/2009
В передаче дела о признании незаконными действий регистрационной службы по внесению в ЕГРП записи о праве постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок в связи с незаконным исключением заявителя из состава участников общества, признании недействительной госрегистрации этого права в связи с проведением ее без надлежащей правовой экспертизы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16620/09 по делу N А12-1446/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными постановлений судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства, о наложении ареста на имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно учел, что предприниматель, в отношении имущества которого подлежали совершению исполнительные действия, зарегистрирован и проживает в том же районе, в котором находится основная часть его имущества.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16610/09 по делу N А46-1555/02
В передаче дела по жалобе на бездействие конкурсного управляющего предприятием для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд правомерно посчитал недоказанным, что бездействием конкурсного управляющего нарушены права заявителя.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16604/09 по делу N А53-7502/2008-С2-42
В передаче дела о понуждении заключить соглашение об установлении платы за право ограниченного пользования нежилыми помещениями для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, признав доказанным факт несения предприятием расходов по содержанию обремененных сервитутом помещений, суд сделал вывод о наличии у предприятия упущенной выгоды, размер которой определил исходя из представленного истцом расчета эксплуатационных затрат, и обоснованно установил ежемесячную плату.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16599/09 по делу N А50-13253/2008
В передаче дела по иску об обязании устранить допущенное нарушение права общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме путем демонтажа сантехнических приборов для пересмотра в порядке надзора отказано, так как установка предпринимателем сантехнического оборудования не нарушает право общей долевой собственности собственников помещений жилого дома и не препятствует им пользоваться общим имуществом жилого дома, а потому суд обоснованно отказал в удовлетворении иска.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16596/09 по делу N А60-40419/2008-С1
В передаче дела о признании недействительным договора об уступке права требования для пересмотра в порядке надзора отказано, так как довод о недействительности спорного договора в связи с тем, что его условие, ставящее выплату вознаграждения в зависимость от принятия конкретного судебного решения, ничтожно, не подтвержден материалами дела, поскольку установлено, что уступка основана на условии, которое ставит размер вознаграждения в зависимость от стоимости фактически выполненных подрядчиком работ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16595/09 по делу N А04-3933/2008-17/136
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору строительного подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении иска, правомерно установил, что истцом не представлены суду доказательства, подтверждающие согласование с заказчиком отдельных локальных смет и выполнение работ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16585/09 по делу N А32-22509/2008-39/325
В передаче дела по иску о расторжении договора аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку расторжение в судебном порядке договора аренды нежилого помещения, под эксплуатацию которого предоставлялся земельный участок, является существенным и неустранимым нарушением условий договора аренды в части использования земельного участка.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-4606/09 по делу N А11-11704/2007-К1-17/548/18
"О возобновлении производства по заявлению о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-4943/09 по делу N А32-1183/2009-10/63
"О выделении требований в отдельное производство"
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N 1704/09 по делу N А08-3471/2007-29-3
В передаче дела по иску о взыскании действительной стоимости принадлежащей истцу доли в уставном капитале общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку материалами дела подтверждается, что обществом не выполнена обязанность по выплате действительной стоимости доли.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N 1704/09 по делу N А08-3471/2007-29-3
В передаче дела по иску о взыскании действительной стоимости принадлежащей истцу доли в уставном капитале общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку материалами дела подтверждается, что обществом не выполнена обязанность по выплате действительной стоимости доли.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17038/09 по делу N А68-7987/08-320/3
В передаче дела по иску об обязании освободить земельный участок в связи с расторжением договора аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано; поскольку ответчиком не представлено доказательств наличия иных законных оснований для использования спорного земельного участка, суд правомерно удовлетворил исковое требование.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17035/09 по делу N А04-2299/2009
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим и медицинским работникам, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку в спорный период денежные средства для реализации льгот, в полном объеме не передавались, поэтому возмещение доходов, связанных с предоставлением льгот, подлежит возмещению из федерального бюджета.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17023/09 по делу N А04-1728/2009
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим и медицинским работникам, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, если денежные средства в спорный период на компенсацию расходов, связанных с предоставлением льгот, не передавались, иск о взыскании убытков, связанных с предоставлением льгот, подлежит удовлетворению за счет средств федерального бюджета.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16984/09 по делу N А40-68235/07-9-621с
В передаче дела по иску о признании недействительным договора аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд признал, что предоставление земельного участка в аренду банку было произведено в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства, с согласия собственника и на основании распоряжения органа местного самоуправления; в признании названного распоряжения недействительным отказано актом суда по другому делу.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16978/09 по делу N А60-15417/2008-С3
В передаче дела по иску о признании недействительными сделок уступки долей в уставных капиталах обществ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16968/09 по делу N А56-54100/2008
В передаче дела по иску о взыскании пеней за просрочку доставки грузов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд пришел к правомерному выводу о том, что срок доставки по каждой железнодорожной накладной увеличивается на одни сутки, просрочки в доставке груза по накладным не установлено.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16951/09 по делу N А10-744/09
В передаче дела о взыскании задолженности за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ со сточными водами и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора отказано, так как отсутствуют доказательства, подтверждающие превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16934/09 по делу N А76-16855-4-636/56
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения за фактическое пользование земельным участком для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, руководствуясь статьей 1102 Гражданского кодекса РФ и установив факт использования ответчиком земельного участка, обоснованно удовлетворил исковые требования.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16929/09 по делу N А40-74662/08-120-404
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа по делу о нарушении антимонопольного законодательства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16568/09 по делу N А64-6939/07-8
В передаче дела по заявлению о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку обстоятельства, на которые ссылается заявитель, являются вновь открывшимися.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16545/09 по делу N А75-7027/2008
В передаче дела по иску о применении последствий недействительности договора энергоснабжения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку компания не являлась стороной договора, поэтому суды пришли к правомерному выводу об отсутствии у нее права требования применения последствий недействительности данного договора.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16511/09 по делу N А45-3595/2009
В передаче дела по заявлению об обязании ответчика опровергнуть заведомо ложные сведения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку заявитель не обеспечил своевременное поступление в суд апелляционной инстанции доказательств направления копии апелляционной жалобы в адрес одного из ответчиков, хотя данное требование содержалось в определении об оставлении жалобы без движения.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16476/09 по делу N А06-1185/2006А06-1185/1-17/06
В передаче дела по иску о признании установки приборов учета газа незаконной, а показаний этих приборов - недействительными для пересмотра в порядке надзора отказано, так как выводы судов о том, что подача иска не ведет к восстановлению прав и законных интересов потребителя газа и собственника газопровода, по которому поставляется газ, соответствуют положениям раздела 5 Правил поставки газа в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 N 162.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16471/09 по делу N А78-2204/2009
В передаче дела о признании недействительными актов судебного пристава-исполнителя для пересмотра в порядке надзора отказано, так как актом суда по другому делу судебному приставу-исполнителю отказано в удовлетворении требования об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, а потому суды обоснованно признали запрет на осуществление операций со средствами, поступающими на расчетные счета общества в рамках агентского договора, неправомерным.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16433/09 по делу N А40-71484/08-71-242
В передаче дела о признании недействительным зарегистрированного права собственности города на нежилые помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как спорные нежилые помещения по-прежнему являются федеральной собственностью, государственная регистрация права собственности города Москвы на спорное недвижимое имущество осуществлена неправомерно.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16399/09 по делу N А57-5278/2009
В передаче дела о взыскании долга за тепловую энергию для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды исходили из обязанности ответчика произвести оплату оставшейся на момент рассмотрения спора задолженности за отпущенную в спорный период тепловую энергию, количество которой определено расчетным способом на основании расчетных тепловых нагрузок и показаний приборов учета источника теплоты (станции) балансовым методом согласно Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16396/09 по делу N А40-9373/09-39-110
В передаче дела о взыскании денежных средств для пересмотра в порядке надзора отказано, так как на момент предъявления иска обязательства ответчика по оплате выполненных работ не были исполнены в полном объеме, а исходя из условий заключенного между сторонами договора, в связи с просрочкой исполнения обязательства суд частично удовлетворил требования о взыскании штрафа, уменьшив его размер в соответствии с положениями статьи 333 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16392/09 по делу N А53-23872/2008-С2-42
В передаче дела о взыскании долга за тепловую энергию для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, руководствуясь ГК РФ, условиями договора, заключенного сторонами, суды исходили из обязанности ответчика произвести оплату задолженности за поставленную в спорный период для многоквартирных жилых домов тепловую энергию, признав правомерным определение истцом ее количества расчетным способом на основании Методических указаний, СНиП 23.01-99.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16380/09 по делу N А06-949/2009
В передаче дела о признании незаконными действий по внесению в ЕГРП сведений для пересмотра в порядке надзора отказано, так как внесение изменений регистрирующим органом, по сути, зарегистрировавшим право собственности третьего лица на самовольную постройку, в упрощенном порядке нарушает права истца по распоряжению участком, занимаемым спорным объектом.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-14632/09 по делу N А55-8443/2008
В передаче дела по заявлению о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку представленные документы подтверждают наличие вновь открывшихся обстоятельств в соответствии со ст. 311 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-1447/09 по делу N А46-5324/2008
В передаче дела по заявлению о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-14442/09 по делу N А55-19584/2008
В передаче дела о признании незаконным бездействия Министерства имущественных отношений субъекта РФ по непринятию решения о предоставлении в собственность земельного участка для пересмотра в порядке надзора отказано, так как оспариваемым бездействием нарушаются права и законные интересы заявителя как владельца земельного участка, принадлежащего ему на праве постоянного (бессрочного) пользования, собственника находящегося на нем объекта недвижимости.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-14401/09 по делу N А27-13395/2008-7
В передаче дела о взыскании ущерба в связи с недостачей груза для пересмотра в порядке надзора отказано, так как между истцом и ответчиками отсутствуют гражданские правоотношения, при наличии которых ответчики должны нести ответственность за причинение убытков в связи с обеспечением сохранности сопровождаемого груза, а у истца нет правовых оснований для взыскания данных убытков, связанных с неисполнением условий договора, участником которого он не является.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-14253/09 по делу N А15-131/2007
В передаче дела по заявлению о признании недействительным распоряжения государственного органа о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно исходили из того, что оспариваемое распоряжение издано с нарушением требований действующего законодательства.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-14145/09 по делу N А21-228/2009
В передаче дела по иску о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды пришли к обоснованному выводу, что спорные отходы попадают в окружающую среду именно в ходе эксплуатации жилого и нежилого фонда, которым управляет предприятие, вследствие чего именно оно является субъектом платы за воздействие на окружающую среду в отношении переданных данной организации в эксплуатацию домов.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-13882/09 по делу N А60-37703/2008-С11
В передаче дела об установлении и включении требования в реестр требований кредиторов должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды обоснованно исходили из того, что требования заявителя возникли из участия в обществе с ограниченной ответственностью, согласно действующему законодательству о банкротстве такие требования не относятся к требованиям конкурсных кредиторов и потому не подлежат включению в реестр.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-13240/09 по делу N А49-7238/2008-279/9
В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку отсутствуют основания для возникновения у страхового общества обязательств по выплате страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности перевозчика, возникшей при осуществлении перевозки не оговоренными в договоре транспортными средствами.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-12777/09 по делу N А41-11744/08
В передаче дела о признании ничтожными договоров купли-продажи для пересмотра в порядке надзора отказано, так как отсутствие в договоре купли-продажи объектов незавершенного строительства условия о юридической судьбе участка не влечет его недействительности, отсутствие сведений об объектах недвижимости, купля-продажа которых тому же покупателю оформлена другим договором, более ранним, не свидетельствует о намерении "разъединить" судьбу земли и находящихся на ней объектов.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16379/09 по делу N А33-17186/2008
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным требования налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя заявление, правомерно установил, что на момент выставления оспариваемого требования у предпринимателя отсутствовала обязанность уплачивать НДС.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16368/09 по делу N А27-12492/2008-7
В передаче дела по иску о признании права собственности на участок железнодорожного пути для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку имущество, приобретенное истцом на торгах, не принадлежало ответчику на праве хозяйственного ведения, а потому было передано истцу по недействительной сделке в силу ст. 168 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16340/08 по делу N А24-18/2007
В передаче дела по иску о признании права собственности на судно, истребовании данного имущества из незаконного владения общества для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, поскольку, направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции пришел к правомерному выводу, что суды сделали выводы по неполно исследованным обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного разрешения дела, выводы суда не соответствуют представленным доказательствам по делу.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16299/09 по делу N А76-18142/2008-23-499/7
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды установили факт оказания компанией в спорный период услуг по передаче электрической энергии по воздушным линиям, опосредованно присоединенным к сетям комбината и, учитывая отсутствие доказательств, подтверждающих их оплату, пришли к правомерному выводу о наличии оснований для удовлетворения иска.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16205/09 по делу N А41-20380/08
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку в период предъявления к вычету спорных сумм НДС оплата собственных векселей заявителем не была произведена.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-15799/09 по делу N А72-3559/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и об отмене постановления уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 7.22 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно исходили из наличия в действиях предприятия состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.22 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-15626/09 по делу N А33-3252/2008
В передаче дела об освобождении имущества от ареста для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды указали, что НК РФ, на который ссылаются заявители как на основание освобождения от уплаты госпошлины, предоставлены льготы при обращении в суд государственным органам, выступающим по делам в качестве истцов или ответчиков, в то время как суд взыскал с ответчиков как со сторон по делу судебные расходы, понесенные истцом, в пользу которого приняты акты суда, в порядке ст. 110 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-15581/09 по делу N А06-7471/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды первой и кассационной инстанций сделали верный вывод о правомерном начислении налоговым органом предпринимателю единого налога на вмененный доход, пени и налоговых санкций.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-15578/09 по делу N А45-1502/2009
В передаче дела по иску о взыскании аванса, перечисленного по договору подряда, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд обоснованно исходил из недоказанности факта своевременного уведомления заказчика и технического заказчика об окончании работ и необходимости приступить к их приемке, а также уклонения заказчика от приемки работ и подписания актов.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-15577/09 по делу N А55-4311/2007
В передаче дела о взыскании основного долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, учитывая, что акты суда были направлены по последнему известному суду адресу, апелляционный суд признал заявителя надлежаще извещенным о судебном разбирательстве в суде первой инстанции, в связи с чем его ходатайство о восстановлении срока на обжалование акта суда первой инстанции и апелляционная жалоба отклонены.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-15576/09 по делу N А57-999/08
В передаче дела по иску о взыскании расходов, возникших в связи с возмещением стоимости благоустроенного жилого помещения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что финансирование переселения граждан из ветхого и аварийного жилья не является исключительной обязанностью субъекта Российской Федерации.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-15326/09 по делу N А19-2559/09-22
В передаче дела о признании незаконным бездействия регистрационной службы и об обязании устранить допущенные нарушения для пересмотра в порядке надзора отказано, так как отказ в совершении действий по погашению в ЕГРПН записи о праве собственности не соответствует закону и нарушает установленное законом (п. 2 ст. 290 ГК РФ и ст. 36 ЖК РФ) право собственников помещений в многоквартирном доме по владению и пользованию общим имуществом (оставшимся после выделения квартир) в многоквартирном доме.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N 16892/08 по делу N А53-3607/2008-С4-4
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-15027/09 по делу N А33-17398/2008
В передаче дела по иску о взыскании пеней по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как работы выполнены и сданы обществом с нарушением установленных договором сроков, а взыскание штрафных санкций за несвоевременное исполнение ответчиком принятых на себя обязательств предусмотрено самим договором.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-14931/09 по делу N А76-29205/2008-12-758/234
В передаче дела о взыскании расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, исключении из договоров пункта о предоставлении отчетности и возмещении расходов фразы "без включения сумм НДС" для пересмотра в порядке надзора отказано, так как ответчиком не компенсированы расходы, которые в соответствии с действующим законодательством являются расходными обязательствами субъекта РФ.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N 14090/08 по делу N А65-17144/2007
В передаче дела по заявлению о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении заявления, исходил из того, что заявителем не представлено существенных для дела обстоятельств, которые не были и не могли быть известны заявителю.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-13620/09 по делу N А32-23162/2007-45/81
Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов, поскольку сам факт неуплаты обществом НДС за спорный период при том, что в соответствии со ст. 171 НК РФ возникли основания применения налогового вычета в размере, значительно превышающем эту сумму, не указывает на наступление вредных последствий и не может представлять собою безусловное основание привлечения общества к налоговой ответственности.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-13391/09 по делу N А65-7624/2008-СГ3-14/13
Дело об изъятии нежилого помещения, взыскании денежных средств передано для пересмотра в порядке надзора, так как на момент введения в действие ЖК РФ спорные подвальные помещения находились в муниципальной собственности и в силу ст. 36 ЖК РФ право общей долевой собственности домовладельцев на эти помещения не возникло, соответственно, ни домовладельцы, ни арендатор не могли передать его в безвозмездное пользование обществу, которое на момент предъявления иска занимало его без правовых оснований.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N 10733/09 по делу N А40-62930/08-77-486
В передаче дела по иску о вселении в нежилые помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку материалами дела подтверждается, что истец был надлежащим образом уведомлен конкурсным управляющим должника об отказе от исполнения договора аренды, в связи с чем договор считается прекращенным.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N 10733/09 по делу N А40-62930/08-77-486
В передаче дела по иску о вселении в нежилые помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку материалами дела подтверждается, что истец был надлежащим образом уведомлен конкурсным управляющим должника об отказе от исполнения договора аренды, в связи с чем договор считается прекращенным.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-16633/09 по делу N А76-28069/2008-41-793/57
В передаче дела о признании частично недействительным решения налогового органа, а также об уменьшении размера штрафа по п. 1 ст. 122 НК РФ за неполную уплату НДС для пересмотра в порядке надзора отказано, так как спорные помещения не использовались арендатором по назначению в связи с проведением в них ремонта, обязанность по осуществлению которого по условиям договора возложена на арендатора, доказательств получения обществом неосновательной налоговой выгоды инспекцией не представлено.
Решение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-4943/09
Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействительным распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.04.2005 N 522-р.
Решение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-17582/08
О правомерности отражения суммы недоимки на лицевых счетах налогоплательщиков.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-14265/09 по делу N А33-1180/2009
Дело об урегулировании разногласий, возникших между сторонами при согласовании внесения изменений в договор энергоснабжения, передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как суды, рассматривая спор об урегулировании разногласий сторон, касающихся внесения изменений в условия договора о порядке оплаты (расчетов) за тепловую энергию, должны были проверить и оценить все доводы абонента, в том числе ссылавшегося на порядок расчетов, в который заложен баланс интересов сторон.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-13851/09 по делу N А57-1580/08-42
Дело по иску о взыскании неосновательного обогащения передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов, поскольку само по себе закрепление в Основах ценообразования порядка компенсации расходов не может исключать использование заинтересованным лицом способов защиты своих прав, предусмотренных гражданским законодательством, включая право потерпевшего на возврат неосновательно приобретенного или сбереженного имущества.
Определение ВАС РФ от 25.12.2009 N ВАС-13358/09 по делу N А40-4569/08-137-25
Дело о признании недействительным дополнительного выпуска акций, аннулировании его государственной регистрации и обязании списать ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, зачислить ценные бумаги на эмиссионный счет передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как мотивы судов, на основании которых они пришли к выводу о несоответствии цены размещенных дополнительных акций общества их рыночной стоимости, как полагают заявители, не основаны на материалах дела.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17629/09 по делу N А35-333/2009-С19
В передаче дела о признании незаконными действий сотрудников прокуратуры, выразившихся в направлении требования о предоставлении заверенных копий документов, для пересмотра в порядке надзора отказано, так как в ходе проведения проверки по заявлению должностным лицом прокуратуры в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством, правомерно направлено обществу требование о предоставлении копий документов.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17565/09 по делу N А81-2308/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о привлечении общества к административной ответственности по части 4 статьи 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды обоснованно исходили из отсутствия в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного указанной статьей КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17554/09 по делу N А46-21379/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд обоснованно исходил из наличия в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного указанной статьей КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17538/09 по делу N А68-457/09
В передаче дела о признании права собственности на конкретные объекты недвижимого имущества для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суд, отказывая в иске, установил, что сделка, на которой истец основывает свои требования, не соответствует нормам ст. 209 и п. 2 ст. 218 ГК РФ, поскольку не доказаны наличие права собственности на спорное имущество у продавца, а, следовательно, и законные основания возникновения права собственности.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17526/09 по делу N А81-2324/2009
В передаче дела по заявлению об оспаривании постановления органа финансово-бюджетного надзора о назначении административного наказания для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды обоснованно исходили из отсутствия в действиях общества состава вменяемого ему административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17509/09 по делу N А40-77690/08-92-633
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения Россвязи об изъятии ресурса нумерации единой сети электросвязи РФ в связи с передачей ресурса нумерации третьему лицу для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, отказывая в заявлении, суды обоснованно исходили из того, что оспариваемые ненормативные правовые акты приняты в соответствии с действующим законодательством, в пределах предоставленных Россвязи полномочий, прав и законных интересов общества не нарушают.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17500/09 по делу N А40-38436/09-2-239
В передаче дела по заявлению об оспаривании постановления административного органа о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 15.19 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно исходили из того, что законных оснований для привлечения общества к административной ответственности по части 1 статьи 15.19 КоАП РФ у административного органа не имелось.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17497/09 по делу N А40-59208/07-146-411
В передаче дела о признании частично недействительным акта органа местного самоуправления о приостановлении деятельности рынков для пересмотра в порядке надзора отказано, так как функционирование розничного рынка без полученного в установленном законом порядке разрешения законом не допускается, а поскольку обществу было отказано в выдаче такого разрешения и это не было им оспорено в установленном порядке, то оспариваемый акт не может нарушать права и законные интересы общества.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17487/09 по делу N А46-1835/2009
В передаче дела о признании незаконными решения и бездействия уполномоченного органа по непринятию мер по пресечению нарушений предпринимателями Закона РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды обоснованно исходили из того, что заявителем не представлено доказательств того, каким образом оспариваемый акт и бездействие, касающиеся предпринимателей, нарушают его права и законные интересы.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17475/09 по делу N А19-1127/09-30
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суды обоснованно исходили из неподтвержденного факта реального выполнения комплекса работ по заготовке леса контрагентами общества, а также из того, что действия общества и этих организаций направлены на получение необоснованной налоговой выгоды.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17467/09 по делу N А12-18251/2008
В передаче дела о признании права общей долевой собственности собственников многоквартирного дома на подвальные помещения и признании незаконными действий уполномоченного органа по включению в реестр муниципального имущества указанных помещений для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как доводы уполномоченного органа об использовании спорных помещений в качестве самостоятельных объектов недвижимости суд обоснованно счел не имеющими документального обоснования и отклонил.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17422/09 по делу N А55-13941/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа о доначислении сумм налогов, пеней, штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, отменяя решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, кассационный суд пришел к правомерному выводу о том, что при разрешении спора судами не была дана оценка всем доводам, приводимым сторонами, а также неполно установлены фактические обстоятельства дела.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17420/09 по делу N А33-8014/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как протокол не содержал сведений о том, почему общество признается лицом, совершившим административное правонарушение, а управление не доказало наличие у заявителя обязанности по сбору и вывозу бытовых отходов.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17405/09 по делу N А53-12282/2009
В передаче дела о признании незаконными и отмене постановлений органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды исходили из наличия в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ, и из соблюдения управлением сроков привлечения общества к административной ответственности.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17365/09 по делу N А68-9290/08-549/13
В передаче дела о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как в тех случаях, когда налоговым органом при проведении камеральной налоговой проверки не выявлено ошибок и противоречий в представленной налоговой декларации, оснований для истребования у налогоплательщика объяснений, а также первичных учетных документов нет.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17351/09 по делу N А81-2323/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности по части 4 статьи 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды обоснованно исходили из отсутствия в действиях общества состава административного правонарушения; нарушений требований процессуального законодательства, влекущих безусловную отмену судебных актов, не усматривается.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17350/09 по делу N А33-13197/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия таможенного органа, выразившегося в непринятии решения о выпуске или запрете выпуска товара, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суды обоснованно исходили из законности действий таможенного органа.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17344/09 по делу N А47-2704/2009
В передаче дела о признании частично недействительными приказа и акта проверки органа Росприроднадзора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как спор не является подведомственным арбитражному суду, в связи с чем производство по делу прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17342/09 по делу N А09-2379/2009
В передаче дела о взыскании основного долга по договору купли-продажи и пеней за просрочку платежа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды обоснованно исходили из установленного факта произведенной истцом поставки продукции, получения ее ответчиком и согласия ответчика с суммой задолженности; при удовлетворении требований о взыскании неустойки суды сочли возможным уменьшить ее на основании статьи 333 Гражданского кодекса РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17329/09 по делу N А81-2315/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности на основании части 4 статьи 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно исходили из отсутствия в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.25 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17327/09 по делу N А65-4409/2009-СГ2-6
В передаче дела о признании приложения к договору аренды земельного участка в части применения повышающего коэффициента недействительным для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд верно указал, что срок исковой давности по требованию о признании сделки ничтожной течет со дня, когда началось исполнение сделки, однако суд первой инстанции применил срок давности, не установив, кем, когда и какие действия были совершены по исполнению договора аренды.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17318/09 по делу N А81-2293/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно исходили из отсутствия в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17294/09 по делу N А05-3996/2009
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку произведенные обществом затраты по оплате товара (услуг) необоснованно отнесены на расходы при формировании налоговой базы по налогу на прибыль, вычеты сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных контрагентам, заявлены необоснованно.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17285/09 по делу N А56-24178/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за поставленное оборудование, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении иска, правомерно установил, что на момент подачи иска срок исковой давности истек.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17262/09 по делу N А40-35967/09-48-333
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд пришел к правомерному выводу о необоснованности требования общества о возврате стоимости проектных работ вследствие недостатков проектной документации, так как материалами дела подтверждены факты принятия без возражений этих работ обществом, а также неоплата им части произведенных работ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17249/09 по делу N А14-13790/2008-432/12
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за непереданный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении заявления, правомерно установил, что в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства, подтверждающие факт несения истцом расходов на приобретение кондиционера в заявленной сумме.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17247/09 по делу N А40-72375/08-51-637
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору складского хранения, пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку материалами дела подтверждается, что ответчик исполнил свои обязательства по оплате хранения не в полном объеме.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17567/09 по делу N А03-638/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий таможенного органа, выразившихся в отказе произвести зачет излишне уплаченных таможенных платежей, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, удовлетворяя заявленные требования, суды правомерно исходили из признания действий таможенного органа недействительными.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17459/09 по делу N А40-93136/08-94-649
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий таможенного органа, выразившихся в отказе возвратить обществу излишне уплаченные таможенные сборы за таможенное оформление товаров, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку действия таможенного органа являются незаконными.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17424/09 по делу N А13-3840/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий таможенного органа, выразившихся в отказе возвратить излишне уплаченные таможенные сборы, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, удовлетворяя заявленные требования, суды правомерно исходили из признания действий таможенного органа незаконными.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17418/09 по делу N А73-1097/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным требования таможенного органа о корректировке сведений о таможенных платежах товара в связи с изменением классификационного кода данного товара ТН ВЭД России для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17378/09 по делу N А13-3745/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий таможенного органа по отказу в зачете в счет будущих таможенных платежей излишне уплаченных таможенных сборов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17356/09 по делу N А56-28484/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 16.9 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17288/09 по делу N А42-2055/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления таможенного органа о привлечении общества к административной ответственности по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, удовлетворяя заявление, суды правомерно исходили из отсутствия в действиях общества состава административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17242/09 по делу N А73-90/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части предложения уплатить пени по налогу на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как судами установлено, что по итогам спорного периода обществом был сформирован убыток, что в соответствии с пунктом 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.07.2007 N 47 исключает начисление пеней по результатам деятельности налогоплательщика за отчетный период.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17212/09 по делу N А81-2282/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно исходили из отсутствия в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17204/09 по делу N А40-87786/08-146-667
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным приказа ФСТ РФ от 07.11.2008 N 255-э/1 для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно учел, что оспариваемый приказ ФСТ РФ принят в рамках процедуры корректировки сводного прогнозного баланса на основании представленной информации о несоответствии общества требованиям гарантированного поставщика электрической энергии.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17199/09 по делу N А48-1130/2009
В передаче дела по иску о взыскании стоимости бетона и убытков, связанных с восстановлением пола, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как доказательств, свидетельствующих о несоответствии бетона требованиям качества, установленным стандартами, техническими условиями, - актов отбора образцов, результатов испытаний образцов бетона - истцом суду не представлено.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17195/09 по делу N А81-2327/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности на основании части 4 статьи 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно исходили из отсутствия в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.25 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17183/09 по делу N А73-15123/2008
В передаче дела по иску о взыскании ущерба, причиненного водному объекту, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как факт нарушения водного законодательства судом установлен и заявителем не оспаривался, расчет произведен на основании нормативного правового акта, когда данный подзаконный нормативный акт вступил в действие, довод о допущенной арифметической ошибке отклоняется, поскольку процессуальный закон предусматривает разрешение этого вопроса в определенном порядке.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17169/09 по делу N А32-21194/2008-19/346
В передаче дела о частичной отмене акта налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как отсутствуют реальные хозяйственные операции с контрагентами, кроме того, первичные бухгалтерские документы не соответствуют ст. 169 НК РФ; основанием доначисления налога на прибыль послужило неправомерное неотражение в качестве внереализационных доходов - доходов в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и в виде доходов при списании кредиторской задолженности.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17162/09 по делу N А82-361/2009-31
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления таможенного органа о назначении обществу административного наказания на основании ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17149/09 по делу N А33-4848/2008
В передаче дела о признании ничтожной сделки купли-продажи доли в уставном капитале и решения о госрегистрации изменений в учредительные документы, а также восстановлении нарушенного права для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17148/09 по делу N А28-9324/2008-348/14
В передаче дела о признании недействительным распоряжения заместителя главы администрации города об отказе в размещении объекта на земельном участке для пересмотра в порядке надзора отказано, так как оспариваемое распоряжение соответствует требованиям Водного кодекса РФ, на испрашиваемом земельном участке расположен водный объект - река с береговой полосой, относящиеся к объектам общего пользования.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17139/09 по делу N А55-262/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по вынесению постановления о временном ограничении на выезд из РФ для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, поскольку судебным приставом соблюдена установленная ст. 67 Закона об исполнительном производстве процедура вынесения постановления об ограничении на выезд должника из РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17104/09 по делу N А11-781/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг, эксплуатационных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку доказательств оплаты ответчиком спорного долга не представлено.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17088/09 по делу N А65-5035/2009-СГ2-24
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору поставки, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку обязательство прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17085/09 по делу N А05-12953/2007
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС по внутреннему рынку и по экспортному рынку, соответствующих сумм пеней и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как обществом не доказан факт реального осуществления сделок с контрагентами.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17080/09 по делу N А40-53206/07-134-344
В передаче дела о признании недействительными решения внеочередного общего собрания участников общества и юридически значимых действий, совершенных в исполнение данного решения, для пересмотра в порядке надзора отказано, так как внеочередное общее собрание было проведено с нарушением ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ и устава общества - истцы о проведении собрания не извещались, в собрании участия не принимали, что нарушает их права как участников на участие в управлении делами общества.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17061/09 по делу N А75-8170/2008
В передаче дела по иску о взыскании стоимости утраченных акций, задолженности по дивидендам и компенсации морального вреда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как истцом пропущен трехгодичный срок исковой давности, установленный статьей 196 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17059/09 по делу N А56-38658/2008
В передаче дела о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора отказано, так как в части потребления тепловой энергии на теплоснабжение жилых помещений в доме без приборов учета вывод судов о правильности расчета компании, осуществленного в соответствии с Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, без учета норматива потребления коммунальных услуг и установленных тарифов для граждан, является ошибочным.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17058/09 по делу N А03-10347/2008
В передаче дела об исключении ответчика из состава участников общества с ограниченной ответственностью и обязании ответчика подписать акт приема-передачи доли для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как на момент принятия решения об исключении истец являлся владельцем доли в уставном капитале общества в размере 90 процентов, то есть был вправе требовать в судебном порядке исключения другого участника из общества.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17055/09 по делу N А79-92/2009
В передаче дела о признании незаключенными договоров купли-продажи обыкновенных именных акций закрытого акционерного общества для пересмотра в порядке надзора отказано, так как признание договоров незаключенными не нарушает прав и законных интересов заявителя и не влечет для него отрицательных последствий.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17054/09 по делу N А41-К2-3910/07
В передаче дела о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль по компенсационным выплатам и по амортизационным начислениям для пересмотра в порядке надзора отказано, так как спорные помещения относятся к нежилому фонду, произведенные расходы подтверждены документами и спорные помещения использовались для предпринимательской деятельности, связанной с извлечением дохода, что соответствует статьям 171 - 172, 252 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17042/09 по делу N А40-69505/08-106-398
В передаче дела о признании недействительными требований таможенного органа о корректировке таможенной стоимости, об уплате таможенных платежей и об обязании осуществить возврат таможенной пошлины для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемые требования не соответствуют таможенному законодательству.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17041/09 по делу N А40-81435/08-154-572
В передаче дела о признании недействительными требования таможенного органа о корректировке таможенной стоимости и решения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемые решение и требование таможенного органа не соответствуют таможенному законодательству.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17010/09 по делу N А82-1270/2009-10
В передаче дела об исключении ответчика из состава участников общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как судебные акты мотивированы недоказанностью обстоятельств, являющихся в соответствии со ст. 10 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" основаниями для исключения участника из общества.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17006/09 по делу N А14-16162/2008-529/15
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора отказано, так как иск заявлен к предпринимателю не как к стороне по договору о централизованной охране объектов, а как к лицу, неосновательно сберегшему средства за счет другого лица, поскольку обязанность по содержанию и сохранению принадлежащего ему имущества, а также общего имущества не была им исполнена ни самостоятельно, ни в рамках решения собрания собственников, касающегося охраны здания.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16990/09 по делу N А40-37257/09-119-234
В передаче дела о признании незаконным решения таможенного органа об отказе в проведении корректировки таможенной стоимости природного газа по полным таможенным декларациям и об обязании осуществить корректировку таможенной стоимости природного газа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемое решение не соответствует таможенному законодательству.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16989/09 по делу N А40-34976/09-122-166
В передаче дела о признании незаконными решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости природного газа и требования об уплате таможенных платежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемые решение, форма корректировки таможенной стоимости, составленная таможенным органом к грузовой таможенной декларации, и выданное на их основе требование не соответствуют таможенному законодательству.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16988/09 по делу N А40-1937/09-94-13
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и требования таможенного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку оспариваемые решение и требование таможенного органа, а также решение Федеральной таможенной службы не соответствуют таможенному законодательству.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16988/09 по делу N А40-1937/09-94-13
В передаче дела о признании недействительными решения таможенного органа о самостоятельном определении таможенной стоимости природного газа и требований об уплате таможенных платежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемые решение и требования таможенного органа не соответствуют таможенному законодательству.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16986/09 по делу N А40-51325/09-130-122
В передаче дела по заявлению о признании незаконными решения и требования таможенного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку оспариваемые решение и требование таможни не соответствуют таможенному законодательству.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16985/09 по делу N А40-3002/09-119-9
В передаче дела по заявлению о признании незаконными решения и требования таможенного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку оспариваемые решение и требование таможни, а также решение Федеральной таможенной службы не соответствуют таможенному законодательству.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16985/09 по делу N А40-3002/09-119-9
В передаче дела по заявлению о признании незаконными решения и требования таможенного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку оспариваемые решение и требование таможни, а также решение Федеральной таможенной службы не соответствуют таможенному законодательству.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16961/09 по делу N А05-14740/2008
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды пришли к правомерному выводу о недоказанности понесенных обществом расходов и неправомерном применении вычетов по НДС в отношении операций, связанных с приобретением у общества оборудования, так как представленные документы не подтверждают реальности данных хозяйственных операций и содержат недостоверные сведения.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16954/09 по делу N А59-3096/08-С24
В передаче дела о признании незаконным и отмене постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности на основании ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды обоснованно исходили из наличия в действиях общества состава вменяемого ему административного правонарушения; нарушений требований процессуального законодательства, влекущих безусловную отмену судебных актов, не усматривается.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16919/09 по делу N А40-21720/09-92-76
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения таможенного органа о непринятии заявленной декларантом таможенной стоимости товара и о необходимости проведения корректировки таможенной стоимости, признании недействительными требований таможни об уплате таможенных платежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемые акты не соответствуют таможенному законодательству.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16919/09 по делу N А40-21720/09-92-76
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения таможенного органа о непринятии заявленной декларантом таможенной стоимости товара и о необходимости проведения корректировки таможенной стоимости, признании недействительными требований таможни об уплате таможенных платежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемые акты не соответствуют таможенному законодательству.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16917/09 по делу N А33-6289/2009
В передаче дела о признании незаконным бездействия фонда, выразившегося в невозмещении пособия по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности, для пересмотра в порядке надзора отказано, так как фондом не представлены доказательства фиктивного устройства работницы на работу к предпринимателю с целью незаконного возмещения средств фонда, следовательно, отсутствовали основания для отказа в возмещении расходов.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16916/09 по делу N А40-92457/08-72-705
В передаче дела по заявлению о признании незаконными решений таможенного органа об отказе в отзыве грузовой таможенной декларации и об отказе в зачете денежных средств, исчисленных по спорной декларации, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемые решения не соответствуют таможенному законодательству.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16916/09 по делу N А40-92457/08-72-705
В передаче дела о признании незаконными решений таможенного органа об отказе в отзыве грузовой таможенной декларации и об отказе в зачете денежных средств, исчисленных по спорной декларации, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемые решения не соответствуют таможенному законодательству.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16913/09 по делу N А40-19592/09-146-69
В передаче дела о признании недействительным решения таможенного органа, о признании действий должностных лиц соответствующими требованиям таможенного законодательства и обязании рассмотреть вопрос о таможенной стоимости природного газа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемое решение таможенного органа не соответствует таможенному законодательству.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16881/09 по делу N А46-4428/2009
В передаче дела по иску о взыскании расходов на устранение недостатков товара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как ввиду отсутствия допустимых и достоверных доказательств о виновности продавца в неисправности трансформатора суды обоснованно отказали истцу в удовлетворении иска.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16877/09 по делу N А60-5380/2009-С1
В передаче дела по иску об обязании заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды пришли к обоснованному выводу о том, что обязанность заказчика заключать с подрядчиком дополнительные соглашения к муниципальному контракту в случае изменения объемов и стоимости работ данным контрактом не предусмотрена.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16844/09 по делу N А43-403/2009-6-29
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений государственного органа о привлечении страхователя к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, поскольку материалами дела подтвержден факт нарушения страхователем установленного срока представления страховщику ведомостей.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16811/09 по делу N А46-24456/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за оказанные услуги по отпуску воды и приему сточных вод, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку водоканалом не представлено доказательств, подтверждающих оказание предприятию услуг на предъявленную к взысканию сумму, и учтено, что субабоненты имеют самостоятельные договорные обязательства с водоканалом.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17233/09 по делу N А13-2749/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий таможенного органа, выразившихся в отказе возвратить излишне уплаченные сборы, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17194/09 по делу N А50-1135/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору о возмещении затрат по оплате коммунальных платежей и эксплуатационных услуг, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку заявителем не представлены доказательства фактического пользования помещением в спорный период.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17185/09 по делу N А71-8992/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по арендной плате, пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку материалами дела подтверждается, что обязательства ответчика по оплате арендных платежей не были выполнены.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17130/09 по делу N А33-4459/2009
В передаче дела по иску о признании недействительной сделки по расторжению договора аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суду не были представлены доказательства, подтверждающие, что предложение о расторжении договора аренды повлекло для общества и для участника общества какие-либо неблагоприятные последствия.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17114/09 по делу N А41-1894/09
В передаче дела по заявлению о включении в реестр требований кредиторов задолженности по арендным платежам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, отказывая в удовлетворении заявления, суды правомерно исходили из того, что должником выполнены обязательства по оплате арендной платы, в том числе за фактическое пользование помещением, в связи с чем требования заявителя к должнику, предъявленные в рамках дела о банкротстве, являются необоснованными.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 16940/09 по делу N А60-626/2009-С1
В передаче дела о признании недействительным договора о передаче в аренду здания, находящегося в собственности субъекта РФ, и применении последствий недействительности ничтожной сделки для пересмотра в порядке надзора отказано, так как договор признан судом ничтожным, как заключенный с нарушениями ст. ст. 131, 294, 296, 608 ГК РФ, отказывая в иске в части взыскания внесенных истцом арендных платежей и платы за тепловую энергию, суды исходили из того, что арендатор пользовался помещением.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16932/09 по делу N А33-11611/2008
В передаче дела о признании недействительным постановления о предоставлении земельного участка в аренду для сельскохозяйственного производства для пересмотра в порядке надзора отказано, так как предоставление земельного участка иному лицу без учета прав собственника (владельца) здания на использование соответствующего земельного участка нарушает права указанного собственника (владельца здания), а также не соответствует нормам действующего земельного законодательства.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 16930/09 по делу N А40-70137/08-105-365
В передаче дела о взыскании задолженности по арендной плате и пени за просрочку внесения арендных платежей для пересмотра в порядке надзора отказано, так как неисполнение обязательства послужило основанием для обращения с иском, однако, оценив представленные доказательства, а также учитывая, что задолженность по основному обязательству ответчиком погашена, суд использовал предоставленное статьей 333 ГК РФ право и обоснованно снизил размер подлежащей взысканию неустойки.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16808/09 по делу N А71-12827/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконными распоряжений государственных органов, о признании недействительным зарегистрированного за предприятием права хозяйственного ведения на здания общежитий для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку заявителями не подтверждено, что они наделены полномочиями от органа местного самоуправления на обращение с указанными требованиями.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16773/09 по делу N А50-12126/2008
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным постановления главы муниципального района об утверждении проектов границ и формировании земельных участков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как факт нарушения оспариваемым постановлением прав и законных интересов заявителя не доказан.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16770/09 по делу N А19-6132/09-70
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения вследствие пользования земельным участком для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16751/09 по делу N А46-6690/2009
В передаче дела о признании незаконными решения и предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как конкурсная документация в нарушение п. 2 ч. 4 ст. 22 ФЗ N 94-ФЗ не содержала полного описания объема выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик; данное нарушение, допущенное министерством, привело предприятие к иному представлению описания выполняемых работ, указанных в конкурсной документации.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16747/09 по делу N А12-7018/2008
Об отказе в передаче дела о признании недействующими и не соответствующими федеральному законодательству абзацев "а" и "б" пункта 14.3.3 Положения о порядке предоставления в пользование и изъятия муниципального недвижимого имущества, принятого постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 15.12.2000 N 21/297, для пересмотра в порядке надзора оспариваемых судебных актов.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16713/09 по делу N А40-75371/08-91-281
В передаче дела о выселении из нежилых помещений для пересмотра в порядке надзора отказано, так как актом суда по другому делу банку отказано в удовлетворении требований о передаче документов для госрегистрации за ним права собственности на занимаемые по договору помещения, поскольку этот договор судом признан не соответствующим требованиям законодательства о приватизации, регулирующего порядок отчуждения государственного имущества в собственность коммерческих организаций.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16702/09 по делу N А75-2772/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и об отмене постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора отказано, так как судебные акты мотивированы наличием в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ, а также отсутствием процессуальных нарушений, являющихся основанием для признания незаконным и отмены оспариваемого постановления.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16701/09 по делу N А75-2678/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как судебные акты мотивированы наличием в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ, а также отсутствием процессуальных нарушений, являющихся основанием для признания незаконным и отмены оспариваемого постановления.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16677/09 по делу N А67-4358/07
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Так как постановлением ВАС РФ определена практика применения положений законодательства, на которых основаны оспариваемые судебные акты, заявитель не лишен возможности обратиться в суд для пересмотра актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16662/09 по делу N А34-1409/2009
В передаче дела по заявлению о прекращении исполнительного производства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку в случае внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица в связи с ликвидацией исполнительное производство может быть прекращено применительно к ч. 1 ст. 43 ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16651/09 по делу N А53-7034/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий отделения казначейства, выразившихся в отказе совершить действия по исполнению исполнительного листа, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку исполнительный документ соответствует требованиям закона и содержащаяся в нем информация не может привести к ошибочному взысканию денежных средств с субъекта, не являющегося должником.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16586/09 по делу N А43-3331/2008-26-46
В передаче дела о признании незаконным бездействия администрации города по непринятию решения о предварительном согласовании места размещения объекта, о предоставлении участка в аренду, неутверждению проекта границ для пересмотра в порядке надзора отказано, так как заявитель не является лицом, имеющим право на обжалование принятого судебного акта, поскольку не принимал решение о его правах относительно спорного участка и на него не возложены какие-либо обязанности.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16550/09 по делу N А02-98/2009
В передаче дела о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора отказано, так как факт противоправности действий ответчика и возникновения убытков не доказан, отсутствуют доказательства уведомления третьего лица о выборе иного способа управления многоквартирным домом с указанием срока для передачи технической документации и иных, связанных с управлением домом, документов, которые не были представлены ответчику, продолжавшему исполнять агентский договор, заключенный с третьим лицом.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16537/09 по делу N А59-6165/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости товара, задекларированного обществом по грузовой таможенной декларации, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16536/09 по делу N А73-3993/2008
В передаче дела об оспаривании отказа в госрегистрации перехода права собственности на объекты недвижимости для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суд, направляя дело на новое рассмотрение, верно указал на необходимость исследования оригиналов договора купли-продажи, акта приема-передачи недвижимого имущества и доверенности представителю, необоснованно удерживаемых регистрационной службой.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16521/09 по делу N А40-69307/08-148-558
В передаче дела о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, обязании направить копию постановления для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как не доказано бездействие судебного пристава-исполнителя, документальное подтверждение части судебных расходов отсутствует.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16510/09 по делу N А11-2908/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды исходили из наличия в действиях общества состава вменяемого ему административного правонарушения и отсутствия оснований для признания данного правонарушения малозначительным.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16459/09 по делу N А19-16438/08-44
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды признали фактически состоявшимися отношения общества и его контрагента по договору займа, в связи с чем довод налогового органа о безвозмездном перечислении денежных средств признан несостоятельным, соответственно, и отнесение процентов по долговому обязательству при таких обстоятельствах не противоречило положениям статей 265 и 269 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16452/06 по делу N А50-14273/2005
В передаче дела о признании незаконным решения Фонда социального страхования РФ в части непринятия к зачету в счет страховых взносов расходов по выплате пособий по временной нетрудоспособности для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, отказывая в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, суды обоснованно учли, что организацией пропущен срок, предусмотренный ст. 312 АПК РФ, а также не доказано наличие уважительных причин пропуска указанного срока.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16448/09 по делу N А24-24/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о назначении административного наказания, предусмотренного ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16447/09 по делу N А03-13297/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суды обоснованно исходили из неисполнения ответчиком, являющимся управляющей организацией и исполнителем коммунальных услуг, обязанности по оплате отпущенной истцом в спорный период электрической энергии.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16424/09 по делу N А63-1198/08-С5-8
В передаче дела по заявлению о признании банкротом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как материалами дела подтверждается просроченная свыше трех месяцев задолженность по обязательным платежам.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16405/09 по делу N А08-615/2009-27
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий регистрирующего органа по отказу в государственной регистрации права собственности на нежилое помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как обществом для государственной регистрации были представлены надлежащие и необходимые документы, в связи с чем у регистрирующего органа не имелось правовых оснований для отказа в государственной регистрации.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16404/09 по делу N А08-614/2009-27
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий Управления Федеральной регистрационной службы по отказу в государственной регистрации права собственности на нежилое помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку заявителем были представлены надлежащие и необходимые для государственной регистрации права собственности на спорное помещение документы.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16394/09 по делу N А78-3613/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, отказывая в удовлетворении заявления, суды правомерно исходили из отсутствия основания для привлечения предпринимателя к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 17 ФЗ от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16393/09 по делу N А78-3609/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, отказывая в удовлетворении заявления, суды правомерно исходили из отсутствия основания для привлечения предпринимателя к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 17 ФЗ от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16391/09 по делу N А78-3608/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, отказывая в удовлетворении заявления, суды правомерно исходили из отсутствия основания для привлечения предпринимателя к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 17 ФЗ от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16372/09 по делу N А19-5354/09-54
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления в принятии в муниципальную собственность здания общежития для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку жилищный фонд был отнесен к муниципальной собственности и подлежал передаче в муниципальную собственность, независимо от того, на чьем балансе он находится.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16357/09 по делу N А56-28173/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа территориального управления в приватизации земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя заявление, правомерно установил, что в силу положений норм земельного и гражданского законодательства общество имеет исключительное право на приватизацию земельного участка, занятого объектами недвижимости, не являющимися самовольными постройками и находящимися у него в собственности.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16334/09 по делу N А24-2245/2008
В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку материалами дела подтверждается, что денежное обязательство было исполнено ответчиками с просрочкой.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16295/09 по делу N А63-22151/2008-С1-4
В передаче дела о признании незаконными действий регистрационной службы по регистрации права собственности, исключении из реестра записи о государственной регистрации для пересмотра в порядке надзора отказано, так как заявитель по сути оспаривает зарегистрированное право на спорные помещения, в то время как оспаривание вещного права в порядке, предусмотренном главой 24 АПК РФ, не предусмотрено, таким образом, заявителем избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16041/09 по делу N А40-22654/08-38-66
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения некоммерческого партнерства о взыскании взноса в компенсационный фонд и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-15788/09 по делу N А40-23026/09-53-128
В передаче дела по иску о признании недействительными результатов конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита предприятия по организации воздушного движения в Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-15627/09 по делу N А41-23930/08
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества на торги, а также об обязании устранить нарушения законодательства об исполнительном производстве для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как заявителем пропущен срок на обжалование постановления судебного пристава-исполнителя, а причины для его восстановления отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-15413/09 по делу N А17-6728/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как компенсация за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск предусмотрена трудовым законодательством, выплачивается физическому лицу в связи с выполнением им трудовых обязанностей, поэтому не подлежит включению в налоговую базу при исчислении единого социального налога и в базу для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-15223/09 по делу N А40-20446/08-155-145
В передаче дела по иску о признании права аренды на нежилое помещение в соответствии с охранно-арендным договором для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как в настоящее время спорные помещения находятся в законном владении у истца в соответствии с охранно-арендным договором, действие которого не прекращено.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-15166/09 по делу N А50-18469/2008
В передаче дела о признании частично недействительным акта налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как в собственности общества в проверяемый период имелось встроенное нежилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, общество осуществляло фактическое пользование земельным участком, на котором расположена недвижимость, а поскольку спорный участок был поставлен на кадастровый учет, у общества имеется обязанность по исчислению и уплате земельного налога.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-14756/09 по делу N А-32-12668/2007-63/318
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа о доначислении налогов, пеней и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из того, что налоговым органом не доказано соблюдение требований ст. 101 Налогового кодекса РФ, поскольку материалы дела не содержат сведений о надлежащем уведомлении общества о времени и месте рассмотрения материалов выездной налоговой проверки.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-14749/09 по делу N А19-5416/09-69
В передаче дела по заявлению признании недействительным заключения службы занятости населения, содержащего решение о нецелесообразности привлечения и использования иностранных работников по соответствующим профессиям, специальностям, должностям, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-14662/09 по делу N А40-21588/09-145-147
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения таможенного органа о самостоятельном определении таможенной стоимости товаров, признании недействительным требования таможни в части, признании частично незаконным решения Федеральной таможенной службы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку требование и решение таможни, а также решение федеральной таможенной службы не соответствуют действующему законодательству.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-14653/09 по делу N А73-14624/2008
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку судами установлено отсутствие доказательств, подтверждающих право истца на получение арендной платы и, соответственно, обогащения ответчика за счет истца, и сделан правомерный вывод об отсутствии правовых оснований для взыскания суммы неосновательного обогащения.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 14183/09 по делу N А78-1996/2009
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, отказывая в удовлетворении заявления, суды правомерно исходили из недоказанности органом милиции в действиях предпринимателя административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-14170/09 по делу N А40-74355/08-86-264
В передаче дела по иску о признании недействительным выпуска векселей, бланкового индоссамента на векселях для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку эти сделки в совокупности являются для общества крупной сделкой, при совершении которой нарушены положения ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" о порядке заключения крупной сделки.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-14078/09 по делу N А05-5064/2009
В передаче дела по заявлению об оспаривании постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как в действиях предпринимателя отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренный частью 1 статьи 18.15 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-13559/09 по делу N А54-5332/2008-С5
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным постановления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования лесными угодьями для пересмотра в порядке надзора отказано, так как заявителем не представлены надлежащие правоустанавливающие документы на спорный земельный участок, в связи с чем не доказан факт нарушения прав и законных интересов кооператива, подлежащих судебной защите в порядке главы 24 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-12217/09 по делу N А41-8849/08
В передаче дела о признании неправомерными внесения в реестр акционеров записи о принадлежности ответчикам на праве собственности акций общества и исключения записи об истцах как законных владельцах ценных бумаг для пересмотра в порядке надзора отказано, так как внесение в реестр акционеров записи, согласно которой ответчики являются держателями акций общества, является неправомерным и нарушает права законных владельцев ценных бумаг (истцов), запись о которых исключена из реестра.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16492/09 по делу N А40-89334/08-145-680
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16491/09 по делу N А40-89256/08-146-679
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16490/09 по делу N А40-90131/08-94-631
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16489/09 по делу N А40-89094/08-119-454
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16488/09 по делу N А40-15934/09-120-27
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16487/09 по делу N А40-90140/08-145-685
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 16486/09 по делу N А34-1010/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16406/09 по делу N А35-463/09-С9
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 16333/09 по делу N А64-1478/08-23
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 16292/09 по делу N А40-90120/08-21-682
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16279/09 по делу N А12-2232/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-14549/09 по делу N А27-173/2004-4
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-11247/08 по делу N А35-6550/07-С21
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17670/09
О возвращении заявления о признании недействующим п. 1 Приказа Федеральной таможенной службы "О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых морским (речным) транспортом" от 15.09.2009 N 1691.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17665/09 по делу N А59-475/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17656/09 по делу N А59-635/2008
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17641/09 по делу N А32-27174/2008-61/342
"Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17639/09
"О принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17634/09 по делу N А49-5640/2008-208/2
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17610/09 по делу N А40-7669/09-48-12
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17598/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17476/09 по делу N А60-13009/2009-С9
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17227/09 по делу N А12-4096/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17179/09 по делу N А50-1775/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17177/09 по делу N А50-1774/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17099/09 по делу N А58-3515/08
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16944/09 по делу N А40-15953/09-149-128
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16925/09 по делу N А40-89079/08-146-676
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16923/09 по делу N А40-90101/08-146-685
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16921/09 по делу N А40-90323/08-145-688
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16920/09 по делу N А40-89075/08-119-453
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16893/09 по делу N А40-89205/08-17-600
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16887/09 по делу N А40-90147/08-154-618
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16886/09 по делу N А40-90306/08-92-697
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16883/09 по делу N А40-89060/08-154-605
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16882/09 по делу N А40-89009/08-92-682, А40-89110/08-92-686, А40-89070/08-92-684, А40-90222/08-92-696, А40-90353/08-92-698
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16880/09 по делу N А40-15930/09-120-25
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16879/09 по делу N А40-89225/08-92-687
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16878/09 по делу N А40-90085/08-79-686
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16875/09 по делу N А40-89264/08-149-564
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16874/09 по делу N А40-90138/08-122-183
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16870/09 по делу N А40-23600/09-145-160
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16867/09 по делу N А40-90327/08-147-677
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16859/09 по делу N А40-90151/08-21-683
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16856/09 по делу N А40-89322/08-94-626
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16855/09 по делу N А40-89211/08-21-672
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16854/09 по делу N А40-89209/08-21-671
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16852/09 по делу N А40-89103/08-154-607
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16822/09 по делу N А41-К2-20526/08
"О прекращении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16820/09 по делу N А41-8327/09
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16698/09 по делу N А56-6932/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16523/09 по делу N А66-5557/2007
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16497/09 по делу N А40-90339/08-21-686
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16496/09 по делу N А40-89049/08-146-675
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16495/09 по делу N А40-90320/08-106-511
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16493/09 по делу N А40-90090/08-94-630
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17753/09 по делу N А65-12148/2009-СА3-44
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 9853/09 по делу N А82-11294/2008-35
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-8781/09 по делу N А43-28022/2008-27-190
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-7185/08 по делу N А03-4508/07
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-3197/09 по делу N А56-49985/2004
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17855/09 по делу N А55-13353/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17844/09 по делу N А21-556/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17826/09 по делу N А79-10274/2008
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17821/09 по делу N А72-2228/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17818/08 по делу N А27-8453/2008-1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17815/09 по делу N А47-3170/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17790/09 по делу N А41-К1-6018/06
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17776/09 по делу N А73-1289/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17774/09
"Об оставлении заявления без движения"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17773/09 по делу N А50-19597/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17772/09 по делу N А41-18719/08
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17770/09 по делу N А75-1489/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора (в части)"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17769/09 по делу N А40-91245/08-91-433
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17768/09 по делу N А40-86644/08-149-536
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17765/09 по делу N А35-7279/08-С22
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17764/09 по делу N А56-1266/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17763/09 по делу N А40-94638/08-29-938
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17762/09 по делу N А03-3229/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17761/09 по делу N А82-2783/2009-99
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17759/09 по делу N А32-4820/2009-39/95
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17758/09 по делу N А28-11270/2008-311/31
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17756/09 по делу N А82-2168/2008-70
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17755/09 по делу N А14-7025-2009-128/33
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17752/09 по делу N А51-5511/2008-5-165
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17742/09 по делу N А40-1276/09-5-16
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17731/09 по делу N А08-4028/2008-12
"Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17720/09 по делу N А55-11890/2008
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17718/09 по делу N А63-2244/03С2
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17712/09 по делу N А51-9139/2008-44-304
"О восстановлении срока на подачу заявления, принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17702/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17699/09 по делу N А40-28151/09-79-130
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17717/09 по делу N А73-6529/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17710/09 по делу N А40-50473/09-130-113
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17750/09 по делу N А27-4694/2009-5
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17748/09 по делу N А65-8809/2009-СА1-7
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17745/09 по делу N А76-26294/2007-4-758/193/1-524/9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17743/09 по делу N А08-680/2009-4
"О восстановлении пропущенного срока и о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17739/09 по делу N А40-89015/08-119-451
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17737/09 по делу N А21-4125/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора (в части)"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17729/09 по делу N А21-608/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17727/09 по делу N А21-607/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17724/09 по делу N А68-2442/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17723/09 по делу N А40-38182/08-34-389
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17709/09 по делу N А40-64977/07-100-496
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17707/09 по делу N А73-8876/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17700/09 по делу N А07-25415/2006
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17698/09 по делу N А32-23103/2006-62/630
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17688/09 по делу N А57-23749/2008-45-41
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17681/09 по делу N А33-15394/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17678/09 по делу N А23-567/09А-12-17
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17677/09 по делу N А53-4359/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17676/09 по делу N А63-13597/08-С3-2
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17665/09 по делу N А59-475/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17637/09 по делу N А24-5750/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17636/09 по делу N А56-55133/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17610/09 по делу N А40-7669/09-48-12
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17582/09 по делу N А61-75/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-17580/09 по делу N А60-40044/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17562/09 по делу N А63-10521/08-С3-16
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 17002/09 по делу N А41-24200/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16468/09 по делу N А56-32195/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16418/09 по делу N А56-17979/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-16089/09 по делу N А32-17734/2007-34/377-2008-58/108
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-15626/09 по делу N А33-3252/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-15593/08 по делу N А32-48446/04-12/930-2008-56/32-58/385
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-15353/09 по делу N А11-5237/2008-К1-1/187
Поскольку сделка по передаче нежилых помещений муниципальному предприятию на праве хозяйственного ведения была совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия и такая сделка была направлена на последующее отчуждение этого имущества в частную собственность арендатора помещений с целью прикрыть сделку приватизации, осуществленную незаконным способом, судебный акт не может быть признан обоснованным и законным.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-14462/09 по делу N А76-24770/2008-5-524/88
Дело о взыскании убытков по правилам суброгации передано для пересмотра в порядке надзора, так как размер восстановительных расходов потерпевшего лица должен определяться исходя из затрат, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая, что означает приведение имущества в рабочее состояние, не учитывая износа частей, узлов, агрегатов и деталей, используемых при восстановительных работах.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N ВАС-14824/09 по делу N А75-7690/2007
Дело о взыскании неосновательного обогащения вследствие неоплаты подрядных работ передано для пересмотра в порядке надзора судебного акта, так как у суда не имелось оснований для переоценки установленного нижестоящими судами факта согласования объема и цены подрядных работ между владельцем объекта и подрядчиком, поскольку заверение печатью организации подписи конкретного лица на акте при отсутствии доказательств обратного свидетельствует о полномочности этого лица выступать от имени организации.
Определение ВАС РФ от 24.12.2009 N 16863/09 по делу N А63-23100/08-С1-4
В передаче дела по иску о выселении из складских нежилых помещений для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно исходили из того, что арендатор продолжал пользоваться помещением после прекращения действия договора, что является нарушением требований статьи 622 Гражданского кодекса РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-15316/09
"Об отложении судебного разбирательства"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-9275/09 по делу N А13-6899/2008
В передаче дела по иску о признании недействительными договоров купли-продажи нежилых помещений для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд сделал правомерный вывод об отсутствии признаков заинтересованности в совершении оспариваемых сделок.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17635/09 по делу N А70-9068/18-2008
В передаче дела о понуждении заключить договор на водоотведение с выгребной канализацией и очистку жидких бытовых отходов, договор на вывоз и свалку твердых бытовых отходов для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, так как суд кассационной инстанции обоснованно направил дело на новое рассмотрение, поскольку вывод судов сделан без правовой оценки и исследования всех материалов по делу и взаимоотношений сторон.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17385/09 по делу N А28-3725/2009-88/34
В передаче дела о признании недействительным решения регистрирующего органа о государственной регистрации изменений в учредительные документы об адресе места нахождения общества и обязании внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как в регистрирующий орган были представлены документы, содержащие сведения, в достоверности которых у регистрирующего органа не было оснований сомневаться.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16731/09 по делу N А76-1623/2009-51-124
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления администрации района о предоставлении в аренду земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд пришел к выводу о том, что оспариваемым ненормативным актом не могут быть нарушены права индивидуального предпринимателя, связанные с рассмотрением заявления о предоставлении земельного участка, а потому обоснованно отказал в удовлетворении заявления.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16245/09 по делу N А55-12409/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления судебного пристава о распределении денежных средств для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку возврат судебным приставом-исполнителем ошибочно перечисленных банком денежных средств на основании оспариваемого постановления не нарушает требований закона, а также прав и интересов заявителя.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 8412/08 по делу N А32-12024/2007
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17696/09 по делу N А40-52130/07-54-286
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17675/09 по делу N А71-5436/2009-А18
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17650/09 по делу N А53-4910/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17551/09 по делу N А40-26193/08-15-120
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17515/09
Об оставлении без движения заявления о признании недействующим п. 42 Приложения к Распоряжению Федеральной таможенной службы "О классификации в соответствии с ТН ВЭД России отдельных товаров" от 20.12.2006 N 459-р.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17372/09 по делу N А55-3784/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17367/09 по делу N А19-19038/08-52
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17192/09 по делу N А40-64552/06-11-497
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17135/09 по делу N А33-15146/2005
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 16999/09 по делу N А41-13282/09
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16851/09 по делу N А32-11604/2008-33/220
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 16737/09 по делу N А40-95828/08-40-552
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 16687/09 по делу N А74-294/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16660/09 по делу N А27-7654/2008-5
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 16478/09 по делу N А40-8946/09-6-104
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16307/09 по делу N А46-13673/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 16283/09 по делу N А34-571/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16238/09 по делу N А13-10075/2008
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 16237/09 по делу N А45-3876/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-15012/09 по делу N А12-17975/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-14977/09 по делу N А07-4281/2008-А-ГАР/КИН
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-14782/09 по делу N А82-13428/2008-20
"О приостановлении производства по делу"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-11556/09
"Об отказе в исправлении опечатки"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17039/09 по делу N А40-12550/09-2-65
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17767/09 по делу N А40-55640/07-9-534
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-2607/09 по делу N А41-16075/08
В передаче дела по иску об истребовании доли в уставном капитале общества из незаконного владения для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, поскольку суд кассационной инстанции, направляя дело на новое рассмотрение, правомерно исходил из того, что дело рассмотрено судом первой инстанции в отсутствие третьего лица, не извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17380/09 по делу N А60-11194/2008-СР
В передаче дела по иску о государственной регистрации перехода права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку договор купли-продажи является незаключенным и не порождает права и обязанности для сторон по нему в силу требований ст. 432 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17363/09 по делу N А56-14384/2008
В передаче дела по иску о защите деловой репутации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемые сведения не носят порочащего характера.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17296/09 по делу N А57-4474/2009
В передаче дела о взыскании денежных средств для пересмотра в порядке надзора отказано, так как каждый участник долевой собственности, независимо от того, является ли он членом товарищества собственников жилья, обязан соразмерно со своей долей участвовать в издержках по содержанию и сохранению общего имущества.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17277/09 по делу N А40-89766/08-30-544
В передаче дела о взыскании солидарно неосновательно выплаченных по аккредитиву средств, комиссии за открытие аккредитива, за авизование, за проверку документов и упущенной выгоды для пересмотра в порядке надзора отказано, так как неправильная выплата средств по аккредитиву произведена именно исполняющим банком, однако убытки в виде упущенной выгоды возникли в связи с ненадлежащим исполнением третьим лицом обязательств, а не в связи с открытием ответчиком аккредитива.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17257/09 по делу N А60-4359/2009-С9
В передаче дела о признании незаконными бездействия финансового управления по неисполнению решения суда об обязании приостановить осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах должника, бездействия главы муниципального образования по выделению лимитов бюджетных обязательств для исполнения требований исполнительного листа для пересмотра в порядке надзора отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17253/09 по делу N А74-283/2009
В передаче дела по иску о сносе самовольных построек и освобождении земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как доказательства нарушения ответчиком права пользования истцом спорного земельного участка последним не представлены, кроме того, имел место раздел земельного участка, при этом сторонами были согласованы границы землепользования.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17252/09 по делу N А55-17798/2007
В передаче дела по заявлению о признании права собственности на объект незавершенного строительства для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суд установил, что общество осуществило строительство капитального объекта недвижимости на арендованном земельном участке, не отведенном для этих целей, без получения разрешения для строительства объекта недвижимого имущества, и правомерно отказал в удовлетворении заявления, указав на отсутствие оснований для признания права собственности.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17248/09 по делу N А40-45330/09-121-154
В передаче дела о признании недействительными решения налогового органа о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ и соответствующих записей, внесенных в реестр, для пересмотра в порядке надзора отказано, так как заявителем оспаривается решение о предстоящем исключении некоммерческой организации, основная цель деятельности которой не связана с осуществлением предпринимательской деятельности, исходя из чего, судами сделан обоснованный вывод о неподведомственности спора арбитражному суду.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17239/09 по делу N А51-11279/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным зарегистрированного права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суды приняли во внимание то, что договор, послуживший основанием к регистрации права хозяйственного ведения предприятия, признан недействительным по акту суда, этим же актом установлено, что основания возникновения права хозяйственного ведения у предприятия в отношении спорного имущества отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17201/09 по делу N А40-3876/08-82-51
В передаче дела по иску о признании права общей долевой собственности на общее имущество дома для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, посчитав, что спорное имущество по своим техническим характеристикам и функциональному назначению не может быть отнесено к имуществу, на которое у собственников жилых помещений возникает право общей долевой собственности, суды обоснованно отказали в удовлетворении иска.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17200/09 по делу N А75-1314/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными решения антимонопольного органа и предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17191/09 по делу N А40-96260/08-56-817
В передаче дела по иску о солидарном взыскании с ответчиков номинальной стоимости облигаций, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским судом.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17181/09 по делу N А22-893/08/4-116
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды пришли к правомерному выводу об отсутствии оснований для взыскания неосновательно приобретенного имущества в виде арендной платы.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17176/09 по делу N А40-21517/08-32-174
В передаче дела о взыскании задолженности по оплате работ по изготовлению и монтажу устройств перемещения таксофонов для пересмотра в порядке надзора отказано, так как пропуск срока исковой давности является основанием для отказа в иске.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17172/09 по делу N А17-390/2009-05-20
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на добавленную стоимость, пеней, штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку обществом соблюдены условия предъявления к вычету и возмещению сумм НДС за спорный период, инспекцией не представлено доказательств получения обществом необоснованной налоговой выгоды.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17160/09 по делу N А60-4222/2009-С9
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия главы муниципального образования по выделению лимитов бюджетных обязательств для исполнения требований исполнительного листа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку финансовым управлением не представлено доказательств совершения действий, направленных на своевременное исполнение судебных решений, а также доказательств невозможности исполнения других обязанностей.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17151/09 по делу N А53-19959/2008
В передаче дела по иску о признании недействительными торгов и договора купли-продажи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд пришел к правомерному выводу о недоказанности проведения торгов с нарушением правил, установленных законом, которые повлекли за собой неправильное определение результата торгов.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17140/09 по делу N А56-48031/2008
В передаче дела по иску об исключении ответчика из состава участников общества с ограниченной ответственностью для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд не установил оснований, предусмотренных ст. 10 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", для исключения ответчика из состава участников общества.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17129/09 по делу N А53-219/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17107/09 по делу N А76-28450/2008-54-841/36
В передаче дела о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как налогоплательщик был лишен возможности ознакомиться с расчетами, составленными управлением, и представить по ним контрдоводы, что привело к недостоверному определению налоговой базы по налогу на добавленную стоимость.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17107/09 по делу N А76-28450/2008-54-841/36
В передаче дела о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как налогоплательщик был лишен возможности ознакомиться с расчетами, составленными управлением, и представить по ним контрдоводы, что привело к недостоверному определению налоговой базы по налогу на добавленную стоимость.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17100/09 по делу N А33-12556/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд правомерно установил факт ненадлежащего извещения общества налоговым органом о рассмотрении материалов налоговой проверки, что на основании п. 14 ст. 101 НК РФ является основанием для отмены решения налогового органа, принятого по результатам налоговой проверки.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17097/09 по делу N А33-13325/2008
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд пришел к обоснованному выводу о том, что замена стороны в обязательстве произведена только в части права требования, поэтому общество является ненадлежащим ответчиком.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17050/09 по делу N А03-173/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суды сделали обоснованный вывод об отсутствии у общества права на налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17026/09 по делу N А68-1838/09
В передаче дела по иску о государственной регистрации договора аренды встроенного нежилого помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как вступившим в законную силу актом суда по другому делу договор аренды нежилого помещения признан незаключенным, а владение и пользование предпринимателем спорным помещением - незаконным.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17013/09 по делу N А41-3296/08
В передаче дела по иску о взыскании долга по дополнительному соглашению к договору о реализации инвестиционного проекта на проектирование и строительство жилого дома, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, посчитав, что соглашение в части предоставления администрацией квартиры не прекращает ранее возникшее между сторонами спора денежное обязательство, суд пришел к верному выводу о наличии оснований для удовлетворения иска.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17011/09 по делу N А75-6781/2008
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных издержек для пересмотра в порядке надзора отказано, так как в период осуществления звонков с телефонного номера истца с территорий разных городов и государств лицо, использующее этот телефонный номер, за пределы РФ не выезжало и в местах осуществления телефонных разговоров не находилось, услуги фактически оказывались не истцу, а третьим лицам.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16987/09 по делу N А40-7487/08-53-86
В передаче дела о признании прекращения права собственности, признании права собственности за истцом и принятии решения о госрегистрации перехода права собственности на основании договора купли-продажи недвижимости для пересмотра в порядке надзора отказано, так как доказательств, достоверно подтверждающих отчуждение ответчиком нежилого здания по договору купли-продажи недвижимости, не имеется.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16965/09 по делу N А71-9036/2008-Г14
В передаче дела по иску об обязании ответчика заключить гражданско-правовую сделку, направленную на передачу в собственность истца акций общества, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16959/09 по делу N А23-740/09Г-16-63
В передаче дела по иску о взыскании компенсации за нарушение авторских и смежных прав для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как заявленный истцом отказ от иска не противоречит закону и иным нормативным правовым актам и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16918/09 по делу N А40-85294/08-6-667
В передаче дела по иску об изменении договора аренды недвижимого имущества в части размера арендной платы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, установив существенное изменение обстоятельств (принятие государственным органом акта, изменяющего методику расчета арендной платы), суды признали правомерным требование истца о внесении изменений в спорный договор аренды недвижимости.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16904/09 по делу N А57-27822/2005-4
В передаче дела о государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, возвращая апелляционную жалобу по делу, суд обоснованно исходил из того, что при оглашении обжалуемого судебного акта представители кооператива и общества присутствовали в судебном заседании, стороны правом на обжалование указанного акта не воспользовались.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16894/09 по делу N А03-12268/2008
В передаче дела по иску о взыскании долга за оказанные услуги, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды сочли доказанным факт выполнения обществом экспедиционных услуг и понесенных им в интересах ответчика расходов по страхованию груза.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16891/09 по делу N А48-5027/08-2
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа, незаконными действий по безакцептному списанию денежных средств для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно учли, что общество при наличии достаточного остатка средств на расчетном счете предъявило в банк платежные поручения на перечисление в бюджет спорных сумм налогов, факт списания которых с расчетного счета подтвержден и не оспаривается налоговым органом.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16889/09 по делу N А57-5229/07-4-20-116
В передаче дела по иску о признании недействительными протокола общего собрания участников общества и записи в Едином государственном реестре юридических лиц для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды установили, что единственным участником общества является истица, действий, направленных на отчуждение принадлежащей ей доли, она не совершала и в собрании, принявшем решение о выводе ее из состава участников общества, не участвовала.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16830/09 по делу N А11-2257/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа органа местного самоуправления в продлении действия ордера на размещение павильона для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как заявителем не соблюдены условия представления ордера, а именно допущены грубые нарушения торговой деятельности, кроме того; суд установил, что уполномоченным органом отказано в продлении договора аренды земельного участка.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16827/09 по делу N А57-879/2008
В передаче дела о признании недействительными договоров ипотеки и права аренды земельных участков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд обоснованно исходил из того, что суды обеих инстанций при рассмотрении дела надлежащим образом не установили круг обстоятельств, входящих в предмет доказывания, а также подлежащие применению нормы материального права, что могло привести к вынесению неправильного решения по существу.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16815/09 по делу N А12-20764/2008
В передаче дела о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности для пересмотра в порядке надзора отказано, так как на момент представления уточненной налоговой декларации, проведения проверки, составления акта, а также принятия инспекцией оспариваемого решения у общества имелась переплата по налогу на добавленную стоимость, в связи с чем отсутствует состав налогового правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 122 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16799/09 по делу N А64-6881/08-19
В передаче дела по заявлению о признании незаконным акта налогового органа в части доначисления ЕСН и пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как обществом соблюдены условия применения льготной налоговой ставки по уплате единого социального налога.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16797/09 по делу N А64-6889/08-16
В передаче дела по заявлению о признании незаконным акта налогового органа в части доначисления ЕСН и пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как обществом соблюдены условия применения льготной налоговой ставки по уплате единого социального налога.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16768/09 по делу N А32-2293/2009-22/13
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору поставки, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку ответчик не представил доказательств надлежащего исполнения обязательств по спорному договору.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16757/09 по делу N А11-9332/2007-К1-14/455
В передаче дела по иску об обязании изготовить и передать техническую документацию на жилой дом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении иска, правомерно признал недоказанным наличие истребуемой документации у ответчиков.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16743/09 по делу N А07-14328/2008
В передаче дела по иску о признании решения собрания кредиторов недействительным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу о соответствии обстоятельств привлечения арбитражным управляющим третьих лиц для обеспечения своих обязанностей, указанных в иске, требованиям закона.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16720/09 по делу N А29-2655/2009
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку доказательств, свидетельствующих о фактическом использовании обществом спорного земельного участка, налоговым органом не представлено.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 16971/09 по делу N А06-2623/2009
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении исковых требований, суды исходили из того, что доказательств оплаты ответчику не арендных, а иных платежей заявителем не представлено.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 16963/09 по делу N А06-5286/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 16767/09 по делу N А33-2147/2009
В передаче дела по заявлению о признании частично незаконными решения антимонопольного органа и предписания об обязании внести изменения в конкурсную документацию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16715/09 по делу N А14-2324-2008-91/18
В передаче дела по иску об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора на поставку электрической энергии, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку доказательств, обосновывающих доводы о том, что закрытое распределительное устройство является неотъемлемой частью подстанции, истцом не представлено.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16714/09 по делу N А10-458/2009
В передаче дела по иску о признании недействительным договора аренды для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16695/09 по делу N А29-982/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий администрации муниципального района, выразившихся в отказе в предоставлении в аренду земельного участка, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд не установил нарушений в действиях администрации, а потому правомерно отказал в удовлетворении заявления.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16685/09 по делу N А51-11043/2008-24-243
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за отпущенную тепловую энергию и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку материалами дела установлен факт осуществления теплоснабжения компанией в спорный период объектов жилого фонда, суды пришли к правомерному выводу об обязанности администрации ее оплатить.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16683/09 по делу N А06-7482/2008
В передаче дела по заявлению о признании несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, поскольку сумма вознаграждения подлежит исчислению с момента утверждения временного управляющего до даты прекращения производства по делу.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16681/09 по делу N А14-860/2009-27/15
В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора отказано, так как факт оказания предприятием в спорный период услуг и ненадлежащее исполнение кооперативом обязательств по их оплате установлен вступившим в законную силу актом суда по другому делу; поскольку в полном объеме кооперативом погашена задолженность только по истечении длительного времени, вывод суда о наличии оснований для удовлетворения иска является правильным.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16673/09 по делу N А56-31884/2007
В передаче дела о признании договора аренды недействительной (ничтожной) сделкой для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд пришел к выводу о том, что предметом договора аренды является пассажирский павильон, не являющийся объектом недвижимости, и при таких обстоятельствах судом обоснованно применены положения ст. ст. 609 и 651 ГК РФ и названный договор признан заключенным.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16670/09 по делу N А40-92684/08-62-830
В передаче дела по иску о взыскании в порядке суброгации ущерба, возникшего в результате ДТП, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как довод ответчика о том, что полис им как страховщиком не выдавался, был рассмотрен и отклонен судами всех инстанций как неподтвержденный, поскольку заявлен в отношении выдачи полиса страхования ответственности владельца другого автомобиля, а не автомобиля причинившего вред лица.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16666/09 по делу N А76-26346/2008-26-402/79
В передаче дела по иску о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства по оплате поставленной продукции для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, удовлетворяя иск, суды обоснованно исходили из положений ГК РФ, предусматривающих, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с законом и условиями договора, при этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16664/09 по делу N А62-1690/2007
В передаче дела о взыскании убытков, возникших в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору хранения автотранспортных средств, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск частично, обоснованно исходил из доказанности ненадлежащего исполнения хранителем обязательств, размера убытков и причинно-следственной связи между ненадлежащим исполнением обязательств и возникшими убытками.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16663/09 по делу N А32-18251/2008-15/294
В передаче дела по иску о взыскании компенсации за несанкционированное использование аудиовизуального произведения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как факт нарушения ответчиком исключительных авторских прав общества на указанное произведение не подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16627/09 по делу N А55-17675/2008
В передаче дела по иску о взыскании стоимости неосновательно полученного товара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16522/09 по делу N А57-23021/2008-45-9
В передаче дела о признании недействительными актов налогового органа о привлечении к ответственности и об отказе в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора отказано, так как налогоплательщиком были представлены все необходимые документы, кроме того, акт налоговой проверки обществу вручен не был, рассмотрение материалов проверки проведено без участия представителя налогоплательщика и без надлежащего извещения о времени и месте рассмотрения.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16473/09 по делу N А65-14668/2008-СГ5-53
В передаче дела по иску в части взыскания неустойки, начисленной в соответствии с договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, за нарушение сроков выполнения работ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16441/09 по делу N А32-3424/2009-41/61
В передаче дела по иску о признании права хозяйственного ведения на недвижимое имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как автостоянка как сформированный в установленном порядке объект недвижимого имущества с определением границ земельного участка в хозяйственное ведение предприятию правомочным органом собственника не передавалась, доказательств того, что за предприятием было зарегистрировано право хозяйственного ведения на такой объект, заявителем не представлено.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16422/09 по делу N А56-45292/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий судебного пристава по отмене постановления об окончании исполнительного производства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку у судебного пристава не имелось оснований для отмены уже исполненного исполнительного производства при отсутствии доказательств, достоверно свидетельствующих о том, что повторно заграждение установил именно заявитель.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16402/09 по делу N А51-7889/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды, признавая неправомерным применение обществом налоговой льготы, правомерно исходили из наличия в деле доказательств того, что общество, являясь специализированной судоремонтной организацией, действующей на территории морского порта, оказало услуги по текущему и капитальному ремонтам морских судов.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16388/09 по делу N А40-2247/09-28-29
В передаче дела по иску о взыскании с ответчика денежных средств, перечисленных истцом на основании соглашения, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя иск, правомерно установил, что ответчик не представил доказательств возврата заемных средств истцу.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16382/09 по делу N А40-14229/09-61-93
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за поставленный товар по договору купли-продажи и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды, установив, что между сторонами спора отсутствуют правоотношения по купле-продаже, и исходя из предмета и основания заявленного иска, правомерно отказали в удовлетворении требования грузоотправителя.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16371/09 по делу N А56-52802/2008
В передаче дела о признании незаконными действий налогового органа по отражению в справке о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам задолженности по налогу на пользователей автомобильных дорог и пени для пересмотра в порядке надзора отказано, так как то, что при выдаче обществу справки о состоянии расчетов налоговый орган не учитывал обстоятельства, установленные по другим делам, и не внес соответствующие изменения в карточку лицевого счета, им в судебных заседаниях не оспаривалось.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 16369/09 по делу N А59-895/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору субаренды и пени за просрочку платежа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как материалами дела установлено, что денежные средства своевременно перечислены и зачислены на принадлежащий обществу расчетный счет, поэтому суд пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16353/09 по делу N А60-8169/2009-С5
В передаче дела о признании незаконными акта судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства и действий по возбуждению данного производства для пересмотра в порядке надзора отказано, так как оспариваемые акт и действия являются законными, поскольку акт налогового органа о взыскании налоговых платежей за счет имущества общества соответствовал требованиям, предъявляемым к исполнительным документам ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ, а также требованиям, предусмотренным НК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16350/09 по делу N А60-4154/2009-С5
В передаче дела о признании незаконными акта судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства и действий по возбуждению данного производства для пересмотра в порядке надзора отказано, так как оспариваемые акт и действия являются законными, поскольку акт налогового органа о взыскании налоговых платежей за счет имущества общества соответствовал требованиям, предъявляемым к исполнительным документам ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ, а также требованиям, предусмотренным НК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16348/09 по делу N А76-2449/2009-41-105
В передаче дела о признании недействительными актов налогового органа о зачете подлежащего возмещению из бюджета НДС в счет погашения недоимки по налогу на прибыль, об обязании возместить НДС и выплатить проценты для пересмотра в порядке надзора отказано, так как вступление в законную силу решения налогового органа на дату рассмотрения дела в суде не устраняет пороки, имевшие место на момент вынесения оспариваемых решений о зачете, что является основанием для признания их недействительными.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16331/09 по делу N А60-4199/2009-С5
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о возбуждении исполнительного производства, а действий судебного пристава-исполнителя по возбуждению указанного производства - незаконными для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как постановление налогового органа о взыскании налоговых платежей за счет имущества общества соответствовало требованиям, предъявляемым законом к исполнительным документам.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16327/09 по делу N А36-3965/2008
В передаче дела по заявлению о признании банкротом в порядке, предусмотренном статьей 230 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16262/09 по делу N А07-14654/2008-А-РМФ
В передаче дела о признании недействительным акта налогового органа о привлечении к налоговой ответственности и об обязании произвести возврат излишне уплаченного НДС для пересмотра в порядке надзора отказано, так как документы, представленные обществом в подтверждение произведенных расходов и права на налоговые вычеты по НДС, содержат недостоверные сведения и в силу НК РФ не могут являться основанием для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль и признания права на налоговые вычеты.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16624/09 по делу N А65-8398/2008-СГ5-51
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку факт наличия причинно-следственной связи между действиями первого ответчика и непогашением требований общества, равно как и совершения первым ответчиком действий, противоречащих положениям Закона о банкротстве, представленными материалами не подтверждается.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16615/09 по делу N А49-962/2009
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, поскольку заявителем неправомерно применена система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), так как доля дохода от реализации произведенной им сельскохозяйственной продукции в общем доходе от реализации продукции менее 70 процентов, и заявитель должен произвести перерасчет налоговых обязательств.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16614/09 по делу N А50-735/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным распоряжения органа Федерального агентства по управлению государственным имуществом о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку в результате издания оспариваемого постановления о предоставлении земельного участка третьему лицу нарушены права и законные интересы общества, а потому суд правомерно удовлетворил заявленное требование.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16612/09 по делу N А40-22736/09-160-6"Б"
В передаче дела по заявлению о введении в отношении юридического лица наблюдения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку у заявителей отсутствовали условия, предусмотренные п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве, то есть заявителями не представлены документы, подтверждающие взыскание с должника денежных средств, подтвержденных вступившим в законную силу решением суда, арбитражного суда или третейского суда об их взыскании.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16607/09 по делу N А58-2508/08
В передаче дела по иску в части взыскания упущенной выгоды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку истцом не доказан размер упущенной выгоды.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16600/09 по делу N А32-24704/2008-7/617
В передаче дела по иску о взыскании стоимости утраченной продукции для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как предприниматель (экспедитор по отношению к истцу) не представил суду доказательства, подтверждающие доставку грузополучателю вверенного ему груза, не доказал наличие обстоятельств, которые он не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, и суд обоснованно обязал его возместить истцу убытки в виде действительной стоимости утраченного груза.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16597/09 по делу N А66-8866/2008
В передаче дела по иску о признании незаконным решения об отказе в государственной регистрации договора аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды признали, что отказ регистрирующего органа в государственной регистрации договора аренды неправомерен, поскольку предмет аренды является пристройкой к памятнику и сам по себе не относится к объектам историко-культурного наследия местного значения.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16594/09 по делу N А10-2878/08
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по арендной плате, пени, о расторжении договора аренды, по встречному иску о взыскании стоимости произведенных расходов по устранению недостатков арендованного помещения для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, удовлетворяя оба иска, суды исходили из доказанности факта нарушения ответчиком условий договора об уплате арендной платы, а также факта проведения арендатором капитального ремонта помещения, вызванного неотложной необходимостью.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16590/09 по делу N А36-3899/2008
В передаче дела о признании недействительными договоров купли-продажи имущества, возврате имущества, понуждении заключить договоры купли-продажи, взыскании субсидиарно убытков для пересмотра в порядке надзора отказано, так как заявка истца не содержала конкретной цены, по которой могло быть приобретено имущество должника, в связи с чем не была рассмотрена как не содержащая цены предложения; при таких обстоятельствах конкурсным управляющим правомерно заключены договоры с иными претендентами.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16560/09 по делу N А65-5201/2009-СГ3-33
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по муниципальному контракту и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявленные требования, суды обоснованно исходили из наличия заключенного сторонами по результатам проведенного аукциона муниципального контракта на поставку оборудования, доказанности факта передачи обусловленного контрактом оборудования и отсутствия доказательств его полной оплаты.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16557/09 по делу N А48-598/2009
В передаче дела о взыскании задолженности по договору долгосрочной финансовой субаренды (сублизинга) и пеней за просрочку лизинговых платежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как доказательств внесения заявителем лизинговых платежей по вышеуказанному договору не представлено.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16555/09 по делу N А31-1270/2007-26
В передаче дела о признании недействительным решения в части отказа в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора отказано, так как общество не подтвердило свое право на спорные налоговые вычеты по НДС, при этом судами сделаны обоснованные выводы о том, что счета-фактуры по ряду сделок подписаны неустановленными лицами и что сделки общества с названными контрагентами не обладают признаками реальности.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16543/09 по делу N А40-8646/09-113-100
В передаче дела по иску об обязании ответчика обеспечить доступ истца в арендуемые помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как истец не доказал факт чинения обществом препятствий в допуске к помещениям.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16542/09 по делу N А56-55448/2008
В передаче дела о признании недействительными решений внеочередного общего собрания акционеров и по заявлению о признании незаконным акта налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как вопросы, по которым приняты оспариваемые решения, не относятся к компетенции собрания акционеров и не соответствуют требованиям законодательства о приватизации, а признание их недействительными влечет незаконность принятого государственным органом решения о регистрации таких изменений.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16531/09 по делу N А73-1577/2009
В передаче дела по иску о взыскании долга для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как нарушение арендодателем обязанности по производству капитального ремонта дает арендатору право произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вызванный неотложной необходимостью, и взыскать с арендодателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16525/09 по делу N А67-1340/08
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за фактически оказанные услуги по водоснабжению и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора отказано, так как задолженность предъявлена к взысканию в объеме стоимости поданной предприятием в спорный период обществу холодной воды согласно показаниям установленного на водопроводном вводе в ЦТП прибора учета.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 16480/09 по делу N А50-2825/2009
В передаче дела о взыскании долга по договору аренды и пеней для пересмотра в порядке надзора отказано, так как договор аренды был возобновлен на неопределенный срок, поскольку по истечении срока его действия арендатор продолжал пользоваться помещениями при отсутствии возражений со стороны истца, арендуемые помещения истцу после окончания срока аренды переданы не были, имущество не вывезено, обязательства по своевременному внесению арендной платы арендатором надлежащим образом не исполнены.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17713/09 по делу N А07-4419/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17708/09 по делу N А56-39594/2006
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17704/09 по делу N А76-14198/2008-23-534/33
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17703/09 по делу N А40-57537/08-28-440
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17701/09 по делу N А73-12108/2008
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17697/09 по делу N А39-1678/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17694/09 по делу N А51-9005/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17693/09 по делу N А56-49263/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17691/09 по делу N А51-517/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17690/09 по делу N А13-4494/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17686/09 по делу N А41-3146/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17680/09 по делу N А40-57840/08-51-572
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17679/09 по делу N А23-3038/07Г-19-235
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17674/09 по делу N А65-12347/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17671/09 по делу N А45-13550/2008
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17669/09 по делу N А56-25590/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17668/09 по делу N А40-3075/09-30-35
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17666/09 по делу N А65-27157/2008-СА2-9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17663/09 по делу N А51-345/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17662/09 по делу N А12-17679/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17653/08 по делу N А42-1417/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17648/09 по делу N А11-11652/2008-К2-22/569
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17645/09 по делу N А74-781/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17642/09 по делу N А08-8752/2008-16
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17633/09 по делу N А56-14212/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17630/09 по делу N А40-31164/08-88-73
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17621/09 по делу N А75-1832/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17614/09 по делу N А44-3049/2008
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17612/09 по делу N А53-24952/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17590/09 по делу N А12-11222/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17562/09 по делу N А63-10521/08-С3-16
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17052/08 по делу N А19-2350/08-6
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16089/09 по делу N А32-17734/2007-34/377-2008-58/108
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 16064/09 по делу N А27-6222/2009-6
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 4886/09 по делу N А19-14950/07
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17788/09 по делу N А40-64999/08-102-626
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17760/09 по делу N А67-4891/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17757/09 по делу N А12-5158/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17747/09 по делу N А07-17576/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17744/09 по делу N А42-6604/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17741/09 по делу N А56-3444/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17730/09 по делу N А12-3364/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17725/09 по делу N А56-60193/2008
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17719/09 по делу N А41-23515/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17716/09 по делу N А55-20239/2008-54
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17715/09 по делу N А40-85493/08-129-439
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 17714/09 по делу N А08-3482/2008-29
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16318/09 по делу N А19-19345/08-9
В передаче дела о взыскании стоимости испорченного товара для пересмотра в порядке надзора отказано, так как в период осуществления перевозки спорного груза, принадлежащего истцу, на основании транспортной железнодорожной накладной рефрижераторный вагон находился во временном пользовании (аренде) у третьего лица.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16308/09 по делу N А32-15921/2008-14/1069Б-48УТ
В передаче дела по заявлению об установлении требований кредитора и включении в реестр требований кредиторов общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку факт получения и использования денежных средств, как и факт невозврата их в установленные договорами займа сроки, подтвержден материалами дела и не оспаривается должником.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16303/09 по делу N А12-2628/2009
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку товарищество понесло затраты на содержание общего имущества жилого дома и оказание коммунальных услуг; при недоказанности возмещения соответствующих расходов собственником квартиры суды пришли к правомерному выводу о наличии оснований для взыскания с последнего убытков.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16281/09 по делу N А78-882/2009
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя заявление, правомерно установил, что заявителем соблюдены условия, предусмотренные статьями 171, 172 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16277/09 по делу N А53-15638/08-С2-11
В передаче дела по первоначальному иску о взыскании задолженности и пени в соответствии с условиями соглашения и встречному иску о признании лицензии недействительной для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16276/09 по делу N А53-15635/2008
В передаче дела по иску о взыскании авторского вознаграждения, по встречному иску о признании лицензии недействительной для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд указал, что при разрешении вопроса о взыскании судебных расходов в рамках рассмотрения другого дела представитель истца свои возражения обосновывал только неразумностью понесенных расходов, в связи с чем суд кассационной инстанции оценивал соответствующие доводы.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16151/09 по делу N А27-7314/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды сделали вывод о наличии в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ, в связи с чем обоснованно отказали ему в удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16039/09 по делу N А60-14336/2009-С2
В передаче дела о признании незаконными внесенных изменений в устав общества и исключении ответчика из состава учредителей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Учитывая необходимость проверки доводов заявителей касательно обстоятельств, связанных с их статусом участников общества, дело направлено в суд для проверки правильности применения норм права в порядке кассационного производства.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-14868/09 по делу N А40-83541/08-2-159
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в госрегистрации права оперативного управления на недвижимое имущество для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из того, что представленные заявителем документы полностью соответствуют требованиям, установленным ст. 18 ФЗ от 21.07.1997 N 122-ФЗ для документов, предоставляемых на госрегистрацию.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-14388/09 по делу N А32-16951/2008-36/263
В передаче дела по иску в части применения последствий недействительности договора купли-продажи как ничтожной сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении требований в указанной части, суды обоснованно указали на пропуск истцом срока исковой давности как самостоятельное основание для отказа в иске.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-14355/09 по делу N А33-563/2009
В передаче дела о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как субсидии, полученные обществом, не являются авансами в счет предстоящей реализации товаров (работ, услуг), поскольку поступили целевым назначением из краевого бюджета для приобретения ГСМ, подлежащих использованию при эксплуатации котельной, а не в счет предстоящей реализации, поэтому не должны включаться в налоговую базу.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-14251/09 по делу N А33-16698/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по арендной плате, пени и процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как ответчик свои обязательства по договору аренды надлежащим образом не исполнил, доказательств оплаты арендных платежей в полном объеме на момент рассмотрения дела не представил, сумму задолженности не погасил.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-1045/08 по делу N А40-12560/07-56-93
В передаче дела по заявлению о взыскании стоимости векселей, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, отказывая в удовлетворении иска, суды руководствовались нормами Положения о переводном и простом векселях и правомерно исходили из того, что обстоятельства, приведенные в обоснование иска, не доказаны.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 12771/09 по делу N А04-766/2009
В передаче дела по иску о взыскании убытков, связанных с предоставлением льгот педагогическим работникам за счет средств казны РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя иск, правомерно установил, что она не исполнила в полном объеме расходные обязательства по финансированию субъекта РФ в части передачи средств на компенсацию расходов.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17643/09 по делу N А55-2743/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17600/09 по делу N А67-1433/09
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-16129/09 по делу N А04-8467/08-15/432
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-14996/09 по делу N А53-13215/08-С2-11
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-14529/09 по делу N А59-538/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-12517/09 по делу N А05-371/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17362/09 по делу N А39-218/2009
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с непредставлением истцом доказательств нарушения или ненадлежащего исполнения конкурсным управляющим своих обязанностей.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17219/09 по делу N А36-22/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным решения общего собрания крестьянского (фермерского) хозяйства, на котором были приняты решения о принятии нового члена, об избрании главы, о выходе из членов третьего лица, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как иск обоснованно удовлетворен в связи с принятием решения общего собрания членов хозяйства с нарушением пункта 4 статьи 14 и статьи 16 ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-17178/09 по делу N А76-366/2009-26-339
В передаче дела по иску о взыскании убытков в виде неполученного дохода вследствие расторжения договоров аренды помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-15849/09 по делу N А36-1254/2008
В передаче дела по иску о возложении на ответчика обязанности вернуть истцу недвижимое имущество, внесенное истцом в уставный капитал общества, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-15315/09 по делу N А40-7632/09-134-43
В передаче дела по заявлению о вступлении в дело в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями относительно предмета спора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как судом обоснованно сделан вывод о том, что заявленные требования не могут рассматриваться в качестве самостоятельных требований в отношении предмета спора, поскольку представляют собой возражения против требований истца о признании недействительными спорных решений общего собрания участников общества.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-14434/09 по делу N А55-19811/2008
Дело по заявлению о признании незаконным отказа регистрационного органа в государственной регистрации права собственности передано для пересмотра в порядке надзора, поскольку регистрация права собственности на объекты, на строительство которых было выдано разрешение лицам, обладающим правом аренды на земельный участок, позволит им впоследствии реализовать в порядке ЗК РФ свое право на его выкуп, но собственник участка не давал разрешения о предоставлении его именно для цели строительства.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N ВАС-13863/09 по делу N А47-3050/2009
Дело о признании незаконным акта о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ передано для пересмотра в порядке надзора, так как обязательными условиями для получения застройщиком права на привлечение денежных средств граждан является не только получение разрешения на строительство, опубликование проектной документации, государственная регистрация права на земельный участок, но и наличие договора, заключенного в письменной форме и прошедшего государственную регистрацию.
Определение ВАС РФ от 23.12.2009 N 14780/09 по делу N А63-15174/08-С3-2
В передаче дела о признании договора аренды незаключенным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как судом установлено, что спорный договор, а также приложения к нему не содержат сведений, определенно свидетельствующих о том, какое конкретно оборудование передано в аренду, названные документы не только не конкретны, но и противоречат друг другу, что дало основание суду признать договор незаключенным.
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.12.2009 N 9918/09 по делу N А33-13562/2008
В удовлетворении заявления об отмене акта налогового органа о привлечении к ответственности отказано, так как по вопросам, не урегулированным международным договором, применяются нормы внутригосударственного российского налогового законодательства и в случае непредставления обществом в срок, определенный пунктом 6 раздела 1 Положения, утвержденного двусторонним соглашением от 15.09.2004, налоговой декларации применяются положения НК РФ, предусматривающие такую ответственность.
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.12.2009 N 9133/09 по делу N А60-31077/2007-С1
Дело в части истребования из владения муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства здания водонасосной станции с нежилым пристроем передано на новое рассмотрение, так как суды не дали должной правовой оценки упомянутым фактическим обстоятельствам, приведенным ответчиком и третьим лицом, в целях определения того, имеются ли предусмотренные статьями 301 и 302 ГК РФ условия для удовлетворения заявленного обществом к предприятию виндикационного требования.
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.12.2009 N 366/09 по делу N А04-1211/08-8221/08-5/69
В удовлетворении заявления о признании незаконным решения администрации города об отказе в предоставлении в собственность за плату земельного участка, обязании принять решение о предоставлении его в собственность за плату и подготовить проект договора купли-продажи данного участка отказано правомерно, так как спорный земельный участок ограничен в обороте и не может быть предоставлен в частную собственность.
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.12.2009 N 11596/09 по делу N А12-6155/07-С59
Дело о признании незаконным отказа в предоставлении для строительства земельного участка направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как судами не было учтено, что в пределах охранной зоны все строительство и другие работы подлежат согласованию с исполнительным органом, специально уполномоченным в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, и не решен вопрос о нарушении публичных интересов в результате использования особо охраняемых земель для заявленных целей.
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.12.2009 N 9503/09 по делу N А19-20672/03-13-53
Иск о признании договора купли-продажи недвижимого имущества недействительной (ничтожной) сделкой и применении последствий ее недействительности в виде двусторонней реституции удовлетворен правомерно, так как от имени общества договор подписан неуполномоченным лицом и его воля не была направлена на отчуждение имущества, суд пришел к верному выводу о ничтожности оспоренной гражданско-правовой сделки как противоречащей требованиям ст. ст. 53 и 209 ГК РФ и применил последствия ее недействительности.
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.12.2009 N 6787/09 по делу N А40-57765/08-22-495
Иск о понуждении заключить договор поставки удовлетворен правомерно, так как в силу статьи 445 ГК РФ заключение такого договора для ответчиков, включенных в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов и занимающих доминирующее положение на рынке апатитового концентрата, является обязательным, кроме того, подтверждена экономическая и технологическая возможность ответчиков поставлять истцу апатитовый концентрат.
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.12.2009 N 11175/09 по делу N А44-109/2008
Иск об отмене акта налогового органа о доначислении НДС по эпизоду, связанному с предоставлением премий (бонусов), начислении пеней, штрафа удовлетворен, так как скидки, предоставленные дистрибьюторам, неразрывно связаны с реализацией товара, то есть цена реализации была правомерно уменьшена; по двум другим эпизодам дело направлено на новое рассмотрение, так как результаты выборочной проверки первичных документов ряда контрагентов не могут повлечь признание документально не подтвержденными всех расходов.
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.12.2009 N 12148/09 по делу N А65-22815/2008-СГ1-18
Исковые требования о взыскании задолженности по договору на отпуск тепловой энергии удовлетворены правомерно, поскольку указанный договор заключен именно с индивидуальным предпринимателем, указанным в данном договоре как абонент, и ответственность за неисполнение обязательств несет именно он как сторона договора, принявшая обязательства по этому договору в силу ст. 309 ГК РФ.
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.12.2009 N 10520/09 по делу N А55-11287/2008
Заявление о признании недействительным отказа регистрирующего органа в государственной регистрации договора аренды удовлетворено правомерно, поскольку яхт-клуб является собственником объектов недвижимости, расположенных на спорном земельном участке, право собственности общества на эти объекты зарегистрировано в установленном порядке и никем не оспаривается.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-8637/09 по делу N А43-24276/2008-13-693
В передаче дела по иску о признании недействительными договора аренды нежилого помещения и заявления о зачете для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-2333/09 по делу N А24-17/2007
В передаче дела по иску о признании права собственности и истребовании имущества из чужого незаконного владения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку теплоход выбыл из владения истца помимо воли собственника, так как волеизъявления его правомочного органа на совершение такой сделки не имелось; совершенные с указанным имуществом сделки являются недействительными (ничтожными).
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17661/09 по делу N А50П-1232/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17657/09 по делу N А56-3297/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17644/09 по делу N А33-10047/2009
"О приостановлении исполнения судебных актов"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17638/09 по делу N А56-52213/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17628/09 по делу N А40-82510/09-95-405"Б"
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17627/09 по делу N А41-2844/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17620/09 по делу N А53-25934/2008
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17583/09 по делу N А78-1123/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17568/09 по делу N А40-69831/08-47-627
"О восстановлении срока на подачу заявления и принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17557/09 по делу N А65-3300/2009
"О восстановлении пропущенного процессуального срока и принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17497/09 по делу N А40-59208/07-146-411
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17430/09 по делу N А40-1146/09-92-10
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16752/09 по делу N А45-1914/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 16453/09 по делу N А59-5062/2006-С5
"Об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 16332/09 по делу N А40-18000/09-8-103
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17591/09 по делу N А73-3452/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17514/09 по делу N А75-2895/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17644/09 по делу N А33-10047/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17632/09 по делу N А53-22428/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17623/07 по делу N А33-2340/2007
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17622/09 по делу N А40-57257/08-84-475
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17613/09 по делу N А40-18294/09-159-186
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17608/09 по делу N А40-808/09-17-10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17606/09 по делу N А58-8180/06
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17599/09 по делу N А40-5082/09-91-60
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17589/09 по делу N А33-3093/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17586/09 по делу N А28-8881/2009-222/21
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17547/09 по делу N А19-6730/09-69
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17543/09 по делу N А56-59462/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17530/09 по делу N А33-15634/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17525/09 по делу N А33-3430/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 12636/07 по делу N А40-7366/05-39-76
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17616/09 по делу N А07-15829/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17603/09 по делу N А19-3077/09-67
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17685/09 по делу N А47-7908/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17672/09 по делу N А71-2916/2009Г27
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17735/09 по делу N А75-1833/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17689/09 по делу N А40-85399/08-133-610
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17664/09 по делу N А12-2635/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17664/09 по делу N А12-2635/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17660/09 по делу N А57-1045/09-44
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17659/09 по делу N А73-1807/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17655/09 по делу N А40-70407/08-69-659
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17654/09 по делу N А40-2217/05-51-21
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора (в части)"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17651/09 по делу N А73-860/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17649/09 по делу N А19-16735/08-54
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17647/09 по делу N А42-7838/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17646/09 по делу N А-32-1825/2009-55/32
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17536/09 по делу N А51-11603/200844-328
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17532/09 по делу N А32-10234/2009-48/120
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17503/09 по делу N А55-18321/2008
В передаче дела по заявлению о взыскании страхового возмещения и неустойки по договору страхования имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17433/09 по делу N А40-2565/09-84-20
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным распоряжения государственного органа субъекта РФ для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17354/09 по делу N А51-10391/2008
В передаче дела о взыскании излишне зачисленной на расчетный счет пенсии и пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как списание денежных средств с банковского счета осуществлялось на основании данного пенсионером при жизни распоряжения, следовательно, спорные денежные средства приобретены ответчиком на основаниях, предусмотренных законом, действующими нормативными актами и соглашением сторон.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17325/09 по делу N А12-5037/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по расчетам за оказанные возмездные услуги для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал на необходимость выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для решения вопроса о правильном применении норм права.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17282/09 по делу N А53-25076/08
В передаче дела по иску о признании недействительным заключенного между банком и обществом генерального соглашения об открытии кредитной линии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку оспариваемая сделка направлена на предпочтительное удовлетворение требований банка и привела к банкротству общества.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17193/09 по делу N А11-649/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа об отказе в государственной регистрации юридического лица для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении заявления, правомерно установил, что заявителем не были соблюдены требования, предъявляемые к оформлению документов, необходимых для госрегистрации юридических лиц.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17150/09 по делу N А27-3907/2009-6
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, отказывая в удовлетворении заявления, суды сделали правомерный вывод об отсутствии реальных операций по приобретению заявителем товара у общества с ограниченной ответственностью.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17146/09 по делу N А31-1866/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку в регистрирующий орган одновременно с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, были представлены все документы, предусмотренные ст. 17 ФЗ от 08.08.2001 N 129-ФЗ.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17078/09 по делу N А40-57163/09-10-371
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по кредитному договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как доказательств в подтверждение расторжения кредитного договора заявителем не представлено, в то время как требование кредитора, исполнившего свои обязательства по предоставлению денежных средств заемщику, о досрочном выполнении последним своих обязательств по возврату кредита договором не приравнено к расторжению указанной сделки.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17077/09 по делу N А76-5237/2009-57-138
В передаче дела о признании недействительным решения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, для пересмотра в порядке надзора отказано, так как в регистрирующий орган одновременно с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, были представлены все документы, предусмотренные ст. 17 ФЗ от 08.08.2001 N 129-ФЗ, в связи с чем у него не было оснований для отказа в их государственной регистрации.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17028/09 по делу N А78-7049/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным инкассового поручения инспекции в части взыскания НДС и об обязании налогового органа возвратить указанный налог для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно исходили из наличия обстоятельств, установленных вступившими в законную силу судебными актами по другому делу.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16912/09 по делу N А59-6627/2008
В передаче дела о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду для пересмотра в порядке надзора отказано, так как общество в процессе своей деятельности оказывает негативное воздействие на окружающую среду и в силу статьи 16 ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ обязано вносить обязательные публично-правовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16860/09 по делу N А24-233/2008
В передаче дела о частичной отмене акта налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как пакет документов по нулевой ставке при реализации драгоценных металлов представлен; не возникло у общества обязанности по удержанию налога с доходов иностранных организаций, поскольку они являются резидентами иностранных государств, с которыми у РФ имеется соглашение об избежание двойного налогообложения; в части водного налога лимит водопользования не был превышен.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16846/09 по делу N А15-869/08
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как факт пропуска спорного трафика через зоновый транзитный узел истца от абонентов ответчика к абонентам третьего лица не подтвержден надлежащими доказательствами.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16838/09 по делу N А56-32094/2008
В передаче дела о взыскании страхового возмещения по договору страхования для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал на нарушения норм процессуального права, выразившиеся в неисследовании доказательств возникновения предусмотренного в договоре страхового случая и наличия оснований для освобождения страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16818/09 по делу N А58-5152/07
В передаче дела по иску о взыскании долга, пени и по встречному иску о взыскании вознаграждения, расходов и морального вреда для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суд, удовлетворяя частично первоначальный иск, исходил из наличия долга по перечислению средств, полученных от абонентов; встречный иск частично подтвержден доказательствами, возможность компенсации морального вреда в связи с нарушением имущественных прав предпринимателя законом не предусмотрена.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16791/09 по делу N А27-16634/2008-2
В передаче дела о признании частично недействительным акта налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как применение обществом вычетов по НДС по спорным счетам-фактурам обоснованно; кроме того, при принятии оспариваемого акта нарушен порядок, установленный ст. 101 НК РФ: налогоплательщик не был извещен о времени и месте рассмотрения материалов, полученных по результатам дополнительных мероприятий налогового контроля.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16740/09 по делу N А29-9538/2008
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как предприниматель необоснованно применял режим налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, поскольку осуществляемая им в спорные периоды деятельность не является деятельностью по оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов в целях данного налога.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16680/09 по делу N А60-10742/2009-С3
В передаче дела по иску о взыскании убытков, возникших в связи с прекращением оказания услуг по договору, для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суд пришел к выводу, что документы об имущественном положении, представленные в суд первой инстанции, обоснованно не приняты во внимание при рассмотрении ходатайства об уменьшении размера госпошлины по апелляционной жалобе, так как с момента представления документов прошло полгода, имущественное положение общества могло измениться.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16625/09 по делу N А23-4548/08Г-15-242
В передаче дела об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора на отпуск тепловой энергии в горячей воде, для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, так как ссылка на то, что стороной договора являются не граждане, а коммерческая организация, не принимается, поскольку в данном случае коммунальный ресурс приобретается у ресурсоснабжающей организации компанией как исполнителем не в целях перепродажи, а для предоставления гражданам - потребителям коммунальной услуги.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16602/09 по делу N А62-5841/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате выполненных работ по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку ответчиком произведена оплата выполненных истцом работ лишь в части, а потому суд пришел к правомерному выводу о том, что взысканию подлежит задолженность в оставшейся части.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16558/09 по делу N А32-15017/2009-6/338
В передаче дела по заявлению о признании недействительным отказа органа местного самоуправления произвести зачет стоимости неотделимых улучшений арендованного помещения при определении его рыночной цены для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя заявление, правомерно установил, что предприниматель имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в собственность с зачетом стоимости неотделимых улучшений.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16549/09 по делу N А40-69699/08-75-314
В передаче дела об обязании возместить НДС и уплатить проценты за несвоевременный возврат НДС для пересмотра в порядке надзора отказано, так как налоговый орган в нарушение ст. 176 НК РФ не вынес решения по результатам проведения камеральной проверки налоговой декларации общества по НДС за спорный период, а обществом в материалы дела представлены все документы, предусмотренные налоговым законодательством, для подтверждения своего права на применение налоговых вычетов по НДС.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16539/09 по делу N А60-10360/2009-С10
В передаче дела о признании недействительным акта налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как по условиям мировых соглашений вся начисленная, но невыплаченная налогоплательщику прибыль по ничтожным договорам о совместной деятельности была учтена в составе кредиторской задолженности, а после составления ликвидационного баланса переведена на баланс предприятий нефтепродуктообеспечения и учтена в качестве дохода, с которого был исчислен и уплачен в бюджет налог на прибыль.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16535/09 по делу N А55-3996/2009
В передаче дела о признании незаконным отказа в госрегистрации права постоянного бессрочного пользования за общественной организацией на земельный участок и понуждении ответчика устранить допущенные нарушения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как ответчик действовал в пределах полномочий, предоставленных ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 21.07.1997 N 122-ФЗ.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16484/09 по делу N А64-5460/08-14
В передаче дела о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как в нарушение положений статьи 65 АПК РФ общество не представило контррасчет, а также доказательств оплаты электрической энергии, исходя из дифференцированного тарифа по зонам суток.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 16802/09 по делу N А32-9572/2009
В передаче дела по иску о признании незаконным отказа органа местного самоуправления в предоставлении преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого муниципального недвижимого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 16786/09 по делу N А06-359/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 16776/09 по делу N А46-4933/2009
В передаче дела по иску о признании недействительным договора аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 16748/09 по делу N А12-5231/2008
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суды, исходили из того, что выгодоприобретателем произведенных истцом неотделимых улучшений является ответчик.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 16723/09 по делу N А40-57837/08-6-534
В передаче дела по иску о выселении из нежилого помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как по истечении договора аренды ответчиком помещение не было передано арендодателю в установленном законодательством порядке.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 16679/09 по делу N А73-1080/2008
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как судами установлено, что изменения, касающиеся изменений порядка расчетов арендной платы, в установленном порядке не согласованы и не зарегистрированы, вместе с тем ответчиком фактически производилась оплата арендной платы в измененном размере.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 16641/09 по делу N А03-5741/2007
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды пришли к правомерному выводу о том, что представленные истцом доказательства не подтверждают, что им произведены расходы по ремонту находящегося в его пользовании помещения в спорный период.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 16589/09 по делу N А55-19558/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа об отказе в государственной регистрации юридического лица для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку заявительницей был представлен пакет документов для государственной регистрации общества, созданного путем реорганизации в форме преобразования некоммерческого партнерства, соответствующий требованиям ст. 14 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17658/09 по делу N А40-96420/08-89-811
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17615/09 по делу N А43-9302/2004-10-324
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17579/09 по делу N А49-5560/2008-255/4
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17520/09 по делу N А71-5885/2008-А18
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17455/09 по делу N А32-13295/2009-46/129
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16648/09 по делу N А32-15493/2000-15/419
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16429/09 по делу N А40-90205/08-39-786
В передаче дела о взыскании страхового возмещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как в рассматриваемом случае невключение кассиром, отлучившимся на время обеденного перерыва из помещения операционной кассы, охранной сигнализации является обстоятельством, способствовавшим совершению посторонними лицами хищения застрахованных денежных средств, поэтому применительно к условиям заключенного договора страхования освобождающим страховщика от выплаты страхового возмещения.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16407/09 по делу N А64-347/09-21
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате электрической энергии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как указание обществом в счетах на оплату электрической энергии ее стоимости без соответствующей разбивки и сомнения заявителя в правильности расчета нерегулируемой цены не являются основанием для отказа потребителя от ее оплаты по свободным (нерегулируемым) ценам.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16339/09 по делу N А73-1022/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к правильному выводу о том, что потребленная в спорный период электрическая энергия подлежала оплате садоводческим товариществом по тарифу для городского населения.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16326/09 по делу N А43-2073/2009-8-66
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате работы дневного стационара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что размер задолженности по договору документально подтвержден и ответчиком не оспаривается.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16294/09 по делу N А80-107/2007
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договорам подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как выполнение ремонтных работ ответчиком надлежащим образом не доказано.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16287/09 по делу N А52-5602/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований для применения предусмотренного пунктами договора порядка определения количества потребленной комбинатом в спорный период электрической энергии.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16266/09 по делу N А12-1432/2009
В передаче дела об обязании направить подписанный проект договора энергоснабжения для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суд, руководствуясь статьями 12, 445 ГК РФ, статьями 26, 37 ФЗ от 26.03.2003 N 35-ФЗ, Правилами, утв. Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 N 530, пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для ненаправления истцу подписанного проекта договора энергоснабжения, признав избранный им способ защиты права не противоречащим Правилам N 530.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16231/09 по делу N А56-10453/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий должностных лиц и государственных органов власти для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16228/09 по делу N А19-13539/07-48
В передаче дела по иску о расторжении договора купли-продажи доли земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с доказанностью факта оплаты покупателем цены, предусмотренной спорным договором купли-продажи.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-14140/09 по делу N А46-1541/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по арендной плате для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как судом установлены факты заключения, действия договора аренды спорного земельного участка и ненадлежащее исполнение арендатором обязательства по оплате аренды. Взыскивая задолженность с должников солидарно, суд исходил из того, что по данным разделительного баланса невозможно установить правопреемников реорганизованного общества (арендатора).
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-13965/09 по делу N 9513/09
В передаче дела по заявлению о признании недействующими пунктов 1.5 Приложения N 2 и Приложения N 4 к приказу Министерства финансов РФ от 31.12.2008 N 154н для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, поскольку книга учета доходов и расходов является не только документом налогового учета, но и заменяет для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, необходимость ведения бухгалтерского учета, поэтому ее заверение налоговым органом не противоречит законодательству.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-13640/09 по делу N А45-1139/2009-17/24
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-13562/09 по делу N А70-2562/29-2009
В передаче дела о признании недействительным акта уполномоченного органа о предоставлении в аренду земельного участка для строительства для пересмотра в порядке надзора отказано, так как заявителем не представлены документы, подтверждающие наличие у него прав землепользования по указанному адресу, право собственности зарегистрировано после издания оспариваемого акта, кроме того, на момент регистрации права объектов недвижимости, принадлежащих обществу, фактически не существовало.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16482/09 по делу N А13-15705/2004-20
В передаче дела по заявлению о замене взыскателя по исполнительному листу в порядке процессуального правопреемства для пересмотра в порядке надзора отказано, поскольку представленный договор цессии не соответствует закону и является ничтожной сделкой, так как в силу ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, заявители вправе потребовать друг от друга возврата полученного ими по этой сделке.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16479/09 по делу N А44-68/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании страхового возмещения по договору страхования транспортных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, направляя дело на новое рассмотрение, обоснованно указал на нарушения норм процессуального права, выразившиеся в неисследовании доказательств возникновения предусмотренного в договоре страхового случая.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16475/09 по делу N А32-2074/2007
В передаче дела по иску об устранении препятствий в пользовании имуществом путем демонтажа высоковольтной линии электропередачи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в иске, суд обоснованно исходил из того, что спорная линия электропередачи находится за пределами территории фирмы, расстояние от проводов линии электропередачи до производственного корпуса фирмы соответствует действующим нормативам.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16454/09 по делу N А62-1902/2009
В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения по договору страхования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отменяя решение, постановление апелляционной инстанции и направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал на нарушения норм процессуального права, выразившиеся в неисследовании доказательств, обосновывающих размер и расчет требуемой истцом суммы.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16453/09 по делу N А59-5062/2006-С5
В передаче дела по заявлению о признании недействительными распоряжения уполномоченного органа о продаже земельного участка и договора купли-продажи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16452/09 по делу N А56-38808/2008
В передаче дела о взыскании страхового возмещения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как гражданская ответственность причинителя вреда застрахована региональным филиалом ответчика, суды обоснованно применили положения части 5 статьи 36 АПК РФ, определяющей подсудность исков к юридическому лицу, вытекающих из деятельности его филиала, по месту нахождения филиала.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16431/09 по делу N А60-36935/2008-С7
В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как ответчиком не доказано возникновение ДТП ранее срока получения транспортным средством механических повреждений, кроме того имевшее место несвоевременное обращение страхователя в органы ГИБДД с сообщением о ДТП не повлияло на обязанность страховщика по выплате страхового возмещения.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-14422/09 по делу N А03-13560/2008
Дело по заявлению о признании недействительным предписания Управления внутренних дел передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора, так как ООО не обеспечена безопасность и сохранность хранения оружия, не исключена возможность доступа посторонних лиц в период хранения, выдачи, приема, и обслуживания оружия, что является нарушением Закона об оружии и изданных во исполнение его иных нормативных актов.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16311/09 по делу N А50-936/2009
В передаче дела по иску о признании незаконными действий ответчика по ограничению водоснабжения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к правильному выводу об осуществлении обществом процедуры ограничения подачи питьевой воды с нарушением порядка введения ограничения водоснабжения.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-16286/09 по делу N А76-4064/2009-18-319
В передаче дела о взыскании долга за потребленную электроэнергию для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды обоснованно исходили из обязанности ответчика произвести оплату за электрическую энергию, потребленную местами общего пользования жилых многоквартирных домов, находящихся в его управлении.
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N ВАС-17142/09 по делу N А07-15029/2009
В передаче дела по заявлению о привлечении конкурсного управляющего к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, сделал обоснованный вывод о том, что согласие кредиторов на привлечение специалистов получено не было, расходы на их привлечение повлекли увеличение текущей задолженности, что противоречило требованиям ст. 24 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве).
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17546/09 по делу N А60-5357/2009-С1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17540/09 по делу N А68-2534/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 22.12.2009 N 17458/09 по делу N А76-1862/2009-56-139
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 8527/09 по делу N А51-1387/2008-42-81
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17635/09 по делу N А70-9068/18-2008
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17629/09 по делу N А35-333/2009-С19
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17625/09 по делу N А40-18528/08-7-149
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебных актов"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17585/09 по делу N А76-2149/2009-1-425
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17553/09 по делу N А76-5459/2009-17-269
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17452/09 по делу N А75-440/2009
"Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17420/09 по делу N А33-8014/2009
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17404/09 по делу N А32-7398/2009-25/51-АЖ
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17401/09 по делу N А19-2683/07-58-14
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 16645/09 по делу N А12-7088/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16421/09 по делу N А73-11547/2006-36
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 1637/09 по делу N А08-3498/07-12-28
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 16196/09 по делу N А50-3194/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 16148/09 по делу N А12-7087/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 16142/09 по делу N А58-1832/08
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-15799/09 по делу N А72-3559/2009
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 15302/09 по делу N А40-94181/08-79-712
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 14518/09 по делу N А59-851/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-13783/09 по делу N А53-21065/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-13294/09 по делу N А40-76659/08-48-666
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-11580/09 по делу N А12-17466/08
"Об отказе в исправлении опечатки"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 1784/09 по делу N А55-1332/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17706/09 по делу N А61-1528/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17652/09 по делу N А01-780/08-5
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17640/09 по делу N А40-11846/09-70-27
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17635/09 по делу N А70-9068/18-2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17631/09 по делу N А51-1285/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17626/09 по делу N А40-90385/08-1-620
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17625/09 по делу N А40-18528/08-7-149
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17624/09 по делу N А23-297/09А-18-7
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17619/09 по делу N А57-24322/2008-270
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17618/09 по делу N А33-16226/2008
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17617/09 по делу N А05-1670/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17611/09 по делу N А40-57415/08-151-251
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17609/09 по делу N А53-13347/2008-С4-4
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17607/09 по делу N А13-10590/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17604/09 по делу N А03-13202/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17602/09 по делу N А76-29321/2008-26-594/257
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17601/09 по делу N А40-5843/09-64-51
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17597/09 по делу N А40-7749/09-6-91
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17596/09 по делу N А40-95678/08-6-767
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17595/09 по делу N А40-88796/08-89-740
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17594/09 по делу N А40-83570/08-6-653
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17593/09 по делу N А42-6719/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17592/09 по делу N А40-7753/09-28-91
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17588/09 по делу N А50-1776/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17587/09 по делу N А51-653/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17585/09 по делу N А76-2149/2009-1-425
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17581/09 по делу N А56-4251/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17578/09 по делу N А33-3186/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17575/09 по делу N А27-1666/2009-1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17574/09 по делу N А27-1967/2009-1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17567/09 по делу N А03-638/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17564/09 по делу N А40-20679/09-67-244
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17563/09 по делу N А04-8531/08-15/434
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17562/09 по делу N А63-10521/08-С3-16
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17562/09 по делу N А63-10521/08-С3-16
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17562/09 по делу N А63-10521/08-С3-16
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17554/09 по делу N А46-21379/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17553/09 по делу N А76-5459/2009-17-269
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17550/09 по делу N А27-5881/2009-5
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17549/09 по делу N А46-21344/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17548/09 по делу N А23-505/09Г-6-39
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17544/09 по делу N А27-1849/2009-1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17542/09 по делу N А03-3490/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17541/09 по делу N А19-17384/07-19
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17537/09 по делу N А53-2442/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17533/09 по делу N А45-14018/2008
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17529/09 по делу N А48-39/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17524/09 по делу N А46-21038/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17522/09 по делу N А40-5721/09-147-3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17521/09 по делу N А03-11589/2006
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17519/09 по делу N А27-665/2009-2
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17512/09 по делу N А65-19706/2009-СГ3-12
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17509/09 по делу N А40-77690/08-92-633
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17507/09 по делу N А33-12729/2008
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17500/09 по делу N А40-38436/09-2-239
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17487/09 по делу N А46-1835/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17481/09 по делу N А40-19100/08-155-125
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17472/09 по делу N А32-17142/2006-14/443
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17466/09 по делу N А40-4363/09-104-30
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17463/09 по делу N А56-2575/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17462/09 по делу N А26-5933/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17457/09 по делу N А27-1364/2009-2
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17454/09 по делу N А05-12550/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17452/09 по делу N А75-440/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17448/09 по делу N А40-8022/09-3-88
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17444/09 по делу N А56-59205/2008
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17428/09 по делу N А48-5217/06-10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17421/09 по делу N А75-1075/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 1704/09 по делу N А08-3471/2007-29-3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16609/09 по делу N А81-4234/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 1637/09 по делу N А08-3498/07-12-28
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 15135/08 по делу N А56-15467/2006
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 14183/09 по делу N А78-1996/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16980/09 по делу N А53-16049/2008-С5-34
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, проверив соответствие представленных обществом документов требованиям статей 169, 172 Налогового кодекса РФ, судами установлено, что обществом выполнены требования налогового законодательства и представлен полный пакет документов, подтверждающий правомерность применения налоговых вычетов.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17605/09 по делу N А51-465/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17573/09 по делу N А46-1730/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17558/09 по делу N А60-6003/2009-С2
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17556/09 по делу N А40-81513/08-120-432
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17523/09 по делу N А55-18255/2008
"Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17518/09 по делу N А55-10280/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17516/09 по делу N А40-3116/09-2-15
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17510/09 по делу N А40-44968/09-79-281
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17506/09 по делу N А40-58996/08-72-376
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17494/09 по делу N А41-4939/09
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17488/09 по делу N А53-5943/09
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17461/09 по делу N А43-30991/2008-1-458
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-14027/09 по делу N А72-8587/2008-16/428
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-12933/09 по делу N А56-17892/2008
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-618/09 по делу N А12-5120/99-С8
В передаче дела о признании права собственности на имущество, переданное по договору аренды, и истребовании его из чужого незаконного владения для пересмотра в порядке надзора отказано, так как решением суда по данному делу признано право собственности истца на спорное имущество и оно было истребовано у ответчика уже после ареста и реализации на торгах физическим лицам, факт состоявшихся торгов является вновь открывшимся обстоятельством по данному делу.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-5504/09 по делу N А41-27234/08
В передаче дела по заявлению о признании несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по делу, обоснованно исходил из того, что в деле отсутствуют доказательства как наличия, так и отсутствия у должника имущества и заявителем не представлены доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения имущества должника, за счет которого могут быть покрыты расходы по настоящему делу о банкротстве.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-2760/09 по делу N А02-504/2005
В передаче дела о взыскании вознаграждения за проведение процедуры ликвидации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как то обстоятельство, что по данному делу ошибочно не была введена упрощенная процедура банкротства отсутствующего должника, не может лишать ликвидатора права на получение вознаграждения, поскольку им проведены ликвидационные процедуры в соответствии с законом.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-1893/09 по делу N А60-1280/2007-С1
В передаче дела о взыскании неосновательного обогащения и убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно исходил из того, что по данному делу судами предыдущих инстанций не установлены обстоятельства, исходя из которых на сторону сделки при возврате стоимости имущества в порядке применения последствий недействительности должна быть возложена обязанность возвратить сумму, превышающую стоимость, согласованную изначально сторонами.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17389/09 по делу N А82-5929/2009-21
В передаче дела по заявлению о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как требование о выплате действительной стоимости доли и ее расчет должны направляться исключенным из общества участникам общества, а не одному из участников общества.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17335/09 по делу N А65-1097/2009-СА3-43
В передаче дела по заявлению о признании незаконными решения антимонопольного органа и предписания об устранении нарушений законодательства о размещении заказов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17240/09 по делу N А41-12425/08
В передаче дела по иску о взыскании вексельного долга для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как вексельный долг подтвержден подлинником векселя, находящимся в материалах дела, истец является законным обладателем указанной ценной бумаги, соответствующей по форме и содержанию требованиям Положения о переводном и простом векселе, а ответчик, являясь прямым должником перед векселедержателем, обязан оплатить вексель.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17235/09 по делу N А21-1798/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий таможенного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, удовлетворяя заявление, суды правомерно исходили из признания действий таможенного органа незаконными.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17229/09 по делу N А12-739/2009
В передаче дела по иску о защите деловой репутации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку обстоятельствами, имеющими в силу ст. 152 ГК РФ значение для дела, являются: факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17216/09 по делу N А40-257/09ип-47
В передаче дела по заявлению о процессуальном правопреемстве для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку уступка страховщиком по договору имущественного страхования права (требования) в порядке суброгации лицу, не имеющему лицензии на осуществление страховой деятельности, не противоречит законодательству.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17158/09 по делу N А56-38972/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности на основании статьи 16.10 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд кассационной инстанции обоснованно исходил из доказанности наличия в действиях общества состава административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17116/09 по делу N А33-5322/2009
В передаче дела по заявлению о ликвидации ЗАО для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по делу, обоснованно исходил из того, что недействующее юридическое лицо подлежит исключению из Единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном ФЗ от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17184/09 по делу N А40-9334/09-119-30
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения таможенного органа по таможенной стоимости товаров, требования об уплате таможенных платежей для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, поскольку, отказывая в удовлетворении заявления, суд правомерно исходил из признания решения и действий таможенного органа законными.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17164/09 по делу N А05-6297/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения таможенного органа об отказе возвратить излишне уплаченные таможенные сборы за таможенное оформление по полным периодическим декларациям для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно исходили из признания решения таможенного органа незаконным.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17144/09 по делу N А75-3405/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности по статье 14.31 КоАП РФ за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17131/09 по делу N А05-4029/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия таможни, выразившегося в невозврате излишне уплаченных таможенных сборов при подаче полных периодических деклараций, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из признания действия (бездействия) таможенного органа незаконным.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17113/09 по делу N А59-3650/2008
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку освобождение налогового органа от уплаты государственной пошлины на основании пп. 1.1 п. 1 ст. 333.37 НК РФ не влияет на порядок взыскания судебных расходов на основании п. 1 ст. 110 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17015/09 по делу N А65-20823/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка, пеней и о расторжении этого договора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как выводы судов сделаны без установления всех имеющих значение для дела обстоятельств, в том числе без установления вида деятельности общества на земельном участке в течение всего периода времени, за который образовалась задолженность по арендной плате.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-17012/09 по делу N А45-9701/2008
В передаче дела по иску о взыскании судебных расходов, связанных с оплатой услуг представителя, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как взыскание судебных расходов в заявленном истцом размере отвечает принципу разумности.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 17000/09 по делу N А40-851/09-2-1
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений таможенного органа о предварительной классификации товаров для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16972/09 по делу N А14-12241-2008-449/5
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как вступившим в законную силу судебным актом договор об оказании услуг по взысканию дебиторской задолженности признан незаключенным, в связи с чем требование к ответчику по этому договору, уступленное третьим лицом истцу, не могло перейти к последнему.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16957/09 по делу N А73-6694/2009
В передаче дела по иску о взыскании суммы долга по договору подряда, пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16948/09 по делу N А46-8197/2007
В передаче дела по заявлению о включении требований в третью очередь реестра требований кредиторов должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя заявление, правомерно установил, что в подтверждение требований кредитора были представлены договоры займа и первичные бухгалтерские документы, подтверждающие их фактическое исполнение.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 16937/09 по делу N А60-19930/2009-С9
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления антимонопольного органа о привлечении общества к административной ответственности на основании ч. 2.2 ст. 19.5 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16905/09 по делу N А03-11461/2008-28
В передаче дела о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как в противоречие статьям 64 и 66 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" временным управляющим от собственного имени по договору купли-продажи была совершена сделка по отчуждению имущества предприятия, а полученные им по квитанции к приходному кассовому ордеру денежные средства на расчетный счет должника не перечислены.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16865/09 по делу N А75-7938/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемые судебные акты соответствуют позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в постановлениях от 30.01.2007 N 10963/06 и от 30.10.2007 N 8686/07.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16861/09 по делу N А27-1999/2009-7
В передаче дела по иску о взыскании невыплаченных лизинговых платежей и пеней по договорам лизинга для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суды обоснованно исходили из доказанности представленными по делу документами факта надлежащего исполнения лизингодателем обязательств, предусмотренных договорами лизинга, а также факта нарушения ответчиком условий договора.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16849/09 по делу N А14-10229/2008-101/2
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд оценил представленные доказательства, в том числе акт сверки взаимных расчетов между истцом, ответчиком и третьим лицом, и установил, что сделка по переводу долга не соответствует требованиям ч. 2 ст. 64 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и является недействительной, а потому удовлетворил иск в заявленной сумме.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16836/09 по делу N А14-11159/2008-370/12
В передаче дела о признании недействительными торгов по продаже права долгосрочной аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома для пересмотра в порядке надзора отказано, так как отсутствие уведомления истца о допуске его к участию в торгах не препятствовало ему принять участие в торгах, таким образом, не доказано нарушение прав и законных интересов предпринимателя.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16824/09 по делу N А48-2781/08-4
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий федерального государственного учреждения по постановке на кадастровый учет земельного участка и обязании внести в Единый государственный реестр земель запись о прекращении существования земельного участка с указанным кадастровым номером для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16823/09 по делу N А46-19863/2008
В передаче дела по иску о признании недействительными решений общих собраний участников общества, а также изменений, внесенных в учредительные документы общества, и изменений, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных налоговой службой для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16817/09 по делу N А03-8213/07
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на добавленную стоимость, единого социального налога, пеней, штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16785/09 по делу N А73-7973/2007-36
В передаче дела по иску о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16725/09 по делу N А41-8254/09
В передаче дела по иску о взыскании гарантийного взноса по предварительному договору и убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно исходил из того, что в случае отказа общества от заключения основного договора все обязательства сторон считаются прекращенными, при этом гарантийный взнос не подлежит возврату.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16672/09 по делу N А08-8454/2008-19
В передаче дела по иску о признании недействительными договоров ипотеки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в иске, суд обоснованно учел, что на момент совершения данных договоров залогодатель являлся управомоченным собственником, обладал соответствующими правами на предмет залога и был вправе совершать соответствующие сделки, основания для признания их недействительными отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16665/09 по делу N А50-16154/2008-Г29
В передаче дела по иску о применении последствий недействительности сделки - договора передачи взаимных обязательств - для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как договор, признанный ничтожным, частично сторонами исполнен, суды, применяя двустороннюю реституцию, обоснованно исходили из того, что стороны обязаны вернуть друг другу полученное по сделке в натуре в той части, в которой это возможно, а в оставшейся части - возместить стоимость полученного в деньгах.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16650/09 по делу N А40-81278/08-135-678
В передаче дела по иску о расторжении договора аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд установил, что просрочка обществом начала строительства связана с невозможностью своевременного согласования технических документов с государственными органами, представляющими интересы собственника земельного участка, следовательно, допущенное обществом нарушение не может быть квалифицировано как существенное, влекущее расторжение договора.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16616/09 по делу N А43-32448/2008-34-753
В передаче дела по иску о признании недействительными решений совета директоров общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемые решения не нарушают прав и законных интересов истца, являющегося членом совета директоров общества.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16584/09 по делу N А53-9905/2008
В передаче дела по иску о замене товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору купли-продажи, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды правомерно исходили из того, что установленными по делу обстоятельствами и имеющимися в деле доказательствами подтверждается право истца требовать в соответствии с п. 2 ст. 475 ГК РФ замены неисправного транспортного средства.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16575/09 по делу N А45-14272/2008
В передаче дела по иску о признании недействительными решений годового общего собрания акционеров общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку обществом принято решение по вопросу, не включенному в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также нарушены порядок увеличения уставного капитала, предусмотренный п. 4 ст. 28 ФЗ "Об акционерных обществах", и порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16526/09 по делу N А40-86680/08-109-389
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку полученные в результате демонтажа товарно-материальные ценности не участвовали в производстве, а реализовывались сторонней организации; их ценой для отнесения на расходы являлась рыночная цена, определяемая в соответствии со статьей 40 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16461/09 по делу N А41-2035/08
В передаче дела по иску о взыскании процентов за просрочку оплаты вексельного долга для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд правомерно исходил из того, что не имеется оснований для взыскания заявленных процентов, так как установлены обстоятельства, указывающие на отсутствие вины ответчика в задержке исполнения вексельного обязательства, и пропуск истцом срока, установленного статьей 70 Положения о переводном и простом векселе.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16456/09 по делу N А12-849/2009
В передаче дела о признании недействительным решения налогового органа и об обязании прекратить производство о налоговом правонарушении для пересмотра в порядке надзора отказано, так как применение не соответствующего законодательству о налогах и сборах специального налогового режима не освобождает заявителя от уплаты законно установленных налогов при наличии налогооблагаемой базы, пеней за их своевременную неуплату и штрафов за неуплату налогов и непредставление налоговых деклараций.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16442/09 по делу N А76-8902/2008-10-406/98
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору международного лизинга и процентов, начисленных за пользование чужими денежными средствами, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку спорный договор является договором аренды с правом выкупа, действие которого на момент рассмотрения настоящего спора не прекращено.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16438/09 по делу N А27-4798/2009-5
В передаче дела о признании незаконным отказа в реализации преимущественного права и об обязании устранить допущенные нарушения прав и законных интересов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как срок действия договора аренды объекта нежилого фонда, находящегося в собственности города, не прерывался и в настоящий момент продолжает действовать, в период действия договора аренды арендная плата в принудительном порядке не взыскивалась.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16420/09 по делу N А14-11684/2008
В передаче дела о выселении из занимаемого нежилого встроенного помещения для пересмотра в порядке надзора отказано, так как арендатор продолжал пользоваться арендованным помещением после истечения срока действия договора на основании п. 2 ст. 621 ГК РФ, считая его возобновленным на неопределенный срок, однако истец предупредил о прекращении договора аренды и необходимости освободить арендуемое помещение и уведомление было получено обществом.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16384/09 по делу N А55-10755/2008
В передаче дела по иску о расторжении договоров, взыскании неустойки и убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как заявленный истцом отказ от иска не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, поэтому суд, обоснованно руководствуясь указанными статьями, принял заявление об отказе от иска в части требований о расторжении договоров и прекратил производство по делу.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16376/09 по делу N А71-1750/2008-Г13
В передаче дела по иску о признании недействительным договора уступки доли в уставном капитале и признании на нее права собственности и по встречному иску об обязании привести в соответствие учредительные документы в связи с нераспределением доли для пересмотра в порядке надзора отказано, так как решение вопросов о распределении доли, изменении размера уставного капитала, внесении изменений в учредительные документы отнесено к исключительной компетенции общего собрания участников общества.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16366/09 по делу N А12-1630/2009
В передаче дела по заявлению о принятии временных обеспечительных мер в рамках дела о банкротстве для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку оспаривание заявителем судебных актов о принятии обеспечительных мер беспредметно.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16366/09 по делу N А12-1630/2009
В передаче дела по заявлению о признании несостоятельным (банкротом) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как нормы ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", определяющие порядок установления требований кредиторов на стадии наблюдения, не содержат указания на необходимость направления представителю учредителей должника копии определения о принятии к рассмотрению требования кредитора.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16366/09 по делу N А12-1630/2009
В передаче дела по заявлению о принятии временных обеспечительных мер в рамках дела о банкротстве для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку оспаривание заявителем судебных актов о принятии обеспечительных мер беспредметно.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16330/09 по делу N А29-2175/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно исходил из того, что спорный вексель передан в счет оплаты по договору купли-продажи, заключенному по итогам торгов, который недействительным не признан, передача векселя по соглашению о задатке не свидетельствует о недействительности самого соглашения, лежащего в основе передачи задатка.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16270/09 по делу N А78-5022/2008
В передаче дела по иску о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права собственности истца на объект недвижимого имущества, путем обязания ответчиков не совершать действий по распоряжению объектом недвижимости; о признании недействительным акта приема-передачи зданий и сооружений; о признании недействительным договора о создании ОАО для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16261/09 по делу N А74-499/2008
В передаче дела по иску о признании незаконным списания обыкновенных именных акций ОАО; о признании недействительной реорганизации ОАО в форме преобразования в ООО; о признании недействительными государственной регистрации ООО и записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации ООО и о прекращении деятельности ОАО для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16254/09 по делу N А40-8752/09-67-103
В передаче дела по иску о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что за нарушение исключительных прав на произведение автор или иной правообладатель в соответствии со ст. 1301 ГК РФ вправе по своему выбору требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, определяемой по усмотрению суда.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16243/09 по делу N А71-1435/2009-Т/4-Г26
В передаче дела по заявлению о включении требования в реестр кредиторов должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из имеющихся в деле доказательств, подтверждающих наличие между ним и должником заемного обязательства.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16233/09 по делу N А32-1617/2009-48/23
В передаче дела по иску об обязании заключить договор купли-продажи недвижимого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в иске, суд обоснованно исходил из того, что предусмотренный соглашением о намерении заключить договор купли-продажи срок для заключения основного договора составлял три месяца, однако договор в указанный срок заключен не был, поэтому возникшие из него обязательства прекратились.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 16225/09 по делу N А52-2152/2008
В передаче дела по иску о расторжении договора аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, учитывая, что иск был оставлен без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, суды правомерно указали на то, что судебные расходы подлежат отнесению на истца.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16219/09 по делу N А14-957/2009/22/22
В передаче дела о признании незаконным бездействия администрации городского поселения, выразившегося в уклонении от принятия в муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды верно указали законодательные и подзаконные акты, в силу которых у администрации возникла обязанность, от исполнения которой она уклонялась, по принятию объектов жилищно-коммунального назначения в муниципальную собственность.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16211/09 по делу N А56-1263/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку общество представило в налоговый орган необходимые документы, свидетельствующие о правомерности заявленных вычетов по налогу на добавленную стоимость - копии договоров, счетов-фактур, платежных поручений, товарных накладных, товарно-транспортных накладных.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16201/09 по делу N А73-10679/2007-51
В передаче дела по иску о признании недействительной (ничтожной) сделки купли-продажи нежилого двухэтажного здания для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку в нарушение требований п. 1 ст. 63 ФЗ "О банкротстве" спорный договор был заключен по результатам торгов, то есть после вынесения арбитражным судом определения о введении в отношении должника процедуры наблюдения, поэтому суды правомерно признали совершенную сделку купли-продажи имущества ничтожной.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16134/09 по делу N А40-53987/07-139-329
В передаче дела по заявлению об обязании осуществить возмещение из бюджета путем зачета НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как уточненная налоговая декларация по НДС, на основании которой в рамках настоящего дела было заявлено требование о возмещении налога, была представлена обществом с пропуском предусмотренного п. 2 ст. 173 НК РФ трехлетнего срока, исчисляемого с момента окончания соответствующего налогового периода.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-1607/09 по делу N А31-2840/2008
В передаче дела по ходатайству о применении мер по обеспечению иска в виде запрета ответчику совершать любые действия, направленные на выселение общества из занимаемых помещений, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в обеспечении иска, обоснованно исходил из того, что заявленные меры не могут обеспечить фактическую реализацию исполнимости судебного акта.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16000/09 по делу N А55-5343/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда с использованием материалов подрядчика для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, оставляя без рассмотрения иск, обоснованно исходил из того, что на момент предъявления требование ООО не является текущим и может быть рассмотрено только в рамках дела о банкротстве.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-15882/09 по делу N А43-20364/2008-34-607
В передаче дела по иску о признании недействительными решений внеочередного общего собрания акционеров ЗАО для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно исходил из того, что согласно п. 7 ст. 49 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований данного закона, иных правовых актов РФ, устава общества.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-15575/09 по делу N А44-2260/2008
В передаче дела о признании недействительным распоряжения администрации города об отказе в предоставлении в собственность земельного участка для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суд обоснованно указал, что испрашиваемый обществом земельный участок, расположенный в границах объекта археологического наследия, из хозяйственного использования не изъят, право собственности РФ на этот объект не зарегистрировано, законодательство не содержит запрета на оборот таких участков.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 15561/09 по делу N А40-1989/09-147-10
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий таможенного органа, выразившихся в отказе возвратить излишне уплаченные таможенные сборы, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявленные требования, суды обоснованно исходили из признания действий таможенного органа незаконными.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-15277/09 по делу N А40-79412/08-137-744
В передаче дела о солидарном взыскании с ответчиков номинальной стоимости облигаций, а также процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано. Но, так как актом Президиума ВАС РФ по аналогичному спору определена практика применения законодательства, на положениях которого основаны оспариваемые заявителем судебные акты, заявитель вправе обратиться в суд с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-15035/09 по делу N А65-24978/2008-СА1-29
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия комитета по имущественным отношениям в предоставлении на праве собственности земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, поскольку комитетом не представлено доказательств рассмотрения заявления общества в срок, установленный пунктом 6 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-14852/09 по делу N А40-78962/06-67-579
В передаче дела по иску о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Так как постановлением ВАС РФ определена практика применения положений законодательства, на которых основаны оспариваемые судебные акты, заявитель не лишен возможности обратиться в суд для пересмотра актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-14326/09 по делу N А73-9947/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку довод заявителя о том, что обеспечительная мера в виде приостановления операций по счетам налогоплательщика принята не в связи с принятием решения о привлечении его к налоговой ответственности, противоречит установленным по делу фактическим обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-13749/09 по делу N А50-15812/2007
В передаче дела по иску о признании недействительным (ничтожным) договора уступки права требования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении иска, правомерно установил, что сторона договора, признанного заключенным в установленном порядке, в качестве ответчика к участию в деле не привлечена.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-13294/09 по делу N А40-76659/08-48-666
В передаче дела по заявлению о солидарном взыскании номинальной стоимости облигаций, накопленного купонного дохода и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, может предусматривать только солидарную ответственность поручителя и эмитента за неисполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом обязательств по облигациям.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-12552/08 по делу N А71-6417/2007-Г7
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, правомерно отказывая в удовлетворении заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, суды исходили из того, что фактические обстоятельства, касающиеся технического состояния сданного в аренду имущества, были предметом оценки суда при рассмотрении настоящего дела.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-12434/09 по делу N А08-9158/2008-12
В передаче дела о признании договора купли-продажи ничтожной сделкой для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды, отказывая в иске, обоснованно исходили из того, что на момент подписания и исполнения оспариваемого договора купли-продажи зданий и сооружений общество (продавец) правом собственности на участок, на котором располагаются продаваемые объекты недвижимости, не обладало в силу отсутствия госрегистрации данного права.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-12182/08 по делу N А27-1427/2007
В передаче дела о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как общество не было уведомлено о рассмотрении материалов проверки и тем самым было лишено права на участие в рассмотрении и на представление возражений, суды обоснованно признали, что данное обстоятельство является достаточным и самостоятельным основанием для отмены оспариваемого решения инспекции.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 16829/09 по делу N А21-1415/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании излишне уплаченных таможенных сборов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как отказ таможенного органа в возврате излишне уплаченных таможенных сборов является незаконным.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N 16796/09 по делу N А21-2324/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительными постановления таможенного органа о взыскании задолженности по уплате таможенных платежей и пеней за счет имущества должника и требования об уплате таможенных платежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как обществом правомерно применена льгота по уплате таможенных платежей.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-7171/09 по делу N А40-10023/08
Дело по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ, передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора, поскольку только законом, а не договором могут быть установлены случаи изменения банком в одностороннем порядке процентной ставки по договору о предоставлении кредита гражданину-потребителю, не являющемуся индивидуальным предпринимателем.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-14323/09 по делу N А14-15159/2008-477/6
Дело по иску о взыскании части стоимости объектов лизинга, части вознаграждения, не выплаченных ответчиком по договору долгосрочного финансового лизинга, передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов, поскольку на момент обращения заявителя с иском в арбитражный суд положение о нераспространении исковой давности на предъявленные им требования уже действовало, у суда не было оснований применять исковую давность.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-13877/09 по делу N А41-2352/09
Дело о взыскании стоимости облигаций накопленного купонного дохода, процентов за пользование чужими денежными средствами, обязании принять встречное исполнение передано для пересмотра в порядке надзора, так как выполнение предусмотренных офертой действий может являться лишь основанием для возникновения требования к ответчику о выполнении обязанности подать встречную заявку с целью заключения сделки, а выводы судов о заключении договора сделаны без учета правил совершения биржевых сделок.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-13158/09 по делу N А47-8034/2008
Дело о признании частично недействительным решения налогового органа передано для пересмотра в порядке надзора, так как суд не учел положения абз. 4 п. 1 ст. 221 НК РФ о том, что, если налогоплательщики не в состоянии документально подтвердить свои расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуальных предпринимателей, профессиональный налоговый вычет производится в размере 20 процентов от общей суммы доходов, полученной индивидуальным предпринимателем от предпринимательской деятельности.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-16159/09 по делу N А56-55972/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды правомерно исходили из того, что освобождение государственных органов от уплаты государственной пошлины на основании подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 НК РФ не влечет за собою освобождение от исполнения обязанности по возмещению судебных расходов другим участникам процесса в соответствии со ст. 110 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 21.12.2009 N ВАС-10593/08 по делу N А11-9516/2003
В передаче дела о признании недействительным договора купли-продажи, применении последствий недействительности сделки и признании недействительным зарегистрированного права собственности для пересмотра в порядке надзора отказано, так как имеется вступивший в законную силу акт суда, которым решение о продаже части доли было признано недействительным ввиду того, что соответствующий договор заключен в нарушение установленной законом исключительной компетенции общего собрания членов кооператива.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17310/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-9224/09 по делу N А32-23618/2007-17/515
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17623/09 по делу N А53-6390/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17584/09 по делу N А79-4403/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17577/09 по делу N А46-5596/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17576/09 по делу N А40-28378/09-6-253
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17571/09 по делу N А28-2928/2008-119/32
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17570/09 по делу N А53-14676/2008
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-3024/08 по делу N А53-10832/2006-С5-19
В передаче дела по заявлению о пересмотре судебного акта об отказе в признании незаконными действий, препятствующих утверждению акта ввода в эксплуатацию комплекса, по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как отсутствие у уполномоченного органа на дату совершения отказа реестра документов, необходимых для представления вместе с заявлением о выдаче разрешения на эксплуатацию объекта, не имеет правового значения.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17320/09 по делу N А65-22708/2008-СГ5-28
В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения по ремонту транспортного средства, связанного с оценкой и диагностикой автомобиля, убытков в виде неполученных доходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, передавая дело на новое рассмотрение, суд исходил из того, что был установлен факт поломки транспортного средства в течение гарантийного срока, однако сделан ошибочный вывод, что истец не известил продавца об обнаружении недостатков товара.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17231/09 по делу N А27-7715/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения в виде излишне перечисленного страхового обеспечения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в иске, суд исходил из того, что зачисленная на счет в банке сумма страхового обеспечения за конкретный период, независимо от действительности основания ее приобретения гражданином, не относится к его личным неимущественным правам, а приобретает статус имущества и входит в состав наследства.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17134/09 по делу N А67-721/09
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налогов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что осуществляемая заявителем в спорный период деятельность по оказанию услуг по перевозке грузов не является предпринимательской, поскольку является составной частью единого технологического процесса по обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17128/09 по делу N А32-25208/2008-19/473
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности в виде доначисления налогов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что заявитель обоснованно применял упрощенную систему налогообложения, поскольку его доход в спорный период не превысил установленного предела, ограничивающего право на применение этой системы налогообложения.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17112/09 по делу N А60-23303/2009-С9
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления надзорного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что надзорным органом были представлены доказательства наличия в действиях заявителя состава указанного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17060/09 по делу N А57-22903/2008-142
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления, выразившегося в невнесении в порядке и в размере, установленных уставом и решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, взносов на капитальный ремонт доли муниципального образования, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что заявителем взносы на капитальный ремонт уплачивались в полном объеме.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17057/09 по делу N А57-22902/2008-45-132
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления, выразившегося в невнесении в порядке и в размере, установленных уставом и решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, взносов на капитальный ремонт доли муниципального образования, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что заявителем взносы на капитальный ремонт уплачивались в полном объеме.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17037/09 по делу N А32-13163/2009-29/141-71АЖ
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления надзорного органа о привлечении к административной ответственности за осуществление строительства объекта капитального строительства при отсутствии разрешения на строительство для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что надзорным органом был доказан факт совершения заявителем указанного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17032/09 по делу N А10-283/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения регистрирующего органа о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что в регистрирующий орган были представлены все документы, предусмотренные законодательством РФ о государственной регистрации юридических лиц.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17017/09 по делу N А57-22905/2008-132
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления, выразившегося в невнесении в порядке и в размере, установленных уставом и решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, взносов на капитальный ремонт доли муниципального образования, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что заявителем взносы на капитальный ремонт уплачивались в полном объеме.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16998/09 по делу N А40-63626/09-96-356
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности за использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что заявителем представлены доказательства наличия в действиях заинтересованного лица события и состава вмененного административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16998/09 по делу N А40-63626/09-96-356
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности за использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что заявителем представлены доказательства наличия в действиях заинтересованного лица события и состава вмененного административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16992/09 по делу N А12-8510/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение правил содержания дорог в безопасном для дорожного движения состоянии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что административным органом были представлены доказательства совершения заявителем указанного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16991/09 по делу N А12-8509/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение правил содержания дорог в безопасном для дорожного движения состоянии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что административным органом были представлены доказательства совершения заявителем указанного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16980/08 по делу N А47-12685/2006-18ГК
В передаче дела по иску о признании права собственности на одноэтажное нежилое здание для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что нежилое здание получено истцом на основании никем не оспоренного договора купли-продажи, указанный судебный акт не затрагивает каких-либо прав других лиц.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16979/09 по делу N А42-2242/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления надзорного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что надзорным органом не представлено доказательств совершения заявителем указанного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16966/09 по делу N А79-3910/2008
В передаче дела по иску в части взыскания задолженности и пеней по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что результат работ был принят ответчиком без каких-либо замечаний по качеству, доказательства направления подрядчику извещения об обнаружении недостатков не представлены, данные о том, что недостатки являлись скрытыми и не могли быть обнаружены при обычном способе приемки продукции, в материалах дела отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16935/09 по делу N А40-94516/08-21-721
В передаче дела по заявлению о признании недействительными государственной регистрации изменений в учредительные документы закрытого акционерного общества и соответствующей регистрационной записи, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что заявление о внесении изменений подано лицом, чьи полномочия надлежаще не подтверждены.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16927/09 по делу N А40-15555/09-106-107
В передаче дела о признании незаконным решения о госрегистрации изменений в учредительные документы ЗАО и регистрационной записи, внесенной в ЕГРЮЛ, для пересмотра в порядке надзора отказано, так как на момент осуществления регистрационных действий заявитель являлся единственным учредителем и акционером ЗАО, им не принимались решения о внесении изменений в учредительные документы - фальсификация печати ЗАО на решении о внесении изменений и новой редакции устава подтверждена заключением эксперта.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16900/09 по делу N А73-8497/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку у административного органа отсутствовали основания для привлечения банка к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ и применения конкретной меры ответственности в связи с отсутствием события правонарушения.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16828/09 по делу N А62-2179/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления управления Роснедвижимости о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 7.1 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку при привлечении общества к административной ответственности не были соблюдены гарантии защиты прав лица, привлекаемого к административной ответственности.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16814/09 по делу N А54-1311/2009-С4
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения органа государственной власти о прекращении права пользования недрами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку обществом допущено нарушение существенных условий лицензии, что в соответствии с п. 2 части 2 ст. 20 Закона РФ "О недрах" является основанием для досрочного прекращения права пользования недрами.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16800/09 по делу N А64-1461/09
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16781/09 по делу N А71-13052/2008-А31
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительными решения и требования налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как реальность совершенных обществом хозяйственных операций доказана, применение им вычетов по налогу на добавленную стоимость и затраты общества по сделкам с контрагентами обоснованны.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16759/09 по делу N А43-30253/2008
В передаче дела о признании незаконным предписания территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии для пересмотра в порядке надзора отказано, так как выпускаемые и используемые обществом приборы безопасности грузоподъемных машин являются приборами, предназначенными для измерения определенных параметров, необходимых для безопасной работы кранов, не прошли испытаний с целью утверждения типа средств измерений и не внесены в государственный реестр.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16753/09 по делу N А04-1111/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене предписания государственного жилищного инспектора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как товариществом были нарушены требования Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16736/09 по делу N А40-63623/09-94-368
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 7.24 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как факт использования учреждением объекта нежилого фонда без разрешения специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти подтвержден материалами дела.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16736/09 по делу N А40-63623/09-94-368
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 7.24 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как материалами дела установлен факт использования учреждением объекта нежилого фонда без разрешения специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16622/09 по делу N А41-19844/08
В передаче дела о взыскании задолженности за выполненные работы по договору и процентов для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. С учетом наличия иных оснований для проверки правильности применения норм материального и процессуального права, а также, принимая во внимание, что дело не пересматривалось в порядке кассационного производства, оно направлено на рассмотрение в суд кассационной инстанции.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16598/09 по делу N А55-18275/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным отказа регистрационной службы в государственной регистрации права собственности РФ на объект недвижимого имущества - земельный участок, обязании регистрационной службы осуществить государственную регистрацию права собственности РФ на объект для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16562/09 по делу N А40-50746/07-130-321
В передаче дела по заявлению о признании недействительным приказа государственного органа в части продления действия регистрационных удостоверений на лекарственные средства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из отсутствия нарушения прав и законных интересов заявителей по делу оспариваемым актом.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16556/09 по делу N А13-11428/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконными регистрационных действий, выразившихся в погашении записи об ипотеке в отношении квартиры и во внесении в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним новой записи об ипотеке в отношении доли в праве общей долевой собственности на квартиру, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16554/09 по делу N А14-2093/2009-53/23
В передаче дела по заявлению о признании недействительными постановлений администрации муниципального района об отмене постановлений по предоставлению в аренду земельных участков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как администрация муниципального района не доказала несоответствие отмененных ею постановлений законам или правовым актам, а также нарушение этими постановлениями прав и законных интересов других лиц.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16501/09 по делу N А36-2468/2008
В передаче дела о взыскании задолженности по договору субподряда для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16450/09 по делу N А51-6245/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в государственной регистрации права собственности на земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, исходил из того, что отказ в регистрации права, установленного актом суда по другому делу и вступившим в законную силу, не соответствует действующему законодательству, в том числе ч. 1 ст. 17 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16443/09 по делу N А65-22578/2008-СА2-11
В передаче дела о признании недействительными акта камеральной налоговой проверки и решения в части начисления земельного налога и пеней для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды обоснованно признали предпринимателя обязанным исчислять и уплачивать земельный налог в отношении всего земельного участка, принадлежащего ему на праве постоянного (бессрочного) пользования, при этом указали, что он имел возможность своевременно получить сведения о кадастровой стоимости участка.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16359/09 по делу N А05-14489/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в государственной регистрации изменений в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним и выдаче нового свидетельства о праве собственности, а также о возложении на Управление Федеральной регистрационной службы обязанности произвести регистрацию изменений и выдать новое свидетельство о праве собственности на объект для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16328/09 по делу N А46-23444/2008
В передаче дела по иску о взыскании денежных средств, полученных по недействительной сделке - договору на создание технической возможности теплоснабжения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что факт перечисления истцом ответчику денежных средств в заявленной сумме установлен, правовые основания для их удержания ответчиком отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16321/09 по делу N А67-2378/08
В передаче дела по иску о признании недействительной государственной регистрации права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в суд кассационной инстанции для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм материального и процессуального права.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16280/09 по делу N А64-2047/09
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа в части доначисления единого социального налога и пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как обществом соблюдены условия применения льготной налоговой ставки по уплате налога.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16269/09 по делу N А50-2335/2009
В передаче дела о признании недействительным приказа департамента земельных отношений, обязании восстановить положение, существовавшее до издания оспариваемого приказа, признать исключительное право на приватизацию участков или приобретение права аренды для пересмотра в порядке надзора отказано, так как не доказан факт нарушения оспариваемым актом прав и законных интересов истца.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16267/09 по делу N А75-4656/2008
В передаче дела о взыскании ущерба для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, отказывая в иске, суды пришли к обоснованному выводу о недостоверности представленных истцом расчетов ущерба, причиненного принадлежащему ему транспортному средству.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16264/09 по делу N А68-9661/08-568/11
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16255/09 по делу N А22-654/08/4-67
В передаче дела по иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды на основании исследованных по делу обстоятельств и с учетом норм действующего законодательства правомерно установили, что ответчик незаконно, без правовых оснований занимает спорные помещения.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16252/09 по делу N А05-249/2009
В передаче дела по встречному иску о признании недействительным договора страхования имущества предприятия от огня и сопутствующих рисков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку при заключении договора страхования имущества страхователь представил страховщику заведомо ложные сведения относительно наличия пожарной сигнализации и предшествующих убытков в отношении страхуемого имущества, имеющие существенное значение для определения степени риска по договору страхования.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16229/09 по делу N А29-7841/2008
В передаче дела по первоначальному иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды на основании исследованных по делу обстоятельств посчитали, что излишняя оплата истцом арендной платы за спорный период вышла за рамки содержания обязательства по договору аренды, поэтому пришли к правомерному выводу о неосновательном обогащении ответчика за счет истца.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16226/09 по делу N А03-12741/2008
В передаче дела по иску об обязании ответчика освободить занимаемые помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суды всех инстанций обоснованно пришли к выводу о продолжении действия договора аренды и сохранении обязательств сторон, вытекающих из него.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16163/09 по делу N А56-17263/2008
В передаче дела по иску о признании договора уступки права требования незаключенным, взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды исходили из срока исполнения обществом обязательства по договору цессии с учетом положений дополнительного соглашения к нему и пришли к обоснованному выводу о наличии правовых оснований для уплаты неустойки.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16150/09 по делу N А60-2561/2009-С1
В передаче дела по заявлению о взыскании задолженности по оплате выполненных работ по договору субподряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, удовлетворяя иск частично, обоснованно исходили из того, что ответчик не совершил действий, предусмотренных договором (предоставление субподрядчику проектной и разрешительной документации), в связи с чем истец не имел возможности исполнить свое обязательство и в данном случае не может считаться просрочившим.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16140/09 по делу N А13-11294/2008
В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как истцом не доказаны возникновение страхового случая с застрахованным имуществом и размер ущерба.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16122/09 по делу N А34-3758/2008
В передаче дела о признании недействительными торгов по продаже земельного участка и признании ничтожным договора купли-продажи недвижимости для пересмотра в порядке надзора отказано, так как не было представлено доказательств несоответствия сделки закону, кроме того, наличие заинтересованности истицы в приобретении спорных объектов в связи с тем, что она их арендует, не является основанием для оспаривания, поскольку изменение собственника не влечет прекращения договора аренды (ст. 617 ГК РФ).
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16103/09 по делу N А33-15221/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налоговой службы в части доначисления НДС, пени, привлечения к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ в виде штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к правильному выводу о неправомерном доначислении предпринимателю НДС, начислении соответствующих сумм пени и штрафа, исходя из установленных обстоятельств дела.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16100/09 по делу N А05-971/2008
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налоговой службы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что документы, представленные обществом, не могут считаться подтверждающими факт оплаты лесоматериалов поставщикам в заявленных суммах.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16089/09 по делу N А32-17734/2007-34/377-2008-58/108
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налоговой службы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16086/09 по делу N А41-24753/08
В передаче дела по заявлению о признании недействительным принятого по результатам выездной налоговой проверки решения в части привлечения к налоговой ответственности по ст. 123 НК РФ за неуплату сумм НДС в качестве налогового агента со взысканием штрафа, с начислением НДС и предложением как налоговому агенту его уплатить, начислением пени за несвоевременную уплату налога для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16078/09 по делу N А44-2798/2008
В передаче дела о взыскании задолженности и пени по договору аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, так как направление настоящего дела на новое рассмотрение связано с необходимостью выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16044/09 по делу N А76-6615/2008-16-378/3-523/114
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку материалами дела установлено ненадлежащее выполнение ответчиком в спорный период обязанности по оплате услуг, связанных с содержанием и ремонтом общего имущества многоквартирного дома.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16026/09 по делу N А76-25402/2008-38-785/56
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку в силу положений ст. 384 ГК РФ к цессионарию перешли права учреждения в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, то есть к цессионарию перешли также права и на проценты, подлежавшие начислению по договору об инвестиционном коммерческом кредите за отсрочку оплаты векселей.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16022/09 по делу N А23-369/09А-18-14
В передаче дела о признании незаконным и отмене постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как факт привлечения предпринимателем иностранной гражданки для осуществления трудовой деятельности без соответствующего разрешения установлен судами и подтвержден материалами дела.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-15953/09 по делу N А41-6827/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-15928/09 по делу N А40-37406/08-54-328
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора отказано, поскольку обществом не доказан размер неосновательного обогащения; исходя из того, что оплаченная им электрическая энергия поставлялась не только в строения института, но и в здания, принадлежащие обществу, произвести долевое распределение объемов электропотребления между которыми согласно результатам экспертиз невозможно.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-15874/09 по делу N А76-7733/2009-48-72
В передаче дела по иску о взыскании за счет казны в порядке субсидиарной ответственности задолженности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в суд кассационной инстанции для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм материального и процессуального права.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-15619/09 по делу N А40-717/09-82-8
В передаче дела по иску о взыскании суммы долга и суммы убытков в виде упущенной выгоды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно исходил из недоказанности факта возникновения у истца убытков в виде упущенной выгоды.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-15329/09 по делу N А08-3658/2009-26
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения администрации муниципального района об отказе в предоставлении в аренду земельного участка и обязании предоставить обществу в аренду земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-15272/09 по делу N А55-18035/2008
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что в соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество (неосновательное обогащение).
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-14970/09 по делу N А56-41217/2008
В передаче дела о признании незаконным отказа государственного строительного надзора и экспертизы в приеме на экспертизу проектной документации на объект реконструкции и об обязании принять на экспертизу проектную документацию для пересмотра в порядке надзора отказано, так как постановление правительства города, предоставившее здание на инвестиционных условиях для проектирования и реконструкции, утратило силу.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-14657/09 по делу N А75-132/2009
В передаче дела о признании незаконным отказа в выдаче долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира и обязании выдать лицензию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды обоснованно исходили из отсутствия у управления оснований для выдачи лицензии.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-13819/09 по делу N А41-12530/08
В передаче дела о признании недействительными актов налогового органа о привлечении к налоговой ответственности, взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов для пересмотра в порядке надзора отказано, так как размер дивидендов определялся пропорционально долям участников в уставном капитале общества, их выплата не повлияла на размер и сроки уплаты единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и нарушений по уплате этого налога допущено не было.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-13639/09 по делу N А21-5005/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным расторжения в одностороннем порядке правительством субъекта РФ инвестиционного соглашения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как правительство вправе отказаться от исполнения соглашения при наличии оснований, предусмотренных самим соглашением, однако нарушения условий предоставления налоговых льгот при исполнении соглашения материалами дела не доказаны.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-13471/09 по делу N А50-16390/2008
В передаче дела по иску о признании недействительными решения внеочередного общего собрания участников общества, договора купли-продажи доли в уставном капитале общества, учредительного договора общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку материалами дела подтверждается, что общее собрание участников было проведено с нарушением требований закона к порядку его созыва и проведения.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-10203/09 по делу N А28-10543/2008316/26
В передаче дела по заявлению о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды правомерно установили, что под видом вновь открывшихся обстоятельств заявитель ссылается фактически на новые доказательства, имеющие отношение к уже исследовавшимся ранее арбитражным судом обстоятельствам, возможности получения которых до принятия решения он лишен не был.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 16172/09 по делу N А21-5519/2008
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении иска, правомерно установил, что истцом не доказан факт неосновательного обогащения со стороны ответчика.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 16164/09 по делу N А40-14955/09-89-172
В передаче дела по иску в части взыскания задолженности по договору лизинга, расторжении данного договора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку материалами дела подтверждается, что данный договор не был расторгнут в установленном законом порядке, в связи с чем ответчик обязан был оплачивать лизинговые платежи в размере, установленном в договоре.
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17330/09 по делу N А60-126/2009-С1
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17316/09 по делу N А56-13798/2009
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17311/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17308/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17305/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17304/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17303/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17302/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17301/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17300/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17299/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17298/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17297/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17295/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17293/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17291/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17290/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17110/09 по делу N А65-24498/2008-СГ3-33
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17034/09 по делу N А34-27/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16985/09 по делу N А40-3002/09-119-9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16977/09 по делу N А40-64751/08-60-460
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16632/09 по делу N А68-431/09-23/15
"О приостановлении надзорного производства по делу"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16623/09 по делу N А40-13877/09-81-71
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16576/09 по делу N А07-20144/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16352/09 по делу N А28-13302/2008-534/29
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16335/09 по делу N А59-292/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16235/09 по делу N А73-10214/2008-32
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16174/09
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 16170/09 по делу N А71-12721/2008
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-16160/09 по делу N А65-21287/08-СГ2-6
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 15186/09 по делу N А72-2378/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-15557/09 по делу N А53-276/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-15554/09 по делу N А12-6183/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-15286/09 по делу N А40-7566/09-11-89
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-14949/09 по делу N А32-23546/2008-30/367-141АЖ
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-13556/09 по делу N А65-21783/2008
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 по делу N ВАС-12678/08
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-12678/08 по делу N А32-23694/2007-51/522
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17538/09 по делу N А68-457/09
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17569/09 по делу N А27-3889/2009-1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17565/09 по делу N А81-2308/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17566/09 по делу N А40-87928/08-13-510
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17561/09 по делу N А39-4980/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17560/09 по делу N 56-45827/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17559/09 по делу N А29-1928/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17555/09 по делу N А55-5805/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17552/09 по делу N А40-53700/09-67-412
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17551/09 по делу N А40-26193/08-15-120
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17545/09 по делу N А40-92712/08-97-825
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17539/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17535/09 по делу N А07-9046/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17534/09 по делу N А66-2242/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17527/09 по делу N А40-80307/08-11-401
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17531/09 по делу N А46-4928/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17526/09 по делу N А81-2324/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17517/09 по делу N А40-88306/08-89-733
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17511/09 по делу N А53-10283/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17511/09 по делу N А53-10283/09
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17508/09 по делу N А65-23252/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17505/09 по делу N А40-25892/09-48-225
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17504/09 по делу N А50-7010/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17501/09 по делу N А65-16371/2009-СА3-43
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17485/09 по делу N А76-4213/2009-57-137
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17478/09 по делу N А82-1202/2009-35
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17477/09 по делу N А37-949/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17476/09 по делу N А60-13009/2009-С9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17474/09 по делу N А44-3623/03-С11
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17473/09 по делу N А63-285/09-С1-19
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17469/09 по делу N А60-2327/2009-С5
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17453/09 по делу N А03-7820/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17464/09 по делу N А56-53764/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17449/09 по делу N А40-59018/08-6-543
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17445/09 по делу N А40-3649/09-55-40
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17442/09 по делу N А31-581/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17437/09 по делу N А32-15099/2009-63/181-27АЖ
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17438/09 по делу N А40-49077/08-6-446
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17405/09 по делу N А53-12282/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17392/09 по делу N А40-66003/08-135-498
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17377/09 по делу N А79-5233/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17369/09 по делу N А33-4457/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N 17358/09 по делу N А32-2841/2009-10/59
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-17344/09 по делу N А47-2704/2009
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 18.12.2009 N ВАС-15944/09 по делу N А40-14537/09-147-58
Дело по заявлению о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора, поскольку в сроки совершения исполнительных действий не включается время со дня обращения должника с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки его исполнения до дня получения судебным приставом-исполнителем вступившего в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения такого обращения.
Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 N 91
"О порядке погашения расходов по делу о банкротстве"
Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 N 90
"О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О государственной регистрации выпусков акций, размещенных до вступления в силу Федерального закона "О рынке ценных бумаг" без государственной регистрации"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16021/09 по делу N А23-372/09А-3-18
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15988/09 по делу N А23-366/09А-9-19
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15917/09 по делу N А23-371/09А-18-15
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 N 92
"О внесении дополнения в пункт 45 Регламента арбитражных судов Российской Федерации"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16752/09 по делу N А45-1914/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 15963/09 по делу N А51-6352/2008-19-197
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15939/09 по делу N А40-93322/08-149-599
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15938/09 по делу N А40-91474/08-94-641
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15937/09 по делу N А40-90208/08-154-617
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15935/09 по делу N А40-90157/08-96-377
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15934/09 по делу N А40-90156/08-94-632
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15933/09 по делу N А40-89331/08-122-178
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15931/09 по делу N А40-90109/08-152-636
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15930/09 по делу N А40-90080/08-21-679
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15929/09 по делу N А40-89302/08-145-679
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15927/09 по делу N А40-89286/08-94-625
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15926/09 по делу N А40-89275/08-21-674
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15925/09 по делу N А40-89197/08-152-629
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15923/09 по делу N А40-89111/08-94-623
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15919/09 по делу N А40-89104/08-12-677
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15918/09 по делу N А40-89084/08-154-606
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15916/09 по делу N А40-89072/08-94-621
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 15910/09 по делу N А40-11618/09-119-52
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 15793/09 по делу N А71-13063/2008-А28
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 14931/09 по делу N А76-29205/2008-12-758/234
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-14658/09 по делу N А32-727/2009-68/19
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебных актов"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-14389/09 по делу N А32-16723/2009-18/5ТР
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-13106/07 по делу N А56-15151/2006
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-10362/09 по делу N А12-11401/2008-С44
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17390/09 по делу N А51-13591/200719-542/58
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17374/09 по делу N А71-2683/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17368/09 по делу N А12-4787/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17322/09 по делу N А07-6465/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17313/09 по делу N А55-15802/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17285/09 по делу N А56-24178/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17281/09 по делу N А63-23198/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17260/09 по делу N А51-8663/200834-202
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 1704/09 по делу N А08-3471/2007-29-3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16987/09 по делу N А40-7487/08-53-86
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16819/09 по делу N А52-605/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16574/09 по делу N А40-69072/07-57-601
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16481/09 по делу N А35-6551/08-С25
"О восстановлении пропущенного срока и о принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16333/09 по делу N А64-1478/08-23
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 16158/09 по делу N А57-46/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16154/09 по делу N А40-52715/08-134-429
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 16116/09 по делу N А65-7356/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16045/09 по делу N А40-90356/08-96-379
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 16033/09 по делу N А40-21246/09-153-56
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16013/09 по делу N А40-15939/09-120-29
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16012/09 по делу N А40-89005/08-21-666
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16010/09 по делу N А40-23425/09-2-126
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16008/09 по делу N А40-89314/08-21-675
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16007/09 по делу N А40-90118/08-21-681
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16006/09 по делу N А40-89284/08-92-688
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16001/09 по делу N А40-90219/08-79-689
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15999/09 по делу N А40-90088/08-92-693
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15997/09 по делу N А40-90129/08-92-694
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15996/09 по делу N А40-89034/08-92-683
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15995/09 по делу N А40-15950/09-148-108
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15993/09 по делу N А40-89254/08-145-678
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15992/09 по делу N А40-89047/08-145-674
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15991/09 по делу N А40-90099/08-145-684
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15989/09 по делу N А40-89019/08-145-673
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15985/09 по делу N А40-89303/08-146-680
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15983/09 по делу N А40-89078/08-145-675
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15982/09 по делу N А40-89047/08-145-676
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15981/09 по делу N А40-90326/08-146-689
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15980/09 по делу N А40-90141/08-146-686
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15978/09 по делу N А40-90355/08-94-635
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15976/09 по делу N А40-89227/08-94-624
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15975/09 по делу N А40-90225/08-94-633
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15973/09 по делу N А40-89263/08-149-563
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15972/09 по делу N А40-90147/08-152-637
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15971/09 по делу N А40-89059/08-152-626
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15970/09 по делу N А40-31656/09-152-183
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15968/09 по делу N А40-23092/09-153-73
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15967/09 по делу N А40-89235/08-119-456
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15966/09 по делу N А40-15941/09-120-30
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16700/09 по делу N А72-4800/2009
В передаче дела по заявлению об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.23 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из наличия в действиях предприятия состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.23 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16690/09 по делу N А56-58539/2008
В передаче дела о признании недействительными ненормативных актов и обязании возместить НДС для пересмотра в порядке надзора отказано, так как общество совершало операции с реальными товарами, ввезенными на таможенную территорию РФ с целью перепродажи; НДС с выручки от реализации товаров исчислен в порядке, предусмотренном статьями 146 и 167 НК РФ, а доказательств согласованности действий общества и его контрагента с целью незаконного возмещения налога из бюджета не представлено.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16658/09 по делу N А56-32687/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как общество привлечено к административной ответственности как участник трудовых правоотношений (работодатель), а не в качестве субъекта предпринимательской деятельности и не в связи с осуществлением такой деятельности.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16637/09 по делу N А55-5439/2006
В передаче дела по иску о взыскании действительной стоимости доли истца в связи с выходом из состава участников общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16629/09 по делу N А36-4365/2008
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16611/09 по делу N А19-5410/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что факт реализации обществом алкогольной продукции несовершеннолетнему подтвержден актом проверки и протоколом об административном правонарушении.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16581/09 по делу N А53-19676/2008-С5-23
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что представленные обществом счета-фактуры его контрагентов соответствуют требованиям ст. 169 НК РФ, а нарушение поставщиками правил ст. 168 НК РФ не является основанием для отказа обществу в применении налогового вычета по НДС.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16579/09 по делу N А40-44453/09-21-240
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что факт использования обществом объекта нежилого фонда без разрешения специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти, функции которого выполняет Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ, доказан.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16570/09 по делу N А51-3644/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления органа по ветеринарному и фитосанитарному надзору о привлечении к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суды обоснованно исходили из наличия в действиях предпринимателя состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 10.3 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16561/09 по делу N А75-569/2009
В передаче дела о признании недействительным уведомления об отказе в предоставлении обществу лицензии на осуществление деятельности для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды исходили из отсутствия оснований обращения общественной организации в защиту прав и интересов общества, поскольку данная организация не является органом государственной власти, органом местного самоуправления либо иным органом, отказ в выдаче лицензии нарушает права и законные интересы только общества.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16509/09 по делу N А51-11546/2007
В передаче дела о признании недействительным зарегистрированного права федеральной собственности на земельный участок для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суд исходил из того, что избранный способ защиты нарушенного права не предусмотрен нормами действующего законодательства, суд указал на то, что оспаривание зарегистрированного права на имущество невозможно без предъявления требования об изъятии имущества из чужого незаконного владения либо иного имущественного требования.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16503/09 по делу N А04-2345/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий должностного лица органа по назначению внеплановых проверок для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суды обоснованно исходили из того, что не могут быть признаны незаконными действия лица, которым проверки не назначались, а также в связи с отсутствием нарушений прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской деятельности оспариваемыми действиями.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16499/09 по делу N А33-8167/2009
В передаче дела о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале общества для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, так как суд кассационной инстанции, отменяя акт суда первой инстанции, обоснованно исходил из того, что мировое соглашение, утвержденное этим актом, нарушает законные интересы лица, не привлеченного к участию в деле.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16498/09 по делу N А40-64202/08-76-259
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя заявление, правомерно установил, что налоговый орган не доказал получения заявителем необоснованной налоговой выгоды.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16451/09 по делу N А62-660/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, поскольку факт административного правонарушения подтвержден актом проверки и протоколом об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16419/09 по делу N А49-130/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку факт административного правонарушения подтвержден актом проверки и протоколом об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16415/09 по делу N А40-24498/08-83-213
В передаче дела по иску о признании недействительными договора купли-продажи доли в уставном капитале общества и решений собраний участников общества о внесении изменений в учредительные документы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя иск, правомерно установил, что отсутствуют доказательства подписания истцом договора.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16398/09 по делу N А51-11810/2008-36-296
В передаче дела по иску о внесении изменений в дополнительное соглашение к договору о совместной хозяйственной деятельности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды пришли к правомерному выводу о том, что при заключении сторонами дополнительного соглашения даже при достаточной степени заботливости и осмотрительности не могли предвидеть столь резкого изменения экономической ситуации.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16378/09 по делу N А63-16920/2008-С6-10
В передаче дела о признании недействительным постановления органа местного самоуправления и обязании устранить допущенное нарушение закона, а также препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности для пересмотра в порядке надзора отказано, так как действующий закон не предусматривает оснований для отказа победителю состоявшегося конкурса, подписавшему протокол о результатах торгов, в заключении договора купли-продажи либо аренды.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16363/09 по делу N А12-1570/2009
В передаче дела о признании недействительным предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества и обязании возвратить предварительную оплату для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемый договор должен был заключаться с соблюдением порядка, установленного статьей 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, а в данном случае факт получения согласия учредителей общества на заключение предварительного договора не доказан.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16349/09 по делу N А33-4772/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительной оценки земельного участка, приведенной в государственном земельном кадастре, и об установлении стоимости земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении заявления, правомерно установил, что процедура установления кадастровой стоимости земельного участка проведена с соблюдением действующего законодательства.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16346/09 по делу N А59-6443/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 НК РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку факт административного правонарушения подтвержден актом проверки и протоколом об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16291/09 по делу N А59-10/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку в магазине, принадлежащем обществу, в доступном для ознакомления покупателями месте отсутствует информация о лицензии на право осуществления деятельности по розничной продаже алкогольной продукции.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16259/09 по делу N А51-10436/2008-23-225
В передаче дела по иску о признании соглашения к договору оказания услуг по передаче электрической энергии и покупки электрической энергии на компенсацию потерь незаключенным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано; поскольку договор не содержит условий, предусматривающих возможность использования факсимильной подписи при заключении соглашения о внесении в него изменений, суды пришли к правомерному выводу о несоблюдении сторонами письменной формы соглашения и его незаключенности.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16244/09 по делу N А55-4586/2009
В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суды обоснованно исходили из ненадлежащего исполнения ответчиком принятых на себя обязательств в части своевременной оплаты потребленной электрической энергии.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16232/09 по делу N А40-27930/09-139-91
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору купли-продажи и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суды обоснованно исходили из недоказанности надлежащего уведомления ответчика (покупателя) о состоявшейся уступке денежного требования продавца в пользу истца.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16222/09 по делу N А56-436/2008
В передаче дела по иску о взыскании неустойки за сверхнормативное использование цистерн для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды пришли к обоснованному выводу о недоказанности истцом факта нарушения срока сверхнормативного оборота цистерн на основании представленных железнодорожных накладных на возврат порожних цистерн, поскольку в них не содержатся сведения о времени и дате подачи грузополучателям груженых цистерн.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16173/09 по делу N А47-9239/2008
В передаче дела по заявлению об освобождении имущества, арестованного судебным приставом-исполнителем, и исключении его из акта описи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно учли, что общество представило документы, подтверждающие его право собственности на арестованное имущество; в материалах дела отсутствуют доказательства принадлежности спорного имущества должнику.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16128/09 по делу N А07-7980/2009
В передаче дела о банкротстве для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по делу, обоснованно исходил из того, что заявитель не является участвующим лицом в деле о банкротстве сельскохозяйственного производственного кооператива - колхоза, а соответственно, не имеет права на обжалование оспариваемого судебного акта.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16083/09 по делу N А40-59263/08-38-182
В передаче дела по иску о взыскании денежных средств для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно исходил из того, что истцом пропущен срок исковой давности.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16063/09 по делу N А59-1421/2008
В передаче дела по заявлению о признании отдельных пунктов постановлений мэра недействительными для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к правильному выводу о том, что постановления мэра в оспариваемых частях приняты с превышением предоставленных органу местного самоуправления полномочий в области земельных отношений и нарушают действующее законодательство.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16020/09 по делу N А65-27436/2008-СА1-19
В передаче дела по заявлению об отмене кадастрового учета земельного участка и об обязании внести соответствующие изменения в документы государственного земельного кадастра и слить земельный участок с земельным участком общего пользования (казны) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к правильному выводу о том, что постановка земельного участка на кадастровый учет была произведена неправомерно.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15957/09 по делу N А32-6380/2007-22/142
В передаче дела по иску о признании права собственности на здание для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в иске о признании права федеральной собственности на спорное здание, суды исходили из того, что на момент предъявления такого иска Российская Федерация в лице ее уполномоченных органов и организаций не владела упомянутым объектом и истцом пропущен срок исковой давности, о применении которой было заявлено ответчиками.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15802/09 по делу N А40-40697/06-45-296
В передаче дела об истребовании из чужого незаконного владения обыкновенных именных акций для пересмотра в порядке надзора отказано, так как установить, является ли какая-либо часть учтенных на счете номинального держателя акций общества, принадлежащих ответчикам, ценными бумагами, истребуемыми истцом, не представляется возможным; отсутствие признаков, позволяющих бесспорно индивидуализировать имущество, исключает возможность его истребования в судебном порядке.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15695/09 по делу N А76-11776/2009-44-135
В передаче дела о признании незаконным и отмене постановления налогового органа о привлечении общества к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды, отказывая в удовлетворении иска, исходили из наличия в действиях общества состава административного правонарушения, выразившегося в отсутствии на момент проверки торговой точки общества документов, свидетельствующих о легальности оборота реализуемой алкогольной продукции.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16956/09 по делу N А54-376/2009-С10
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за оказанные услуги для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя иск частично, правомерно установил, что ответчиком ненадлежащим образом исполнены обязательства по договору.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16947/09 по делу N А32-14915/2008-3/216
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку обществом соблюдены условия предъявления к вычету и возмещению сумм налога на добавленную стоимость за спорный период.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16922/09 по делу N А53-21201/08-С3-12
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за товар ненадлежащего качества, поставленный по договору поставки, убытков, вызванных поставкой некачественного товара, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя иск, пришел к правомерному выводу, что переданная техника не пригодна для работы со сваебойным оборудованием, выявленные недостатки являются неустранимыми.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16908/09 по делу N А40-57109/08-33-239
В передаче дела о признании частично незаконным акта налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно учел, что в настоящем деле правоотношения, связанные с реорганизацией правопредшественников общества, регулировались НК РФ в редакции до вступления в силу ФЗ от 22.07.2005 N 118-ФЗ и после придания указанному закону обратной силы возникла ситуация двойного налогообложения.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16901/09 по делу N А21-2213/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений собрания уполномоченных пайщиков для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд учел, что при проведении оспариваемого собрания права и имущественные интересы заявителя как пайщика потребительского общества нарушены не были, в том числе и исключением из устава пункта, ограничивающего право лица, назначенного на руководящую должность, на занятие предпринимательской деятельностью.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16843/09 по делу N А24-949/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности с субсидиарного должника в связи с недостаточностью средств у основного должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд обоснованно исходил из того, что при недостаточности у основного должника - учреждения денежных средств для погашения задолженности собственник имущества учреждения несет субсидиарную ответственность по его обязательствам.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16834/09 по делу N А56-34759/2009
В передаче дела о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя об отказе в возбуждении исполнительного производства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды пришли к обоснованному выводу о соответствии указанного исполнительного листа требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, и отсутствии других оснований для отказа в возбуждении исполнительного производства, а следовательно, неправомерности оспариваемого постановления.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16832/09 по делу N А23-1286/09А-12-47
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления налоговой службы о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из наличия в действиях общества состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16801/09 по делу N А09-13194/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным решения директора общества об увольнении главного бухгалтера общества, оформленного приказом, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно исходил из недоказанности нарушения обжалуемым решением директора общества прав и законных интересов истца.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16763/09 по делу N А55-183/2009
В передаче дела по иску о взыскании стоимости бракованного товара, пени за нарушение сроков замены товара ненадлежащего качества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16750/09 по делу N А76-28006/2008-33-827/39
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налоговой службы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к правильному выводу о том, что обществом соблюдены условия для применения налоговых вычетов по НДС и что инспекцией не представлено доказательств получения обществом необоснованной налоговой выгоды.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16730/09 по делу N А27-17626/2008-2
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как инспекцией нарушены существенные условия процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки, что само по себе в соответствии с пунктом 14 статьи 101 НК РФ является основанием для отмены решения инспекции.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16724/09 по делу N А40-63807/07-146-444
В передаче дела по заявлению о признании недействительным акта уполномоченного органа об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, отказывая в иске, исходили из того, что банком неоднократно не исполнялись положения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16716/09 по делу N А51-7401/2009
В передаче дела по заявлению об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении для пересмотра в порядке надзора отказано, так как в нарушение ст. 6 ФЗ от 14.04.1995 N 41-ФЗ общество оказывало услуги по передаче электрической энергии по тарифам, не установленным уполномоченным органом, что образует состав правонарушения, предусмотренный частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16711/09 по делу N А41-25342/09
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из действительности третейского соглашения, отсутствия нарушений конституционных принципов судопроизводства третейским судом при извещении ответчика об избрании (назначении) третейских судей, времени и месте третейского разбирательства; решение третейского суда вынесено по спору, предусмотренному третейским соглашением.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17126/09 по делу N А76-25534/2008-15-616/169
В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по уплате государственной пошлины для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку действующим законодательством не предусмотрено освобождение государственных органов от возмещения судебных расходов в случае, если решение принято не в их пользу.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17117/09 по делу N А59-1403/2009
В передаче дела по заявлению о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, поскольку материалами дела подтверждается наличие в действиях предпринимателя состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17098/09 по делу N А40-78977/08-47-735
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходов на оплату услуг адвоката для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как спорные денежные средства не являются неосновательным обогащением со стороны банка, поскольку предприниматель, заключая договор банковского счета, взял на себя обязанность отслеживать установленные банком тарифы.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17079/09 по делу N А78-974/2009
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности по ст. 6.14 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно исходили из наличия в действиях общества состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.14 КоАП РФ, и отсутствия нарушений органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека порядка привлечения общества к административной ответственности.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17070/09 по делу N А41-9707/09
В передаче дела о взыскании долга по договору целевого займа и неустойки для пересмотра в порядке надзора отказано, так как строительство объекта завершено в установленный срок, условия договора не содержали требования о предоставлении истцу копии свидетельства о госрегистрации права собственности и не предусматривали обязательное определение целевого назначения объекта при госрегистрации, а ее осуществление позже указанного срока связано с установленным законом сроком на ее проведение.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17046/09 по делу N А56-32206/2008
В передаче дела о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании с должника исполнительского сбора для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции не разрешил его по существу, обоснованно указав на необходимость исследования доказательств.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16982/09 по делу N А56-17942/2007
В передаче дела о взыскании неполученного дохода (убытков) вследствие неисполнения обязанности по уплате агентского вознаграждения по договору для пересмотра в порядке надзора отказано, так как истец, являясь коммерческим представителем ответчика, надлежащим образом выполнил обязательства по договору об оказании агентских услуг, поэтому имеет право требовать возмещения понесенных им убытков (неполученного агентского вознаграждения) от принципала, отказавшегося от исполнения названного договора.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16973/09 по делу N А51-6747/2009
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что материалами дела подтверждается наличие в действиях общества состава административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16805/09 по делу N А76-2940/2009-35-66
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды правомерно указали, что в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, признаны самостоятельное исполнение обязанности по представлению налоговых деклараций, признание факта налогового правонарушения, отсутствие негативных последствий для бюджета.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16617/09 по делу N А33-15887/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к правильному выводу о невыполнении инспекцией требований об обеспечении лицу, в отношении которого проводилась проверка, права участвовать в процессе рассмотрения материалов проверки и о наличии формальных оснований для признания решения налогового органа, не соответствующим требованиям законодательства.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16023/09 по делу N А71-11095/2008-А18
В передаче дела о признании незаконным акта налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС, пеней и штрафа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды установили факт осуществления строительно-монтажных работ и пришли к выводу о правомерности включения обществом в налоговую базу по налогу на прибыль спорных расходов и применения налогового вычета по НДС; указывая на завышение стоимости работ, налоговый орган не проверял соответствие цены сделки уровню рыночных цен.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15921/09 по делу N А37-255/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды правомерно исходили из положений статей 146, 171, 172 НК РФ, признав, что все предусмотренные этими нормами условия соблюдены обществом, следовательно, у налогового органа отсутствовали основания для отказа обществу в возмещении спорной суммы налога на добавленную стоимость.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-14064/09 по делу N А40-1471/09-76-6
В передаче дела о признании недействительными актов налогового органа и обязании возместить НДС для пересмотра в порядке надзора отказано, так как налоговым органом не представлено доказательств наличия между налогоплательщиком и его контрагентами согласованности действий и направленности их на получение необоснованной налоговой выгоды.
Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 N 89
"Об утверждении арбитражных заседателей арбитражных судов субъектов Российской Федерации"
Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 N 88
"О прекращении полномочий арбитражных заседателей арбитражных судов субъектов Российской Федерации"
Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 N 87
"Об утверждении судьи членом президиума Арбитражного суда Амурской области"
Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 N 86
"Об утверждении судьи членом президиума Арбитражного суда Свердловской области"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15359/09 по делу N А21-8116/2008
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как судом при удовлетворении иска сделан обоснованный вывод о том, что сторонами было достигнуто соглашение о применении одноставочного тарифа при расчетах за электрическую энергию, при этом в спорный период расчеты за отпущенную тепловую энергию необоснованно произведены ответчиком по двухставочному тарифу.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15251/09 по делу N А32-26960/2008-62/386
В передаче дела по иску о признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров общества в части внесения изменений в устав общества и увеличения его уставного капитала для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как акционеры общества не представили доказательств наличия оснований для признания недействительным решения общего собрания акционеров.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-14948/09 по делу N А67-6006/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления органа местного самоуправления об отмене ранее изданного постановления о предоставлении земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как материалами дела подтверждается наличие у указанного органа полномочий отменить принятый им ранее акт с целью контроля за соблюдением действующего законодательства при осуществлении публичных функций.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-14527/09 по делу N А73-14922/2008
В передаче дела по иску о понуждении ответчика освободить занимаемое помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о непредставлении ответчиком доказательств того, что упомянутое недвижимое имущество было по воле собственника передано в муниципальную собственность.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-14156/09 по делу N А55-13045/2008
В передаче дела по иску об обязании перечислять профсоюзные взносы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как принятые по делу судебные акты не нарушают права и законные интересы заявителя.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-14080/09 по делу N А58-6590/2008
В передаче дела по заявлению о понуждении к государственной регистрации договора купли-продажи недвижимого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как споры об установлении вещных прав на недвижимое имущество относятся к исключительной компетенции государственных арбитражных судов РФ, а вступившим в законную силу решением суда общей юрисдикции право собственности на спорный объект недвижимого имущества признано за третьим лицом.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-1298/09 по делу N А19-19826/06-10-4-6
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за оказанные услуги по отпуску воды и приему сточных вод для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя исковые требования, суд пришел к обоснованному выводу о том, что определение истцом количества потребленной ответчиком в спорный период питьевой воды расчетным способом влечет невозможность превышения объемов потребления воды.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16352/09 по делу N А40-42114/08-126-137
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 8106/09 по делу N А12-2189/08-С43
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-7752/07 по делу N А61-1194/06-13
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-7281/08 по делу N А33-1080/2007
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-5278/09 по делу N А55-10909/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-2802/09 по делу N А40-3105/07-93-35, А40-65915/05-83-510, А40-65908/05-83-509, А40-72462/05-83-565, А40-65910/05-5-560, А40-61914/05-67-435, А40-72459/05-67-490, А40-65912/05-26-397, А40-65911/05-15-529, А40-63913/05-27-324, А40-63585/05-27-311
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17572/09 по делу N А12-4139/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора (в части)"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17528/09 по делу N А65-7224/2009-СГ3-15
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17513/09 по делу N А53-25103/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17503/09 по делу N А55-18321/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17499/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17498/09 по делу N А21-8552/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17496/09 по делу N А40-38278/08-98-102
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17495/09 по делу N А11-4129/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17493/09 по делу N А21-8716/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17492/09 по делу N А56-54676/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17491/09 по делу N А41-25669/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17489/09 по делу N А40-44056/09-16-381
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17486/09 по делу N А40-10451/08-57-60
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17484/09 по делу N А08-8132/2008-10
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17483/09 по делу N А40-60420/07-83-527
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17482/09 по делу N А66-8332/2006
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17479/09 по делу N А28-7182/2009-201/14
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17475/09 по делу N А19-1127/09-30
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17471/09 по делу N А82-16270/2008-45
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17470/09 по делу N А46-24467/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17468/09 по делу N А60-9991/2009-С9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17467/09 по делу N А12-18251/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17465/09 по делу N А70-3163/32-2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17460/09 по делу N А75-2894/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17459/09 по делу N А40-93136/08-94-649
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17456/09 по делу N А07-4410/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17456/09 по делу N А07-4410/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора (в части)"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17447/09 по делу N А40-46863/08-81-478
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17447/09 по делу N А40-46863/08-81-478
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17446/09 по делу N А40-59028/08-147-485
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17443/09 по делу N А71-84/2009-Г33
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17443/09 по делу N А71-84/2009-Г33
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17441/09 по делу N А32-26821/2008-30/170-163АЖ
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17435/09 по делу N А42-1117/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17434/09 по делу N А65-7473/2008-СГ3-25
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17432/09 по делу N А40-5876/08-132-64
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17429/09 по делу N А75-1372/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17426/09 по делу N А14-15256/2008-347/22
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17425/09 по делу N А56-5665/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17424/09 по делу N А13-3840/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17419/09 по делу N А07-20018/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17418/09 по делу N А73-1097/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17416/09 по делу N А71-1946/2009-Г26
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17414/09 по делу N А13-12093/2008
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17409/09 по делу N А14-8379/2008-259/32
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17407/09 по делу N А57-5848/06-18-3-44-39
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17406/09 по делу N А73-6928/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17402/09 по делу N А57-5120/08-42
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17400/09 по делу N А74-479/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17399/09 по делу N А04-1063/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-17398/09 по делу N А60-12690/2009-СР
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N 17391/09 по делу N А40-94746/08-53-822
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15565/09 по делу N А57-3373/2009-42
Дело по заявлению об отмене решения третейского суда передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов, поскольку суды вышли за пределы своей компетенции, определяемой в соответствии с требованиями п. 1 ст. 31, ст. 233 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 5 ФЗ от 24.07.2002 N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации", и исследовали обстоятельства, установленные третейским судом, пересмотрев вынесенное им решение по существу.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-15477/09 по делу N А57-3372/2009-42
Дело по заявлению об отмене решения третейского суда передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебного акта, так как суд не установил, что решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права или спор, рассмотренный третейским судом, не мог быть предметом третейского разбирательства (ч. 3 ст. 233 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-13640/09 по делу N А45-1139/2009-17/24
Дело об отмене акта налогового органа о доначислении налогов, пеней и штрафа передано для пересмотра в порядке надзора, так как норма абз. 3 п. 1 ст. 252 НК РФ о принятии расходов для цели налогообложения при условии их экономической оправданности, требуя установления связи понесенных расходов с направленностью деятельности на получение дохода, не допускает произвольного признания расходов как необоснованных при отсутствии доказательств, причем бремя доказывания возлагается на налоговые органы.
Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16915/09 по делу N А40-69437/08-56-600
В передаче дела по иску о признании недействительными выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества и сделок, осуществленных в процессе размещения выпуска ценных бумаг, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что ответчиками приняты необходимые меры для реализации преимущественного права истца на приобретение акций, выпуск и размещение которых оспаривается истцом.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 16065/09 по делу N А32-21564/2008-17/322
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17271/09 по делу N А66-10265/2008
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-8806/09 по делу N А71-8998/2008-А18
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 21/09 по делу N А14-16254-2007/262/26
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17502/09 по делу N А65-3089/2008-СГ2-20
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17490/09 по делу N А62-6634/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17480/09 по делу N А50-9286/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17451/09 по делу N А40-88266/08-32-840
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17450/09 по делу N А40-64740/08-102-623
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17440/09 по делу N А51-12995/2008-33-324
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17439/09 по делу N А27-2760/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17436/09 по делу N А32-12088/2009-55/223
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17431/09 по делу N А46-17039/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17427/09 по делу N А40-40797/08-67-336
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17422/09 по делу N А55-13941/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17417/09 по делу N А66-2535/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17413/09 по делу N А63-12552/2008-С4-20
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17412/09 по делу N А13-265/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17411/09 по делу N А57-3222/09-18
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17410/09 по делу N А33-2782/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17408/09 по делу N А76-28744/2008-54-846/48
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17403/09 по делу N А57-5121/08-42
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17397/09 по делу N А74-478/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17396/09 по делу N А41-23586/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17395/09 по делу N А32-4705/2009-64/161
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17393/09 по делу N А40-89440/08-89-746
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17389/09 по делу N А82-5929/2009-21
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17388/09 по делу N А51-6134/2007-26-62
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17387/09 по делу N А63-65/2009-С3-2
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17386/09 по делу N А40-94705/09-18-433б
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17385/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17383/09 по делу N А17-547/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17381/09 по делу N А51-15418/2006-28-380/9
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17381/09 по делу N А51-15418/2006-28-380/9
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17379/09 по делу N А31-2179/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17336/09 по делу N А76-6297/2009-10-456
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17323/09 по делу N А41-21407/08
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнительного производства"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17289/09 по делу N А72-13617/05-20/44-Б
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16540/09 по делу N А12-8344/2009
"О приостановлении производства по заявлению о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16504/09 по делу N А65-29929/2007-СГ5-54
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16403/09 по делу N А74-256/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16385/09 по делу N А60-11376/2009-С6
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16374/09 по делу N А40-75555/08-83-692
"О приостановлении производства по заявлению о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16209/09 по делу N А40-26428/09-9-236
"Об отмене приостановления исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16192/09 по делу N А41-3110/09
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16080/09 по делу N А61-703/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 15955/09 по делу N А65-5053/2009-СГ3-33
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 15896/09 по делу N А40-56345/08-60-397
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-14849/09 по делу N А36-495/2009
"О приостановлении производства по заявлению о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 13481/09 по делу N А19-16001/08-65
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-6422/09 по делу N А55-14517/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным отказа регистрирующего органа в государственной регистрации договора аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как материалами дела подтверждается наличие у регистрирующего органа оснований для отказа в государственной регистрации договора.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17217/09 по делу N А32-210/2009-18/34
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17182/09 по делу N А40-42449/08-81-407
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как истец не доказал факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ответчиком договорных обязательств, а также наличие причинно-следственной связи между противоправным действием (бездействием) ответчика и возникновением в связи с этим у истца убытков в заявленном размере.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17083/09 по делу N А60-2536/2009-С3
В передаче дела по иску об обязании выдать технические условия на проектирование непродовольственного магазина для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд пришел к обоснованному выводу о том, что на ответчика не может быть возложена обязанность по выдаче технических условий, поскольку эти условия не входят в состав документов, которые обязан предоставить собственник жилого помещения для их перевода в нежилые.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17065/09 по делу N А04-1601/2009
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по поставке твердого топлива педагогическим работникам муниципального образовательного учреждения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как обязанность РФ по возмещению расходов юридическим лицам обусловлена самим фактом предоставления льгот гражданам, имеющим право на их получение, и соответствующее обязательство РФ может быть прекращено только путем его исполнения.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17063/09 по делу N А51-11138/2008-6-342
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате услуг теплоснабжения многодетным семьям, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как обязанность РФ по возмещению расходов юридическим лицам обусловлена самим фактом предоставления льгот гражданам, имеющим право на их получение, и соответствующее обязательство РФ может быть прекращено только путем его исполнения.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17030/09 по делу N А32-5160/2008-4/129-2009-29/15
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд сделал обоснованный вывод о том, что индивидуальный предприниматель правомерно применял упрощенную систему налогообложения, в силу чего у него отсутствовала обязанность по уплате налогов в общем порядке.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16993/09 по делу N А56-9368/2009
В передаче дела по иску о взыскании пени по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как представленные в дело платежные поручения, счета и счета-фактуры не отвечают предъявляемым нормами АПК РФ к доказательствам по делу требованиям достаточности и допустимости, не позволяют определить момент возникновения денежного обязательства, неисполнение которого влечет ответственность в виде неустойки.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16960/09 по делу N А56-2749/2009
В передаче дела по иску о взыскании пени по договору на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу об отсутствии у ответчика права на приостановление выполнения предусмотренных договором работ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16897/09 по делу N А55-12845/2008
В передаче дела по иску о признании права собственности на объект недвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, сделал обоснованный вывод об отсутствии доказательств передачи спорного здания истцу во владение в процессе приватизации его правопредшественника.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16890/09 по делу N А76-352/2009-51-50
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о государственной регистрации изменений в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд обоснованно исходил из отсутствия у регистрирующего органа правовых оснований для отказа в государственной регистрации изменений.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16669/09 по делу N А33-4508/2008
В передаче дела о взыскании пеней за просрочку доставки порожних цистерн для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, возвращая апелляционную жалобу по настоящему делу, суд обоснованно учел, что АПК РФ устанавливает жесткое требование о непременной подаче апелляционной жалобы через арбитражный суд, вынесший решение по первой инстанции, направление жалобы непосредственно в суд апелляционной инстанции недопустимо.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16621/09 по делу N А79-8315/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды пришли к правомерному выводу, что принятое заявителем оборудование отвечает требованиям, установленным п. 4 приказа Минфина России от 30.03.2001 N 26н, необходимым для принятия данного оборудования к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, и, следовательно, является объектом обложения налогом на имущество организаций.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16605/09 по делу N А27-986/2009-3
В передаче дела по иску о взыскании штрафа за перегруз вагонов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку факт перегруза вагона доказан; исходя из соразмерности пятикратной платы фактическим последствиям нарушения и отсутствия документов, свидетельствующих о том, что допущенный перегруз вагона повлек убытки или иные неблагоприятные последствия, суд правомерно уменьшил сумму штрафа на основании ст. 333 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16583/09 по делу N А27-2474/2008-1
В передаче дела по иску о признании недействительным договора ипотеки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку спорный договор от имени залогодателя был подписан лицом, не имеющим полномочий для его заключения и подписания.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16571/09 по делу N А32-4837/2008-63/86
В передаче дела о признании недействительными решений налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как общество первичными документами подтвердило факт совершения хозяйственных операций, а исправленные счета-фактуры соответствуют ст. 169 НК РФ, кроме того, общество осуществило реальную операцию по приобретению нефтепродуктов, имело в наличии резервуары для хранения и отпуска бензина, а взаимозависимость с контрагентом не повлекла получение необоснованной налоговой выгоды.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16528/09 по делу N А51-9849/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя, направленных на принудительную госрегистрацию права собственности, и обязании отменить все действия, направленные на принудительную государственную регистрацию, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как действия судебного пристава соответствуют ФЗ "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16515/09 по делу N А76-26295/2008-41-761/19
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа и по встречному иску о взыскании налогов, пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16417/09 по делу N А76-28074/2008-50-702/58
В передаче дела о признании недействительным отказа уполномоченного органа в выдаче градостроительных планов земельных участков и обязании управления выдать градостроительные планы указанных земельных участков для пересмотра в порядке надзора отказано, так как к представленному пакету документов не приложены свидетельство о госрегистрации права на земельный участок и документ, подтверждающий право пользования земельным участком.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16416/09 по делу N А53-18878/2008
В передаче дела о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как обществом выполнены предусмотренные статьями 164, 165, 169, 171, 172, 176 НК РФ условия возмещения НДС по операциям, связанным с приобретением сельскохозяйственной продукции, поставленной в последующем на экспорт, реальность хозяйственных операций по приобретению сельскохозяйственной продукции подтверждена документально.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16409/09 по делу N А64-6883/08-13
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налоговой службы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что обществом соблюдены все условия применения льготного тарифа по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16401/09 по делу N А32-16397/2008-63/268
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС, а также соответствующих пени и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление частично, пришел к правильному выводу о реальности совершенных обществом сделок, надлежащем документальном подтверждении произведенных расходов.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16390/09 по делу N А12-7787/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по арендной плате и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16338/09 по делу N А82-9891/2008-2
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору об инвестировании строительства жилья, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска в части взыскания задолженности, обоснованно исходил из того, что истцом пропущен срок исковой давности.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16336/09 по делу N А51-8820/2008-32-181
В передаче дела по иску об исключении ответчика из состава участников общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд обоснованно исходил из установленного факта систематического уклонения ответчика без уважительных причин от участия в общих собраниях участников общества, лишившего общество возможности принимать решения по вопросам, требующим единогласия всех его участников.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16315/09 по делу N А63-5174/2008-С1-3
В передаче дела о взыскании задолженности за оказанные услуги по оценке имущества и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено в кассационный суд для проверки правильности применения норм права в порядке кассационного производства.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16301/09 по делу N А67-6673/08
В передаче дела о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд пришел к правомерному выводу о необоснованном исчислении налоговым органом налога на прибыль, без учета произведенных учреждением расходов, что противоречит положениям статьи 247 Налогового кодекса РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16236/09 по делу N А21-6562/2008
В передаче дела по иску о признании недействительными решений общих собраний учредителей общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, поскольку заявленное требование предъявлено в арбитражный суд спустя более 15 лет после принятия обжалуемых решений, следует согласиться с выводом судов о пропуске истцом срока исковой давности.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16215/09 по делу N А36-3229/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа в части доначисления НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно учли, что фактически спорный счет-фактура поступил налогоплательщику в спорный период, а значит, у общества не было достаточных оснований для принятия к вычету НДС по товару, приобретенному и оприходованному ранее указанного периода, в отсутствие соответствующего счета-фактуры.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16210/09 по делу N А40-95488/08-35-449
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 Налогового кодекса РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из недостоверности сведений, содержащихся в представленных обществом в обоснование спорных налоговых вычетов документах, и отсутствия должной осмотрительности общества в выборе контрагента.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16204/09 по делу N А32-6171/2009-65/102
В передаче дела по иску о взыскании возмещения вреда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, установив факт причинения истцу ущерба, его размер, причинно-следственную связь между действиями ответчика и наступившим ущербом, суды пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения иска.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16200/09 по делу N А73-1672/2009
В передаче дела по иску о взыскании стоимости выполненных работ, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно исходил из того, что истец надлежащим образом не доказал, что указанные в спорных актах работы являются законченным результатом, капитальный ремонт на объекте закончен и передан заказчику.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16169/09 по делу N А40-56719/07-5-534
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и признании недействительным полностью патента РФ на изобретение для строительных конструкций для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16115/09 по делу N А26-893/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным решения комиссии по определению результатов продажи муниципального имущества и об обязании заключить договор купли-продажи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в суд кассационной инстанции для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм материального и процессуального права.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16110/09 по делу N А60-33743/2008-С1
В передаче дела по иску о признании права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, пришел к правильному выводу о том, что, принимая здание на баланс, истец не мог заблуждаться относительно приобретаемого права и полагать, что здание передается не иначе как в безвозмездное пользование.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16109/09 по делу N А78-2215/2009
В передаче дела о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию для пересмотра в порядке надзора отказано, так как при взыскании судебных расходов суды обоснованно исходили из того, что освобождение государственных органов от уплаты госпошлины на основании подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 НК РФ не должно нарушать права на возмещение судебных расходов другим участникам процесса и не влияет на порядок его реализации, предусмотренный ст. 110 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16072/09 по делу N А59-1426/2008
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительными постановлений главы местного самоуправления о передаче земельных участков гражданам в собственность и аренду для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как постановления в оспариваемых частях приняты с превышением предоставленных органу местного самоуправления полномочий в области земельных отношений и нарушают действующее законодательство.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16071/09 по делу N А59-1425/2008
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительными постановлений главы местного самоуправления о передаче земельных участков гражданам в собственность и аренду для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как постановления в оспариваемых частях приняты с превышением предоставленных органу местного самоуправления полномочий в области земельных отношений и нарушают действующее законодательство.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16069/09 по делу N А59-1424/2008
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительными постановлений главы местного самоуправления о передаче земельных участков гражданам в собственность и аренду для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как постановления в оспариваемых частях приняты с превышением предоставленных органу местного самоуправления полномочий в области земельных отношений и нарушают действующее законодательство.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16067/09 по делу N А59-1423/2008
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным постановления мэра города о передаче земельных участков гражданам в собственность и аренду, внесении изменений в правоустанавливающие документы на землю для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку постановление мэра в оспариваемой части принято с превышением предоставленных органу местного самоуправления полномочий в области земельных отношений и нарушают действующее законодательство.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16066/09 по делу N А59-1422/2008
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительными постановлений мэра города для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку постановления мэра города в оспариваемых частях приняты с превышением предоставленных органу местного самоуправления полномочий в области земельных отношений и нарушают действующее законодательство, поэтому суд правомерно удовлетворил заявленные требования.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16062/09 по делу N А59-1419/2008
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительными постановлений мэра города для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку постановления мэра города в оспариваемых частях приняты с превышением предоставленных органу местного самоуправления полномочий в области земельных отношений и нарушают действующее законодательство, поэтому суд правомерно удовлетворил заявленные требования.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 15103/09
"Об отложении предварительного судебного заседания"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 15102/09
"Об отложении предварительного судебного заседания"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16950/09 по делу N А23-4441/08А-21-45
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий налогового органа по направлению инкассового поручения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как инспекцией не представлены доказательства наличия в действиях общества признаков недобросовестности при уплате налога в бюджет.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16847/09 по делу N А76-3532/2009-45-78
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на доходы физических лиц, единого социального налога, соответствующих сумм пени и штрафов за неуплату налогов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16831/09 по делу N А54-4095/2008-С12
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с предоставлением педагогическому работнику санатория льгот по оплате газа, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку причинение истцу убытков непосредственно связано с бездействием РФ, выразившимся в недостаточном выделении денежных средств для возмещения расходов, вызванных предоставлением льгот.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16825/09 по делу N А08-1983/2009-6
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации изменений в учредительных документах общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16807/09 по делу N А73-11512/2008-34С
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с хранением материальных ценностей мобилизационного резерва, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, оценив представленные истцом доказательства, суды пришли к обоснованному выводу об их недостаточности для подтверждения факта наличия и размера требуемых им расходов.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16803/09 по делу N А76-4008/2009-9-279
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суды обоснованно исходили из того, что бездействие РФ выразилось в недостаточном выделении денежных средств для возмещения истцу расходов, связанных с предоставлением указанных льгот; доказательств нецелевого использования выделенных денежных средств не представлено.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16794/09 по делу N А05-13856/2008
В передаче дела по иску о понуждении к заключению договора о пользовании железнодорожным путем необщего пользования на условиях проекта договора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд обоснованно учел, что при установлении факта примыкания склада или погрузочно-разгрузочной площадки истца к железнодорожному пути ответчика последний обязан в соответствии со ст. 60 Устава железнодорожного транспорта РФ заключить с истцом договор.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16793/09 по делу N А64-6882/2008
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налоговой службы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что обществом соблюдены все условия применения льготного тарифа по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16787/09 по делу N А10-3023/2008
В передаче дела по иску о взыскании выпадающих доходов по договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск частично, обоснованно исходил из того, что льготы предоставлены на основании распоряжения Правительства Республики Бурятия, а также учитывал, что из бюджета Республики Бурятия в бюджет города Улан-Удэ перечислены финансовые средства, необходимые и достаточные для возмещения оказанных предприятием услуг.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16769/09 по делу N А12-468/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налоговой службы в части начисления ЕНВД и соответствующей суммы пени, единого налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения и пени, в части привлечения к налоговой ответственности на основании п. 1 ст. 122 НК РФ в виде взыскания штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16744/09 по делу N А76-515/2008-2-134/9-315/9-211
В передаче дела по иску о взыскании вреда, причиненного незаконным бездействием судебного пристава-исполнителя, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано так как суд, удовлетворяя иск частично, обоснованно исходил из того, что поступившие от акционерного общества денежные средства судебным приставом-исполнителем были перечислены в счет погашения долга предприятия, и учитывал отсутствие доказательств возврата на счет службы судебных приставов суммы.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16709/09 по делу N А56-45900/2008
В передаче дела о взыскании за счет казны РФ убытков, причиненных незаконными действиями таможни, для пересмотра в порядке надзора отказано, так как не доказана незаконность действий таможни и причинно-следственная связь между действиями таможни и возникшими у истца убытками.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16706/09 по делу N А46-22833/2008
В передаче дела о признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведений, обязании опровергнуть эти сведения путем опубликования опровержения и взыскании морального вреда для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суд, направляя дело в части компенсации морального вреда на новое рассмотрение, обоснованно исходил из несоответствия размера характеру и степени публичного распространения недостоверных сведений о кредитной организации.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16061/09 по делу N А59-1417/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительными постановлений органа местного самоуправления о передаче земельных участков гражданам в собственность и аренду для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, обоснованно исходил из того, что оспариваемые постановления приняты с превышением предоставленных органу местного самоуправления полномочий в области земельных отношений и нарушают действующее законодательство РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16060/09 по делу N А59-991/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительными постановлений органа местного самоуправления о передаче земельных участков гражданам в собственность и аренду для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, обоснованно исходил из того, что оспариваемые постановления приняты с превышением предоставленных органу местного самоуправления полномочий в области земельных отношений и нарушают действующее законодательство РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16059/09 по делу N А21-2635/2009
В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что вступившим в законную силу решением арбитражного суда с ответчика была взыскана задолженность, возникшая в связи с неоплатой ответчиком оказанных транспортных услуг.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16054/09 по делу N А59-990/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительными постановлений органа местного самоуправления о передаче земельных участков гражданам в собственность и аренду для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, обоснованно исходил из того, что оспариваемые постановления приняты с превышением предоставленных органу местного самоуправления полномочий в области земельных отношений и нарушают действующее законодательство РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16053/09 по делу N А59-989/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительными постановлений органа местного самоуправления о передаче земельных участков гражданам в собственность и аренду для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, обоснованно исходил из того, что оспариваемые постановления приняты с превышением предоставленных органу местного самоуправления полномочий в области земельных отношений и нарушают действующее законодательство РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16050/09 по делу N А59-988/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительными постановлений органа местного самоуправления о передаче земельных участков гражданам в собственность и аренду для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, обоснованно исходил из того, что оспариваемые постановления приняты с превышением предоставленных органу местного самоуправления полномочий в области земельных отношений и нарушают действующее законодательство РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16049/09 по делу N А59-1418/08-С6
В передаче дела по заявлению о признании недействительными постановлений органа местного самоуправления о передаче земельных участков гражданам в собственность и аренду для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, обоснованно исходил из того, что оспариваемые постановления приняты с превышением предоставленных органу местного самоуправления полномочий в области земельных отношений и нарушают действующее законодательство РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16035/09 по делу N А13-3280/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельным участком, а также пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из установления факта пользования ответчиком спорным земельным участком и неуплаты им платежей в полном размере.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-16034/09 по делу N А13-3279/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельным участком, а также пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из установления факта пользования ответчиком спорным земельным участком и неуплаты им платежей в полном размере.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-15948/09 по делу N А12-20754/2008
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что груз был передан водителю перевозчика без проверки полномочий на его получение, таким образом, истцом не доказан факт передачи груза ответчику.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-15908/09 по делу N А40-3961/08-143-17
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, обоснованно исходил из того, что налоговым органом не представлено доказательств получения заявителем необоснованной налоговой выгоды, а первичные документы, подтверждающие произведенные затраты и налоговые вычеты по НДС, соответствуют положениям статей 169, 171, 172 Налогового кодекса РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-15862/09 по делу N А05-447/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из наличия у ответчика задолженности, состоящей из стоимости электрической энергии, отпущенной на общедомовые нужды и внутридомовые потери находящихся в его управлении жилых домов.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-15847/09 по делу N А56-21187/2009
В передаче дела по иску о признании частично недействительным договора теплоснабжения в горячей воде для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из того, что основания для прекращения подачи тепловой энергии абоненту установлены законодательством и не могут быть расширены или изменены по усмотрению сторон договора.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-15042/09 по делу N А51-6449/2007-13-239
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан льгот по оплате услуг теплоснабжения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из того, что факт предоставления льгот и их размер подтверждены материалами дела.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-14861/09 по делу N А40-8678/09-156-102
В передаче дела по иску о признании права пользования земельным участком для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд обоснованно исходил из того, что земельный участок, в отношении которого истцом заявлены требования, как объект гражданских правоотношений в установленном порядке не сформирован, то есть не имеет кадастрового номера, не описан, не индивидуализирован в Едином государственном реестре земель.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-14452/09 по делу N А44-149/2009
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из того, что заявителем не были документально подтверждены факт несения затрат по приобретению горюче-смазочных материалов и товарно-материальных ценностей, включенных в состав расходов по налогу на прибыль, и их связь с производственной деятельностью заявителя.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-14308/09 по делу N А27-5685/2008-7
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд обоснованно исходил из того, что соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом признано недействительным вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда и других доказательств излишнего перечисления денежных средств в счет оплаты принятых по договору работ истцом не представлено.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-14097/09 по делу N А40-17607/09-8-99
В передаче дела по иску о взыскании страховой выплаты и пеней за ее несвоевременное осуществление для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из того, что наступление страхового случая подтверждается материалами дела, что влечет обязанность страховщика произвести страховую выплату.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-14002/09 по делу N А65-1139/2009-СА1-23
В передаче дела по заявлению о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого требования налогового органа и запрета производить действия по взысканию недоимки, указанной в оспариваемом требовании, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-13520/09 по делу N А70-2918/23-2007
В передаче дела по иску о взыскании стоимости поставленного оборудования ненадлежащего качества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что в материалах дела отсутствуют доказательства направления истцом ответчику уведомления о расторжении договора.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-13396/09 по делу N А12-19446/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в неисключении крестьянского хозяйства из Единого государственного реестра юридических лиц, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что добровольное прекращение деятельности юридического лица должно осуществляться с соблюдением ликвидационных процедур, предусмотренных гражданским законодательством РФ.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-11779/09 по делу N А73-2981/2009
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что на момент перечисления истцом спорных денежных средств ответчику договорных отношений между сторонами не существовало, ответчик деньги не возвратил.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 10221/08 по делу N А24-6418/2007
"Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17371/09 по делу N А53-4360/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17365/09 по делу N А68-9290/08-549/13
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17364/09 по делу N А40-36377/09-90-171
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17363/09 по делу N А56-14384/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17357/09 по делу N А58-2621/2005
"Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17354/09 по делу N А51-10391/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17353/09 по делу N А09-1268/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17352/09 по делу N А45-7273/2008-29/183
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17351/09 по делу N А81-2323/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17350/09 по делу N А33-13197/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17349/09 по делу N А12-8580/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17343/09 по делу N А17-1439/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17338/09 по делу N А26-7661/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17336/09 по делу N А76-6297/2009-10-456
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17332/09 по делу N А56-9354/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17329/09 по делу N А81-2315/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17326/09 по делу N А40-77872/08-50-705
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17323/09 по делу N А41-21407/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17320/09 по делу N А65-22708/2008-СГ5-28
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17318/09 по делу N А81-2293/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17315/09 по делу N А40-10959/09-47-125
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17306/09 по делу N А53-25773/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17292/09 по делу N А65-23965/2008-СА2-9
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17289/09 по делу N А72-13617/05-20/44-Б
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17271/09 по делу N А66-10265/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17257/09 по делу N А60-4359/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17245/09 по делу N А50-2534/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17237/09 по делу N А66-3095/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17222/09 по делу N А12-12651/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-17107/09 по делу N А76-28450/2008-54-841/36
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 17056/09 по делу N А65-16196/2008-СГ5-51
"Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 16904/09 по делу N А57-27822/2005-4
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-15557/09 по делу N А53-276/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N 15191/09 по делу N А40-14933/09-89-171
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-14694/09 по делу N А73-13843/2008
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-14090/08 по делу N А65-17144/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-14055/09 по делу N А41-К1-20752/07
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-11279/09 по делу N А41-2673/08
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-11135/09 по делу N 11135/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-15082/09 по делу N А78-5109/2008
Дело по иску о взыскании стоимости недостающего груза, отгруженного по международной железнодорожной накладной, передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебного акта, так как вывод суда кассационной инстанции о несоблюдении обществом претензионного порядка урегулирования спора ввиду непредставления счета, свидетельствующего о стоимости груза, является неправомерным.
Определение ВАС РФ от 16.12.2009 N ВАС-14458/09 по делу N А56-21893/2008
Дело по заявлению о признании недействительными решения налогового органа передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов, поскольку, рассматривая дело, суды не исследовали представленные в дело доказательства с учетом доводов общества о нарушении налоговым органом существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки, выразившемся в неуведомлении общества о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки.
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.12.2009 N 10519/09 по делу N А63-2002/2008-С5-8
В удовлетворении иска об обязании прекратить производство, продажу алкогольной продукции и обязании опубликовать судебное решение, о понуждении передать контрафактную продукцию и взыскании компенсации отказано правомерно, так как совокупность отличительных признаков обозначения "Горный лекарь" позволяет отнести это обозначение к самостоятельным, не ассоциирующимся с обозначением "Лекарь" в целом, поэтому суд не признал действия общества нарушением исключительного права истцов на товарный знак.
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.12.2009 N 9330/09 по делу N А75-7168/2007
В удовлетворении иска о взыскании задолженности по арендным платежам по договору аренды земельного участка и пеней за просрочку их внесения правомерно отказано, так как обращение истца с иском о взыскании долга, исчисленного на основании нормативного акта муниципального органа, признанного незаконным решением суда по другому делу, представляет собой злоупотребление правом, что не допускается статьей 10 Гражданского кодекса РФ.
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.12.2009 N 9629/09 по делу N А32-21199/2008-9/310
Дело о взыскании задолженности за поставленные нефтепродукты и долга за пользование коммерческим кредитом направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение, так как, отказывая в иске в связи с пропуском срока исковой давности, суды не учли обстоятельства, свидетельствующие о перерыве течения срока исковой давности, а именно признание ответчиком долга в рамках рассмотрения другого дела.
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.12.2009 N 14801/08 по делу N А72-5489/06-22/219
Иск об обязании заключить договор теплоснабжения удовлетворен правомерно, поскольку материалами дела подтверждаются наличие присоединенных сетей между сторонами и возможности исполнения договора теплоснабжения исходя из того, что ранее действовал и исполнялся договор на отпуск тепловой энергии, по условиям которого теплоснабжающая организация обязалась отпускать потребителю тепловую энергию, после заключения данного договора владелец сетей теплоснабжения фактически не менялся.
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.12.2009 N 12537/09 по делу N А56-42253/2007
Дело о признании права общей долевой собственности направлено на новое рассмотрение, так как в силу закона право общей долевой собственности домовладельцев возникает не на любую подвальную часть дома, а лишь на технические подвалы, следовательно, проведение строительно-технической экспертизы, отвечающей только на вопрос о наличии инженерных коммуникаций и оборудования в подвале, не дает оснований автоматически считать этот объект недвижимости общей долевой собственностью.
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.12.2009 N 13611/09 по делу N А40-81615/08-31-795
Дело по иску о понуждении к исполнению обязательства по выдаче расширенных выписок по расчетному счету общества, открытому в банке, передано на новое рассмотрение, так как выводы судов не соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам и противоречат положениям ст. 845 ГК РФ об обязанности банка выполнять распоряжения клиента.
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.12.2009 N 12367/09 по делу N А41-7556/08
В удовлетворении иска в части взыскания ущерба отказано, так как по вопросу об ответственности перевозчика за нарушение обязательств ст. 793 ГК РФ отсылает к транспортным уставам и кодексам, в частности, размер ответственности авиаперевозчика за недостачу груза определяется по правилам, установленным ст. 119 Воздушного кодекса РФ, которую авиакомпания просила применить к отношениям, возникшим в связи с данной недостачей.
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.12.2009 N 11276/09 по делу N А40-49619/07-12-289
Заявление о признании незаконным отказа в государственной регистрации права федеральной собственности на участок и об обязании осуществить государственную регистрацию права федеральной собственности удовлетворено правомерно, так как право собственности на участок не было зарегистрировано ни за одним из собственников объектов недвижимости, расположенных на участке, отказ в регистрации права федеральной собственности на него препятствует разграничению государственной собственности на землю.
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.12.2009 N 10592/09 по делу N А29-6246/2008
Заявление о признании частично недействительным решения налогового органа удовлетворено, поскольку действующее законодательство предусматривает возможность признания расходов на освоение природных ресурсов в качестве расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу при исчислении налога на прибыль, и включает в себя расходы налогоплательщика на строительство и ликвидацию всех скважин, связанных с проведением геологоразведочных работ, в том числе и эксплуатационных скважин.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16310/09 по делу N А76-950/2009-56-104
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16144/09 по делу N А47-1175/2009
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-15870/09 по делу N А73-468/2008
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 15845/09 по делу N А40-45106/08-113-422
"Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-15842/09 по делу N А62-5280/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-11571/09 по делу N А12-17464/2008
"Об отказе в исправлении опечатки"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-10593/09 по делу N А40-79458/08-92-641
"Об отказе в разъяснении судебного акта"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17423/09 по делу N А56-32673/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17415/09 по делу N А40-49009/09-129-282
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17394/09 по делу N А47-9709/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16468/09 по делу N А56-32195/2007
"О приостановлении надзорного производства по делу"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16425/09 по делу N А27-15251/2008-5
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16319/09 по делу N А03-13916/07-27
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16249/09 по делу N А27-14007/2008-2
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС, пеней и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16217/09 по делу N А46-22431/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС, пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды, руководствуясь положениями Налогового кодекса Российской Федерации, правомерно не признали документально подтвержденными затраты, учтенные обществом при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, а как следствие этого и правомерность налогового вычета.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-4049/07 по делу N А12-18364/06-С15
В передаче дела по заявлению о пересмотре постановления арбитражного суда кассационной инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17314/09 по делу N А04-3453/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за фактически поставленное топливо для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что ответчиком доказательств погашения задолженности представлено не было.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17276/09 по делу N А56-19064/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления о привлечении заявителя к ответственности по статье 14.5 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что проведение должностными лицами налогового органа проверочной закупки при осуществлении контроля за применением контрольно-кассовой техники не может расцениваться как доказательство, подтверждающее событие правонарушения.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-1726/09 по делу N А05-5474/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как заявитель не лишен возможности обратиться в установленном порядке с заявлением о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17268/09 по делу N А33-7738/2008
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что на стороне ответчика возникло неосновательное обогащение, составляющее стоимость смонтированного оборудования.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17223/09 по делу N А07-20198/2008
В передаче дела по иску о взыскании стоимости неосновательно приобретенного оборудования для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что дополнительное оборудование истцом было поставлено, но ответчиком не оплачено, судом установлено использование ответчиком спорного оборудования в настоящее время.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17121/09 по делу N А41-4970/09
В передаче дела по иску о признании недействительным договора и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, направляя дело на новое рассмотрение, пришел к обоснованному выводу о несоответствии выводов суда нижестоящей инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17056/09 по делу N А65-16196/2008-СГ5-51
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что по вине ответчика истец был лишен возможности воспользоваться результатом выполненных научно-исследовательских работ согласно целям, которые преследовались им при заключении договора.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16976/09 по делу N А40-11043/09-37-112СлитерМ
В передаче дела по иску об обязании произвести освежение материальных ценностей мобилизационного резерва и взыскании штрафных санкций для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что истец не доказал соблюдения предусмотренного порядка выпуска материальных ценностей из государственного резерва в связи с их освежением, а также утвержденных нормативов хранения материалов.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16975/09 по делу N А40-12677/09-37-113СлитерМ
В передаче дела по иску о взыскании стоимости разбронированных, но не переданных материальных ценностей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что истец должен был узнать о факте недостачи на основании заключенного между истцом и ответчиком договора о выпуске материальных ценностей в порядке разбронирования.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16967/09 по делу N А46-11297/2007
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа таможенного органа возвратить излишне уплаченный таможенный сбор за таможенное оформление товаров, вывозимых на экспорт, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, обоснованно исходил из того, что представление временной и полной таможенных деклараций составляет таможенное оформление как единую таможенную процедуру.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16774/09 по делу N А32-13873/2008-62/214
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что истец, погасивший задолженность перед клиентом по пособию по уходу за ребенком за счет собственных средств, вправе требовать возврата неосновательно списанных и поступивших в бюджет денежных средств по правилам главы 60 Гражданского кодекса РФ.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16733/09 по делу N А67-755/09
В передаче дела по заявлению в части взыскания судебных расходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, обоснованно исходил из общего правила возмещения судебных расходов, предусмотренного статьей 110 АПК РФ, в силу которой указанные расходы в виде уплаченной государственной пошлины подлежат возмещению проигравшей стороной.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16726/09 по делу N А10-282/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, обоснованно исходил из того, что в регистрирующий орган были представлены все документы, предусмотренные статьей 17 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16722/09 по делу N А40-51530/08-94-442
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущественные права по неисполненным обязательствам третьих лиц для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд обоснованно пришел к выводу о незаконности оспариваемого постановления ввиду отсутствия доказательств принадлежности должнику имущественных прав, на которые судебным приставом-исполнителем наложен арест.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16717/09 по делу N А08-1502/2009-9
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения регистрирующего органа, взыскании расходов, связанных с оплатой государственной пошлины, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, взыскивая судебные расходы, правомерно исходили из правила возмещения судебных расходов, предусмотренного АПК РФ, в силу которого указанные расходы в виде уплаченной государственной пошлины подлежат возмещению проигравшей стороной.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16693/09 по делу N А75-390/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по муниципальному контракту на выполнение проектных и изыскательских работ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя иск, суды исходили из отсутствия доказательств оплаты ответчиком выполненных работ.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16647/09 по делу N А24-4334/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору хранения имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск в части взыскания задолженности, суд исходил из неоплаты ответчиком оказанных услуг хранения имущества.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16644/09 по делу N А40-39481/08-147-322
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения ФТС об отмене по результатам ведомственного контроля решения о выдаче разрешения на переработку товаров вне таможенной территории для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя требование, суды исходили из того, что заявителем был подтвержден срок переработки товаров и обоснованно согласован заявленный срок в пределах контрактного срока.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16640/09 по делу N А49-1470/2009
В передаче дела по встречному иску о расторжении государственного контракта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как обязательства по контракту не исполнены в полном объеме по обоюдной вине сторон, а также учитывая, что стороны не имеют намерения продолжать отношения по нему, суд удовлетворил встречное требование.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16631/09 по делу N А40-58049/08-93-252
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения вследствие невозврата ответчиком неосвоенного аванса по договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано,так как, отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что на сумму перечисленного истцом аванса ответчик выполнил предусмотренные работы, что подтверждается представленными доказательствами.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16582/09 по делу N А32-204/2009-12/5-3АЖ
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд апелляционной инстанции исходил из того, что в действиях заявителя отсутствует состав административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16580/09 по делу N А07-4805/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности по статье 14.5 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд кассационной инстанции исходил из того, что факт применения контрольно-кассовой машины без пломбы центра технического обслуживания установлен материалами дела.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16578/09 по делу N А47-9146/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий таможенного органа, выразившихся в отказе возвратить излишне уплаченные таможенные сборы, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя требование, суды исходили из того, что повторная уплата таможенных сборов при представлении полной декларации не требуется.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16472/09 по делу N А40-86854/08-135-741
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, процентов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя иск, суды исходили из того, что истцом подтвержден факт выполнения только части работ по договору.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16439/09 по делу N А27-5150/2009-5
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении требования, исходил из наличия в действиях заявителя состава вмененного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16361/09 по делу N А45-2425/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, отказывая в удовлетворении требования, исходили из того, что факт совершения заявителем указанного правонарушения подтвержден материалами дела, доказательств его малозначительности не представлено.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16351/09 по делу N А32-6889/2008-19/125
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налогов, пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении требований, суды исходили из того, что заявителем неправомерно отнесены расходы на затраты, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16274/09 по делу N А54-511/2009-С18
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 10.8 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя требования, суды указали, что факт совершения заявителем административного правонарушения доказан, но в рассматриваемом случае применили положения ст. 2.9 КоАП РФ о малозначительности.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16271/09 по делу N А63-1831/2009-С6-36
В передаче дела по заявлению о признании незаконными постановления уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16193/09 по делу N А73-8152/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, сделал обоснованный вывод о том, что заявителем пропущен срок для обжалования постановления налогового органа.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16178/09 по делу N А59-6233/2008
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как факт реализации юридическим лицом алкогольной продукции без сертификатов соответствия по каждому наименованию продукции и товаротранспортных документов подтвержден актом проверки и протоколом об административном правонарушении.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16166/09 по делу N А40-6810/09-48-4
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору строительного подряда и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, сделал обоснованный вывод о том, что материалами дела подтверждается факт выполнения истцом работ в размере перечисленного ответчиком аванса.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16161/09 по делу N А55-15064/2007
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате услуг местного инициирования вызова на основании договора о присоединении сетей электросвязи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, сделал обоснованный вывод о том, что истец не доказал факт оказания в спорный период ответчику услуг по договору о присоединении сетей электросвязи.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16130/09 по делу N А12-2476/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично отказывая в удовлетворении заявленных требований, сделал обоснованный вывод о том, что представленные заявителем счета-фактуры не соответствуют положениям статьи 169 Налогового кодекса РФ, поскольку они содержат в себе недостоверные сведения.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16124/09 по делу N А14-10277/2007-209/1
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору подряда и стоимости услуг независимого эксперта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд пришел к обоснованному выводу о необходимости отказа в удовлетворении иска, поскольку факт некачественного выполнения подрядчиком предусмотренных договором работ подтвержден надлежащими доказательствами.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16056/09 по делу N А12-2162/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, сделал обоснованный вывод о том, что факт административного правонарушения при реализации заявителем алкогольной продукции подтвержден материалами дела.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16038/09 по делу N А57-24445/2004
В передаче дела по заявлению о процессуальном правопреемстве для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, сделал вывод об отсутствии оснований для замены кредитора в исполнительном производстве.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-15942/09 по делу N А71-8598/2008-А5
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС, ЕСН, начисления пеней и взыскания налоговых санкций для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, сделал обоснованный вывод о том, что налоговым органом не доказаны неполная уплата заявителем налога на прибыль и создание схемы, направленной на уклонение от уплаты ЕСН.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-15903/09 по делу N А56-22155/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, пришел к обоснованному выводу о том, что спорная сделка не подпадает под признаки мнимой сделки, предусмотренные частью 1 статьи 170 Гражданского кодекса РФ.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-15901/09 по делу N А56-21321/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи здания для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, пришел к обоснованному выводу о том, что спорная сделка не подпадает под признаки мнимой, притворной сделки, а также не является сделкой, совершенной в результате злоупотребления правом.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-15881/09 по делу N А14-14970/2008/473/5
В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в иске, суд сделал обоснованный вывод о том, что нарушение порядка проведения торгов не может являться основанием для признания торгов недействительными по иску лица, чьи имущественные права не могут быть восстановлены при применении последствий недействительности заключенной на торгах сделки.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-15872/09 по делу N А60-2603/2009-С3
В передаче дела по иску о взыскании стоимости утраченного груза для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя исковые требования, пришел к обоснованному выводу о том, что между повреждением груза в процессе его транспортировки и наступившими для истца убытками в размере объявленной стоимости груза имеется причинно-следственная связь.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-15853/09 по делу N А55-16164/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа регистрирующего органа в государственной регистрации договора аренды земельного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, сделал обоснованный вывод о том, что формирование спорного земельного участка и постановка его на кадастровый учет нарушают права остальных собственников помещений многоквартирного дома на этот земельный участок.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-14940/09 по делу N А-32-8337/2008-13/98
В передаче дела по заявлению о признании недействительным принятого по результатам выездной налоговой проверки решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, сделал обоснованный вывод о несоблюдении налоговым органом требований ст. 101 НК РФ в части извещения налогоплательщика о времени и месте рассмотрения материалов проверки с учетом результатов дополнительных мероприятий налогового контроля.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-14507/09 по делу N А78-6465/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по авторскому вознаграждению, штрафа за непредставление отчетных документов и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, прекращая производство по делу, суд обоснованно исходил из неподведомственности таких споров арбитражному суду.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-13655/09 по делу N А41-К1-13907/07
В передаче дела по иску о признании права федеральной собственности на объект недвижимого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как объекты гражданской обороны, предназначенные для использования в особый период, являются исключительно федеральной собственностью и их приватизация запрещена.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-12470/09 по делу N А51-4352/2008-19-96
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору целевого займа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, сделал обоснованный вывод о том, что отношения сторон не урегулированы договором целевого займа, однако перечисление суммы по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО, а также принятие ответчиком денежных средств свидетельствуют о совершении им конклюдентных действий.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-11585/09 по делу N А73-4518/2008
В передаче дела по иску о взыскании договорной неустойки в связи с просрочкой срока выполнения строительных работ по государственному контракту для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из ненадлежащего исполнения подрядчиком условий о сроке выполнения дорожных работ.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-11575/09 по делу N А63-2344/09-С1-34
В передаче дела по иску о признании незаконным и отмене решения конкурсного управляющего предприятием об отказе предпринимателю в реализации права на выкуп арендованного недвижимого имущества, обязании ответчиков принять решение об отчуждении спорного имущества истцу путем направления проекта договора купли-продажи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-10669/09 по делу N А06-4209/2008-5
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя об удержании из пенсии суммы, возврате суммы и компенсации морального вреда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что действия судебного пристава-исполнителя при обращении взыскания на денежные средства произведены в соответствии с ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 16097/09 по делу N А51-12729/2008-44-357/25
В передаче дела по иску о признании недействительными решений годового общего собрания акционеров для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что на собрании акционеров, проведенном в форме заочного голосования, рассмотрены вопросы, которые могли быть рассмотрены только на собрании в форме совместного присутствия акционеров.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 11932/09 по делу N А40-43254/08-81-420
В передаче дела по иску о понуждении предоставить для ознакомления документы общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, отказывая в удовлетворении иска, суды правомерно исходили из того, что обществом не допущены нарушения требований Федерального закона "Об акционерных обществах", регламентирующие порядок предоставления документов акционерам общества.
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17433/09 по делу N А40-2565/09-84-20
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17384/09 по делу N А57-22581/07-2-11
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17384/09 по делу N А57-22581/07-2-11
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17382/09 по делу N А79-2727/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17380/09 по делу N А60-11194/2008-СР
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17380/09 по делу N А60-11194/2008-СР
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17378/09 по делу N А13-3745/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17376/09 по делу N А43-31379/2008-28-674
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17375/09 по делу N А43-31377/2008-8-855
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17373/09 по делу N А40-81873/08-25-544
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17372/09 по делу N А55-3784/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17370/09 по делу N А41-10608/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17367/09 по делу N А19-19038/08-52
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17366/09 по делу N А33-15550/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17362/09 по делу N А39-218/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17361/09 по делу N А56-22316/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17360/09 по делу N А60-2283/2009-С2
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17359/09 по делу N А41-К1-20977/07
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17356/09 по делу N А56-28484/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17355/09 по делу N А40-38302/08-28-314
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17348/09 по делу N А76-24876/2008-4-642/346
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17347/09 по делу N А60-368/2009-С3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17346/09 по делу N А06-2288/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17345/09 по делу N А76-4617/2009-57-124
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17342/09 по делу N А09-2379/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17341/09 по делу N А68-75/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17340/09 по делу N А09-1934/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17339/09 по делу N А50-4484/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17337/09 по делу N А60-40269/2008-С4
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17334/09 по делу N А40-12901/08-153-137
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17331/09 по делу N А63-13011/2008-С1-6
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17327/09 по делу N А65-4409/2009-СГ2-6
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17319/09 по делу N А04-1705/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17312/09 по делу N А63-7938/08-С1-40
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17309/09 по делу N А56-40076/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17294/09 по делу N А05-3996/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17288/09 по делу N А42-2055/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17287/09 по делу N А81-2304/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17286/09 по делу N А47-5582/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17284/09 по делу N А78-6156/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17280/09 по делу N А53-18710/08-С2-50
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17264/09 по делу N А57-4647/08-42
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17263/09 по делу N А41-19718/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17261/09 по делу N А20-2774/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17251/09 по делу N А38-3841/2008-5-270
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17238/09 по делу N А40-11969/09-52-136
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17228/09 по делу N А24-707/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17225/09 по делу N А56-5846/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17214/09 по делу N А76-27493/2008-38847/28
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17212/09 по делу N А81-2282/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17209/09 по делу N А56-22880/2007
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17208/09 по делу N А10-5768/2006
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17204/09 по делу N А40-87786/08-146-667
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17145/09 по делу N А56-9114/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16998/09 по делу N А40-63626/09-96-356
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16988/09 по делу N А40-1937/09-94-13
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16919/09 по делу N А40-21720/09-92-76
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16752/09 по делу N А45-1914/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16752/09 по делу N А45-1914/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16736/09 по делу N А40-63623/09-94-368
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-16032/09 по делу N А53-16410/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 15304/09 по делу N А40-2010/09-2-5
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 15124/09 по делу N А45-311/2008-36/3
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-14662/09 по делу N А40-21588/09-145-147
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-12524/07 по делу N А26-7761/2006-25
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N 17335/09 по делу N А65-1097/2009-СА3-43
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 15.12.2009 N ВАС-17159/09 по делу N А32-27520/2008-19/520
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-7622/09
"О разъяснении решения"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17328/09 по делу N А04-2264/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17321/09 по делу N А04-2239/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17296/09 по делу N А57-4474/2009
"Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17112/09 по делу N А60-23303/2009-С9
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17104/09 по делу N А11-781/2009
"О восстановлении срока на подачу заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора и принятии к производству этого заявления"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16869/09 по делу N А51-7328/2009
"Об отказе в удовлетворении заявления о приостановлении исполнения Постановления о назначении административного наказания"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15824/09 по делу N А41-К2-5329/07сс
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15772/09 по делу N А40-89267/08-154-609
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15771/09 по делу N А40-89265/08-152-630
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15770/09 по делу N А40-89085/08-12-676
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15768/09 по делу N А40-89229/08-96-371
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15767/09 по делу N А40-89000/08-154-603
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 15738/09 по делу N А51-15465/06
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 15710/09 по делу N А49-2446/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-14507/09 по делу N А78-6465/2008
"О возобновлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-13299/09 по делу N А67-947/08
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-13298/09 по делу N А67-946/08
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-13297/09 по делу N А67-944/08
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-13296/09 по делу N А67-873/08
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17274/09 по делу N А82-1389/2009-7
В передаче дела по иску об обязании заключить договор на поставку ремонтно-групповых комплектов на условиях проекта договора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17259/09 по делу N А82-976/2009-7
В передаче дела по иску об обязании заключить договор на поставку ремонтно-групповых комплектов на условиях проекта договора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17202/09 по делу N А40-52956/08-41-519
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по агентскому договору и по встречному иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17198/09 по делу N А76-4613/2009-23-317
В передаче дела по иску в части взыскания с поставщика уплаченной по договору поставки суммы, пени за просрочку поставки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как в связи с нарушением продавцом сроков поставки товара суды признали договор расторгнутым, что является основанием для признания неправомерным удержания ответчиком денежных средств в истребуемой сумме.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16970/09 по делу N А65-19838/2008-СА1-37
В передаче дела о признании незаконным протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, о признании незаконным проведенного аукциона и о признании недействительным муниципального контракта для пересмотра в порядке надзора отказано, так как общество не допущено к участию в аукционе и отклонение его заявки произведено аукционной комиссией правомерно, а потому суды обоснованно признали, что оно не является лицом, чьи права и законные интересы нарушены проведением спорного аукциона.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16902/09 по делу N А32-14655/2008-70/135
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно исходили из соблюдения обществом условий применения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16896/09 по делу N А41-10025/08
В передаче дела о признании договора уступки права требования действительным, а права залогодержателя - перешедшим к истцу для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, направляя дело на новое рассмотрение, кассационный суд не вышел за пределы своих полномочий, обоснованно указав на то, что актом суда первой инстанции затрагиваются права и законные интересы неопределенного числа третьих лиц, и необходимо дать правовую оценку доводам лица, не участвующего в деле.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16837/09 по делу N А46-9808/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий налогового органа, не подлежащим исполнению постановления о взыскании налога (сбора) и пени и об обязании отозвать без исполнения постановление о взыскании налога (сбора) и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16742/09 по делу N А47-6811/2008АК-22
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как представленные обществом в обоснование затрат первичные документы содержали недостоверные сведения и не соответствовали требованиям законодательства о бухгалтерском учете.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16671/09 по делу N А33-12566/2008
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как первичные учетные документы, оформленные от имени контрагента общества, не подтверждают понесенные обществом расходы по налогу на прибыль и не могут являться основанием для применения налоговых вычетов по НДС - данные документы подписаны неустановленным лицом.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16654/09 по делу N А26-77/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий казначейства, выразившихся в возврате без исполнения постановления фонда о взыскании с администрации недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пеней, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как у ответчика отсутствовали счета, открытые в учреждениях Банка России или в кредитной организации.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16649/09 по делу N А26-88/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий отделения казначейства, выразившихся в возврате без исполнения постановления фонда о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пеней, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16601/09 по делу N А72-5235/2008-16/303
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительными решений налогового органа и обязании возместить НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как обществом соблюдены условия применения налоговых вычетов по НДС и подтверждено право на возмещение налога, налоговым органом не представлены доказательства получения обществом необоснованной налоговой выгоды.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16567/09 по делу N А03-1535/2009
В передаче дела по иску о признании недействительной сделки по досрочному погашению кредита, перечислению банку денежных средств и об обязании банка возвратить все полученное по сделке для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как досрочное погашение кредита совершено в течение 6 месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании должника банкротом, и повлекло предпочтительное удовлетворение требований ответчика перед другими кредиторами.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16565/09 по делу N А51-10256/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решений налогового органа в части отказа в возмещении НДС, выводов о необоснованности применения налоговых вычетов по указанному налогу, а также предложения внести необходимые исправления в документы бухгалтерского и налогового учета общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд усмотрел в действиях общества направленность на незаконное получение необоснованной налоговой выгоды.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16552/09 по делу N А40-69700/08-76-301
В передаче дела по заявлению об обязании налогового органа возместить НДС путем зачета в счет предстоящих платежей по налогам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку обществом соблюдены условия предъявления к вычету и возмещению спорных сумм налога на добавленную стоимость.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16547/09 по делу N А40-81881/08-40-421
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору поставки и пени и встречному иску о признании договора поставки незаключенным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку материалами дела подтверждается, что ответчик ненадлежащим образом исполнил обязательства по договору; удовлетворяя встречный иск, суд правомерно исходил из отсутствия соглашения сторон о существенных условиях договора.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16532/09 по делу N А43-838/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по генеральному договору факторингового обслуживания поставок внутри России для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, поскольку, направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции правомерно указал на необходимость повторного исследования имеющихся в деле доказательств с целью правильного применения к установленным фактическим обстоятельствам норм материального и процессуального права.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16519/09 по делу N А14-14394/2008-489/31
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку тот факт, что кооператив не определил размер платежей, покрывающих расходы на предоставление услуги, и эти услуги были оплачены населением жилого фонда в соответствии с тарифами, установленными органом местного самоуправления, не может быть поставлен в вину последнего.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16500/09 по делу N А47-5975/2008
В передаче дела по ходатайству о замене ответчика для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя ходатайство, обоснованно исходил из того, что в соответствии со ст. 48 АПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 16477/09 по делу N А56-56416/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из отсутствия вины перевозчика в сообщении таможне недостоверных сведений о товаре.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16400/09 по делу N А21-1400/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения отделения Фонда социального страхования, обязании возместить расходы по обязательному социальному страхованию для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды правомерно исходили из доказанности права на возмещение расходов по выплате единственному участнику общества пособия по обязательному социальному страхованию, наступление страхового случая и размер выплаченного пособия ответчиком не оспаривались.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16340/09 по делу N А38-395/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий отделения казначейства по приостановлению операций по расходованию средств на лицевом счете учреждения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к правильному выводу о том, что казначейство не имело достаточных оснований для приостановления расходных операций по счетам учреждения.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16324/09 по делу N А07-4110/2009
В передаче дела по заявлению о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16306/09 по делу N А40-50890/08-118-468
В передаче дела о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как обществом была получена необоснованная налоговая выгода в связи с получением налоговых вычетов на суммы, не подтвержденные документально; кроме того, общество не проявило должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента; сведения о сотрудниках, проводивших переговоры и вступавших в контакт с лицами, представлявшими названных поставщиков, представлены не были.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16253/09 по делу N А27-17770/2008-2
В передаче дела о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора отказано, так как доказательства, на которые ссылается налоговый орган, противоречивы и недостаточны для вывода о неисполнении договорных обязательств и о том, что общество на момент возникновения взаимоотношений с контрагентом знало, что этот контрагент окажется недобросовестным, а также об отсутствии у общества права на налоговый вычет.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16177/09 по делу N А23-454/09А-3-14
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления службы судебных приставов о наложении ареста на автотранспорт для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку оспариваемое постановление является законным, обоснованным и мотивированным, не нарушающим права и законные интересы заявителя.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16157/09 по делу N А63-1749/2009-С2-14
В передаче дела по иску о признании недействительными решения общего собрания акционеров общества, изменения в уставе общества и государственной регистрации этого изменения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из установления факта нарушения обществом требования п. 1 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах", выразившегося в неизвещении истца о проведении общего собрания акционеров общества.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16146/09 по делу N А07-19512/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным договора цессии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды установили, что в оспариваемом договоре сторонами не согласован предмет обязательства, отсутствуют условия, позволяющие индивидуализировать передаваемое право, поэтому, учитывая отсутствие ссылок на конкретный период возникновения передаваемой задолженности, суды пришли к обоснованному выводу о незаключенности спорного договора.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16118/09 по делу N А73-5548/2009
В передаче дела по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, так как, удовлетворяя иск, суды обоснованно исходили из несвоевременного исполнения ответчиком обязательства оплаты потребленной электрической энергии.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16098/09 по делу N А53-6259/09
В передаче дела о взыскании страхового возмещения и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, прекращая производство по данному делу, суд обоснованно учел, что спор между истцом в статусе гражданина и страховой компанией о возмещении убытков был рассмотрен судом общей юрисдикции.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16082/09 по делу N А40-71488/08-76-312
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за отпущенную тепловую энергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку ответчик ненадлежащим образом исполнил обязательства по оплате переданной истцом энергии.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16075/09 по делу N А68-9121/08-663/15
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 16721/09 по делу N А63-23247/2008-С6-22
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и об отмене постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности на основании статьи 14.3 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды пришли к правомерному выводу, что антимонопольным органом доказано наличие в действиях общества состава вменяемого ему административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 16719/09 по делу N А13-1645/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа таможенного органа в возврате излишне уплаченных таможенных сборов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, удовлетворяя заявление, суды правомерно исходили из признания действий таможенного органа незаконными.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 16704/09 по делу N А45-19736/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и об отмене постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности на основании статьи 14.3 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку антимонопольным органом доказано наличие в действиях общества состава вменяемого ему административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 16657/09 по делу N А65-4139/2009-САЗ-36
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия таможенного органа, выразившегося в неосуществлении своевременного выпуска товара в свободное обращение, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении заявления, правомерно установил, что действия (бездействие) таможенного органа являются законными.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 16548/09 по делу N А73-72/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения таможенного органа об отказе в возврате таможенных сборов за таможенное оформление полных периодических таможенных деклараций и обязании возвратить излишне уплаченные таможенные сборы и уплатить проценты за пользование излишне уплаченными платежами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно исходили из признания решения таможенного органа незаконным.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 16446/09 по делу N А14-215/2008/7/18и
В передаче дела по заявлению об обращении взыскания на имущество муниципального унитарного предприятия для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как имущество, составляющее нежилое помещение, передано должнику в хозяйственное ведение, в связи с чем на него не может быть обращено взыскание.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 16444/09 по делу N А14-214-2008/8/18и
В передаче дела об обращении взыскания на имущество для пересмотра в порядке надзора отказано, так как отсутствуют доказательства, подтверждающие, что судебным приставом-исполнителем предприняты все предусмотренные законом меры для отыскания имущества должника, на которое может быть обращено взыскание во внесудебном порядке, а также сведения об отсутствии у него иного имущества, кроме указанного нежилого помещения, переданного в аренду третьим лицам.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 16444/09 по делу N А14-214-2008/8/18и
В передаче дела по заявлению об обращении взыскания на имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как отсутствуют доказательства, подтверждающие, что судебным приставом-исполнителем предприняты все предусмотренные законом меры для отыскания имущества должника, на которое может быть обращено взыскание во внесудебном порядке, а также сведения об отсутствии у должника иного имущества, кроме указанного нежилого помещения, переданного в аренду третьему лицу.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 16434/09 по делу N А46-19829/2008
В передаче дела о признании незаключенными договоров аренды, взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора отказано, так как договоры не прошли госрегистрацию и подписаны неуполномоченным лицом, а подлежащая взысканию сумма неосновательного обогащения за период пользования ответчиком помещениями определена судом первой инстанции исходя из стоимости одного квадратного метра рыночной стоимости имущества.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 16345/09 по делу N А40-47817/09-17-348
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия таможенного органа, выразившегося в возвращении без рассмотрения заявления общества о возврате таможенных сборов, а также об обязании возвратить излишне уплаченные таможенные сборы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно исходили из признания действия (бездействия) таможенного органа незаконным.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 16288/09 по делу N А14-10610-2008-360/17
В передаче дела о взыскании долга по арендной плате и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора отказано, так как в результате исполнения ничтожной сделки ответчик фактически пользовался переданным ему помещением.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 16213/09 по делу N А-32-11274/2009-5/144
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий таможенного органа, выразившихся в отказе возвратить излишне уплаченные таможенные сборы в счет уплаты будущих таможенных платежей, для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 16199/09 по делу N А53-13937/08-С4-4
В передаче дела о признании недействительными актов таможенных органов о взыскании денежных средств в бесспорном порядке и об уплате таможенных платежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 16190/09 по делу N А-32-3545/2009-4/21
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения таможенного органа о классификации ввезенных товаров в соответствии с ТН ВЭД России для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды обоснованно исходили из признания решения таможенного органа незаконным.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 16149/09 по делу N А73-4571/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления таможни по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из доказанности наличия в действиях общества состава административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16079/09 по делу N А12-6795/2009
В передаче дела по иску о солидарном взыскании ущерба для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как вина работников ОГИБДД ОВД, повлекшая за собой причинение ущерба имуществу истца, и размер причиненного ущерба подтверждены материалами дела.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15990/09 по делу N А71-281/2009-Г22
В передаче дела по иску об обязании заключить договор теплоснабжения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием доказательств, подтверждающих факт уклонения ответчика от заключения с истцом договора.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 15961/09 по делу N А08-7682/07-22-10
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по арендной плате, неустойки, упущенной выгоды, убытков, оплаченных коммунальных услуг для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как ответчиком произведены преобразования помещения, без устранения которых невозможно его использование собственником по назначению.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15954/09 по делу N А49-7083/2008
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, отказывая в удовлетворении иска, правомерно исходил из недоказанности факта неосновательного обогащения ответчика за счет истца.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15952/09 по делу N А40-34322/09-68-331
В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, признав недобор урожая в результате неблагоприятных условий страховым случаем, страховщик выплатил истцу как страхователю страховое возмещение не в полном объеме.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15898/09 по делу N А46-24225/2008
В передаче дела по иску о понуждении заключить договор на условиях проекта, представленного истцом, на отпуск воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ на объект - жилой дом для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, установив наличие технической возможности исполнять условия договора, суды пришли к правомерному выводу о необоснованном отказе водоканала от заключения договора.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15891/09 по делу N А40-1500/09-25-14
В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, установив невыполнение страхователем условий договора страхования об обязанности ведения истцом учета товарных запасов и предоставлении страховщику документов, подтверждающих фактическое наличие и стоимость товаров на момент, предшествующий страховому случаю, позволяющих страховщику отказать в страховой выплате, суды отказали в иске.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15876/09 по делу N А17-2589/2008
В передаче дела о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС, пени и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как то, что общество являлось одновременно заказчиком, подрядчиком и инвестором строительства, суд обоснованно посчитал обстоятельством, не свидетельствующим о реализации строительных работ для собственного потребления, строительство велось с целью реализации по его завершению жилья.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15875/09 по делу N А28-3805/2009-100/14
В передаче дела по заявлению о признании недействующим постановления администрации об установлении тарифов на горячую воду в муниципальном образовании в части установления и введения в действие тарифов на горячую воду для ОАО для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к правильному выводу об отсутствии у администрации оснований для установления компании тарифа на горячую воду.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15869/09 по делу N А32-19688/2008-19/285
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налоговой службы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что понесенные предпринимателем расходы непосредственно связаны с его предпринимательской деятельностью, экономически оправданны и документально подтверждены, что предприниматель подтвердил право на применение налоговых вычетов по НДС.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15844/09 по делу N А53-26985/2008
В передаче дела о признании незаконным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора отказано, так как необходимость приобретения угля для снабжения семей работников топливом вызвана возложенной на общество ФЗ от 26.06.1996 N 81-ФЗ обязанностью и неразрывно связана со спецификой его деятельности, следовательно, в силу подп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ общество имело право на налоговый вычет и, как следствие этого, - право на возмещение суммы налога из бюджета.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15839/09 по делу N А75-3852/2008
В передаче дела о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как в рассматриваемом деле приобретение обществом акций у одного из акционеров и их последующая передача в соответствующей пропорции на основании договоров купли-продажи иным акционерам было осуществлено обществом в корпоративных интересах в целях сохранения персонального состава акционеров.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15838/09 по делу N А56-48808/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным предписания уполномоченного органа об устранении нарушений при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объекта капитального строительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку уполномоченный орган надлежащим образом не доказал, что спорное имущество является объектом, проектная документация которого подлежит государственной экспертизе.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15825/09 по делу N А59-4020/2008
В передаче дела по иску о взыскании возмещения вреда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с обязанностью общества возместить вред, причиненный окружающей среде вследствие сброса в водный объект неочищенных сточных вод с превышением в них предельно допустимой концентрации вредных веществ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15821/09 по делу N А63-23815/08-С3-15
В передаче дела о признании отключения помещения от теплосети незаконным, обязании подключить помещение к теплосети, взыскании возмещения морального вреда для пересмотра в порядке надзора отказано, так как действия предприятия по прекращению подачи тепловой энергии не противоречат законодательству с учетом наличия у истца задолженности за тепловую энергию и неисполнения им обязанности по составлению акта технической готовности системы теплопотребления к предстоящему отопительному сезону.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15815/09 по делу N А28-5088/2009-201/2
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору теплоснабжения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Так как постановлением ВАС РФ определена практика применения положений законодательства, на которых основаны оспариваемые судебные акты, заявитель не лишен возможности обратиться в суд для пересмотра актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15814/09 по делу N А28-4328/2009-147/2
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору теплоснабжения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Так как постановлением ВАС РФ определена практика применения положений законодательства, на которых основаны оспариваемые судебные акты, заявитель не лишен возможности обратиться в суд для пересмотра актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15813/09 по делу N А72-7542/07-27/462
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору купли-продажи, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку отношения сторон вытекают из разовых сделок купли-продажи, истцом не оспаривается факт поставки товара с дефектами.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15812/09 по делу N А12-18450/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительными актов налогового органа в части начисления к уплате НДС, пеней и штрафа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды, исследовав представленные сторонами доказательства, установили наличие реальных хозяйственных операций между обществом и его партнерами, а довод относительно согласованных действий между ними, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, признали недоказанным.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15811/09 по делу N А64-1306/08-13
В передаче дела о признании незаконным акта налогового органа в части доначисления НДС и пени для пересмотра в порядке надзора отказано, так как довод о нарушении обществом налогового законодательства в связи с представлением не исправленных, а вновь изготовленных счетов-фактур верно отклонен судами на том основании, что законодательство о налогах и сборах не содержит запрета на представление налогоплательщиком в обоснование правомерности применения налоговых вычетов замененных счетов-фактур.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15789/09 по делу N А32-22746/2007-48/410
В передаче дела по иску о признании недействительным проведенного конкурса по распределению маршрутной сети для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из того, что доказательств нарушения прав и законных интересов истцов проведением конкурса заявителями не представлено, также не доказано, что допущенные при проведении конкурса нарушения являются существенными и могли повлиять на результат его проведения.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15747/09 по делу N А40-23823/09-134-89
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора отказано, так как судом установлен факт выполнения истцом предусмотренных договором работ, которые приняты ответчиком без замечаний, а также факт наличия у последнего задолженности по оплате этих работ, в связи с чем иск в заявленном размере правомерно удовлетворен, в том числе взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15724/09 по делу N А65-25581/2008-СГ1-18
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по коммунальным платежам, единовременных платежей, земельного налога, процентов за пользование чужими денежными средствами и по встречному иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15713/09 по делу N А67-479/09
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за фактически оказанные услуги по водоснабжению и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15709/09 по делу N А67-6641/08
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за фактически оказанные услуги по водоснабжению и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к правильному выводу о том, что общество является абонентом предприятия.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15053/08 по делу N А46-14541/2008
В передаче дела по заявлению об исключении из состава участников общества с ограниченной ответственностью для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как доказательства создания препятствий нормальной хозяйственной деятельности общества участником, на исключении которого настаивает заявитель, суду не представлены.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-14150/09 по делу N А41-2101/09
В передаче дела по иску о признании недействительным договора дарения доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как истице принадлежит доля в уставном капитале общества в размере 2 процентов, признание оспариваемой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности не приведут к восстановлению нарушенных прав истца.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 6064/09 по делу N А73-4277/2008-74АП
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления таможенного органа о привлечении общества к административной ответственности по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как наличие в действиях общества состава административного правонарушения подтверждено материалами дела.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17179/09 по делу N А50-1775/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17177/09 по делу N А50-1774/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17333/09 по делу N А40-27854/09-61-247
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17328/09 по делу N А04-2264/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17325/09 по делу N А12-5037/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17324/09 по делу N А55-4549/2008
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17321/09 по делу N А04-2239/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17314/09 по делу N А04-3453/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17296/09 по делу N А57-4474/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17283/09 по делу N А51-10931/06-24-325
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17279/09 по делу N А55-4547/2008
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17276/09 по делу N А56-19064/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17275/09 по делу N А27-8297/2008
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17172/09 по делу N А07-9566/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17269/09 по делу N А36-1316/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17266/09 по делу N А40-35727/09-56-174
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17265/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17262/09 по делу N А40-35967/09-48-333
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17258/09 по делу N А19-15344/08-9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17256/09 по делу N А32-4698/2008-57/71
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17255/09 по делу N А73-8147/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17254/09 по делу N А33-17184/2008
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17252/09 по делу N А55-17798/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17248/09 по делу N А40-45330/09-121-154
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17242/09 по делу N А73-90/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17241/09 по делу N А40-76215/08-127-385
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17232/09 по делу N А40-37247/08-61-363
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17229/09 по делу N А12-739/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17217/09 по делу N А32-210/2009-18/34
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17207/09 по делу N А55-8569/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17205/09 по делу N А28-1160/2009-29/9
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17194/09 по делу N А50-1135/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17184/09 по делу N А40-9334/09-119-30
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17171/09 по делу N А78-4654/2008-Ф02-3369/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17164/09 по делу N А05-6297/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17158/09 по делу N А56-38972/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17152/09 по делу N А29-5718/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17150/09 по делу N А27-3907/2009-6
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17142/09 по делу N А07-15029/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17130/09 по делу N А33-4459/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 17114/09 по делу N А41-1894/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17112/09 по делу N А60-23303/2009-С9
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-17108/09 по делу N А62-5460/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16942/09 по делу N А27-12022/2008-6
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 15856/09 по делу N А63-14940/2008-С4-30
"О возвращении заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15695/09 по делу N А76-11776/2009-44-135
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-14017/09 по делу N А64-6141/05-23
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-13501/09 по делу N А63-5936/2005-С4, А63-13351/2005-С
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N 16052/09 по делу N А50-20883/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий таможенного органа, выразившихся в отказе произвести зачет излишне уплаченных таможенных сборов в счет предстоящих таможенных платежей, а также об обязании таможенного органа произвести зачет для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-14120/09 по делу N А41-2110/09
В передаче дела по заявлению о признании недействительным договора дарения доли в уставном капитале общества и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как истице принадлежит доля в уставном капитале общества в размере 2 процентов, признание оспариваемой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности не приведут к восстановлению нарушенных прав.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-14118/09 по делу N А41-2102/09
В передаче дела по иску о признании недействительным договора дарения доли в уставном капитале общества, применении последствий недействительности сделки в виде возврата указанной доли для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как истице принадлежит доля в уставном капитале общества в размере 2 процентов, признание оспариваемой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности не приведет к восстановлению нарушенных прав.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-13880/09 по делу N А41-2118/09
В передаче дела по иску о признании недействительным договора дарения доли в уставном капитале общества и применении последствий недействительности сделки в виде возврата указанной доли для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как истице принадлежит доля в уставном капитале общества в размере 2 процентов, поэтому признание оспариваемой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности не приведет к восстановлению нарушенных прав истца.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-13842/09 по делу N А53-19371/2008
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как общество не представило доказательств, подтверждающих использование арендованных у третьего лица помещений в производственных целях, следовательно, расходы по арендной плате за них не могут относиться на расходы общества.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-13784/09 по делу N А40-53901/08-75-184
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС и обязании возместить НДС путем зачета для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-13701/09 по делу N А56-2454/2008
В передаче дела по встречному иску о взыскании задолженности по оплате работ, выполненных по договору, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку материалами дела подтверждается выполнение подрядчиком предусмотренного договором комплекса работ по присоединению третьего лица к сетям энергоснабжения по постоянной схеме.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-12955/09 по делу N А12-17297/08-С51
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, поскольку НК РФ не предусмотрена обязанность комиссионера указывать собственника товара (комитента) в документах по внешнеэкономическим сделкам и не связывает право на применение налоговой ставки 0 процентов или налоговых вычетов по НДС с порядком осуществления расчетов между комиссионером и комитентом, наличие задолженности между ними не влечет правовые последствия.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-10879/09 по делу N А03-12615/2007-37
В передаче дела по иску о признании недействительными сделок по отчуждению акций, переводе на истца прав и обязанностей покупателя акций и взыскании компенсации морального вреда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-16300/09 по делу N А76-22267/2007-51-441/109/5
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суды исходили из того, что оспариваемое постановление вынесено в соответствии с положениями законодательства РФ, арест наложен на имущество в размере, необходимом для исполнения требований исполнительных документов.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15823/09 по делу N А40-10760/09-97-123
Дело по иску в части взыскания неустойки за неисполнение в срок инкассового поручения передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, поскольку в арбитражных судах существует иная практика рассмотрения именно в судебном порядке исков органов социального страхования к страхователям о взыскании штрафов, предусмотренных статьей 19 ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-13147/09 по делу N А67-945/2008
Дело о взыскании неосновательного обогащения за пользование земельным участком, процентов за пользование чужими денежными средствами передано для пересмотра в порядке надзора, так как с момента введения в действие ЖК РФ спорный участок перешел бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме, а значит, после приобретения ответчиком в собственность части помещений в доме, расположенном на этом участке, к нему перешло и соответствующее право на участок.
Определение ВАС РФ от 14.12.2009 N ВАС-15822/09 по делу N А40-34115/08-114-101
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, земельного налога, пеней за неуплату данных налогов, привлечения к ответственности и взыскания штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-9624/09 по делу N А70-4474/2009
В передаче дела о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по предварительному договору, и о понуждении к заключению договора долевого участия на условиях предварительного договора для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суд кассационной инстанции обоснованно прекратил производство по жалобе, поскольку после ее принятия от заявителя поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы, и данный отказ принят судом.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16953/09 по делу N А32-20162/2007-41/461-2009-35/67
В передаче дела по иску о признании права собственности, признании недействительным зарегистрированного права для пересмотра в порядке надзора отказано, так как имеющиеся доказательства носят противоречивый характер и не позволяют сделать однозначный вывод о внесении скважин в уставный капитал созданного на базе имущества государственного предприятия акционерного общества, суды пришли к верному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленного иска в соответствии со ст. 217 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16816/09 по делу N А03-2373/2007-2
В передаче дела о признании недействительным разрешения на строительство автосалона для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды пришли к обоснованному выводу о том, что объект капитального строительства вопреки обязательным противопожарным требованиям размещается в опасной близости от здания, принадлежащего обществу, поскольку строительство автосалона в случае его возможного возгорания создает угрозу распространения пожара, что может негативно повлиять на сохранность соседнего здания.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16804/09 по делу N А41-6541/08
В передаче дела по иску о признании права собственности и обязании заключить соглашение о переходе прав и обязанностей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как судами обоснованно отказано в удовлетворении иска, поскольку иск заявлен к ненадлежащим ответчикам, собственником спорной квартиры на основании решения суда является лицо, чьи права не оспорены и не признаны в установленном законом порядке незаконными.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16765/09 по делу N А32-22408/2008-69/285
В передаче дела по иску о взыскании дохода для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, направляя дело на новое рассмотрение, обоснованно исходил из того, что иск предприятия был рассмотрен судом в соответствии с положениями ст. 1105 ГК РФ как требование о взыскании неосновательно сбереженных платежей за пользование земельным участком, в то время как истец просил взыскать с ответчика стоимость сельскохозяйственной продукции.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16718/09 по делу N А40-57859/08-153-574
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения об отказе в переоформлении договора аренды, об обязании вынести решение о переоформлении договора аренды, заключить договор аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, направляя дело на новое рассмотрение, обоснованно исходил из того, что судами при рассмотрении дела не было определено право пользования участком лесного фонда, на котором у заявителя находятся принадлежащие ему объекты недвижимости.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16705/09 по делу N А47-3651/2008
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в результате пользования земельным участком, а также процентов, начисленных за пользование чужими денежными средствами, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно исходил из того, что администрация не доказала факт использования предпринимателем земельного участка.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16646/09 по делу N А56-56036/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным внесение записи возникновения права собственности в Единый государственный реестр возникновения прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект незавершенного строительства, признании недействительным свидетельства о государственной регистрации права для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16603/09 по делу N А08-8158/2008-9
В передаче дела о признании недействительными решения и требования для пересмотра в порядке надзора отказано, так как необоснованное уменьшение налога в уточненной налоговой декларации не может рассматриваться как неуплата в бюджет налога, который полностью был уплачен ранее при представлении первичной налоговой декларации.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16529/09 по делу N А45-18553/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в иске, суд кассационной инстанции исходил из того, что основания для признания указанной сделки мнимой отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16507/09 по делу N А50-18294/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за услуги по приемке, обработке и обезвреживанию твердых бытовых отходов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суды исходили из того, что непредставление истцом документов, подтверждающих принадлежность отходов к соответствующему виду и классу, не является основанием для освобождения ответчика от обязанности по оплате оказанных в спорный период услуг.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16470/09 по делу N А31-818/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения о государственной регистрации изменений в учредительные документы акционерного общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении требований, суды исходили из того, что несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, фактическому месту нахождения общества является устранимым обстоятельством.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16373/09 по делу N А29-209/2009
В передаче дела по иску о взыскании ущерба, причиненного лесному хозяйству, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суды исходили из того, что ответчиком не представлено доказательств отсутствия его вины в причинении ущерба.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16296/09 по делу N А04-9035/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на добычу полезных ископаемых, начисления пеней, привлечения к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16185/09 по делу N А27-720/2009-5
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суды исходили из того, что с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются залоговые обязательства, а предмет залога включается в конкурсную массу.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16125/09 по делу N А75-2167/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по арендной плате для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16096/09 по делу N А40-13862/09-105-162
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору лизинга для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в части взыскания выкупной цены предмета лизинга, суд исходил из того, что имущество, являющееся предметом лизинга по договору, возвращено лизингодателю и при таких обстоятельствах у лизингополучателя отсутствует обязанность по выплате лизингодателю выкупной цены предмета лизинга.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16092/09 по делу N А09-9909/2008
В передаче дела по заявлению о признании расходов арбитражного управляющего необоснованными и о взыскании убытков в виде непогашенных обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов должника, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из объема и качества работ, проведенных арбитражным управляющим в соответствии с возложенными на него обязанностями.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16077/09 по делу N А40-69967/08-135-552
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в заключении договора аренды земельного участка, обязании заключить договор для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суды исходили из того, что отсутствуют правовые основания для понуждения ответчика к заключению договора аренды сроком на три года с правом пролонгации.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16027/09 по делу N А76-24644/2008-5-519/92
В передаче дела по иску о взыскании задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суды исходили из того, что муниципальное учреждение не погасило задолженность, следовательно, субсидиарную ответственность несет учредитель и собственник данного учреждения - ответчик.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16019/09 по делу N А14-738-2009/25/34
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности по п. 1 ст. 135 НК РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя требования, суды сослались на то, что инкассовое поручение налогового органа не соответствовало требованиям законодательства РФ.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16003/09 по делу N А40-57835/08-113-553
В передаче дела по иску о выселении из нежилого помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, установив факт прекращения договора аренды и отсутствие доказательств возврата арендованного имущества арендодателю, суды удовлетворили иск.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15924/09 по делу N А56-39074/2008
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции исходил из недоказанности полного состава правонарушения для возложения на охранное предприятие ответственности в виде взыскания убытков.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15859/09 по делу N А81-2176/2008
В передаче дела по иску об обязании произвести перерасчет потребленного трафика для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суды исходили из того, что ответчиком не представлено доказательств потребления истцом трафика в указанном им объеме.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15833/09 по делу N А61-67/09
В передаче дела по встречному иску о взыскании стоимости нормативных и сверхнормативных потерь электрической энергии в сетях для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, возвращая иск, суды исходили из того, что требования по первоначальному и встречному искам различны по своему содержанию и основаниям возникновения, а совместное рассмотрение исков приведет к усложнению и затягиванию процесса по первоначально заявленным требованиям.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15779/09 по делу N А76-1694/2008-24-207
В передаче дела по иску о взыскании страхового возмещения и расходов на оплату услуг экспертной организации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд пришел к обоснованному выводу о том, что возникновение ущерба у страхователя произошло вследствие его действий, выразившихся во вмешательстве в конструкцию застрахованного пресса, предусмотренную заводом-изготовителем, и изменении заводских настроек.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15752/09 по делу N А40-82324/08-146-644
В передаче дела по заявлению о признании недействительным отказа регистрирующего органа в государственной регистрации права собственности на земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к обоснованному выводу об отсутствии у регистрирующего органа оснований для отказа в регистрации права собственности заявителя на земельный участок.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15742/09 по делу N А51-12721/2006-13-285
В передаче дела по иску об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, прекращая производство по делу, обоснованно исходил из того, что ответчик не является лицом, обязанным заключать договор в обязательном порядке, и соглашения сторон о передаче разногласий, возникших при его заключении, на рассмотрение суда не имеется.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15730/09 по делу N А68-7983/08-241/4
В передаче дела по иску о признании недействительным договора купли-продажи нежилого здания для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что истцом не представлено надлежащих доказательств для признания оспариваемой сделки недействительной по основаниям, предусмотренным ст. 179 Гражданского кодекса РФ.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15714/09 по делу N А55-15346/2008
В передаче дела по иску о признании недействительными договора подряда и договора уступки права требования (цессии) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о том, что при заключении договора подряда его участники совершили необходимые правовые действия, направленные на достижение результата, присущего указанному договору, сделка была фактически исполнена сторонами.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15697/09 по делу N А14-3084/2009-106/25
В передаче дела по иску о взыскании убытков в связи с невозмещением межтарифной разницы за потребленную тепловую энергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, сделал обоснованный вывод об отсутствии доказательств возникновения у истца убытков.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15691/09 по делу N А32-6335/2008-49/63
В передаче дела по иску о признании недействительным зарегистрированного права юридического лица на здание для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя исковые требования, пришел к обоснованному выводу о том, что спорное здание является федеральной собственностью.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15687/09 по делу N А40-46915/08-43-348
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для определения количества потребленной жилым домом тепловой энергии на основании расчетных тепловых нагрузок.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15657/09 по делу N А40-20878/08-45-210
В передаче дела по иску о признании недействительными результатов торгов по продаже обыкновенных именных акций, договора купли-продажи акций и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд сделал обоснованный вывод о том, что истцом не были соблюдены требования к оформлению документов для участия в аукционе.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15650/09 по делу N А57-506/97-21
В передаче дела по заявлению о процессуальном правопреемстве для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, сделал обоснованный вывод о том, что отсутствуют доказательства перемены лиц в обязательстве путем перевода долга на другое лицо.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15624/09 по делу N А41-26722/08
В передаче дела по иску об обязании передать документацию и взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении исковых требований, сделал обоснованный вывод о том, что истцом не представлено доказательств непередачи ему ответчиком необходимой документации на основании соглашения о смене управляющей организации многоквартирного дома и не доказано возникновение убытков.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15534/09 по делу N А07-19060/2008
В передаче дела по иску об обязании освободить земельный участок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд сделал обоснованный вывод о том, что ответчиком не представлено доказательств использования спорного земельного участка на законных основаниях.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-14856/09 по делу N А82-13760/2008-43
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по лицензионному соглашению на передачу документации на производство газотурбинного двигателя и газотурбогенератора, а также процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как ответчик не представил доказательств, подтверждающих факт изготовления двигателей по документации третьей стороны, и доказательств перечисления истцу платежей.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-14805/09 по делу N А76-1524/2009-35-51
В передаче дела по заявлению о признании недействительными требований налогового органа об уплате сумм недоимки по налогу на прибыль, налогу на имущество и соответствующих пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-14416/09 по делу N А04-53/2009
В передаче дела по иску об урегулировании разногласий по договору аренды лесного участка для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-14409/09 по делу N А12-17796/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по оплате услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, сделал обоснованный вывод о наличии у ответчика обязанности по оплате оказанных истцом услуг по настройке программного продукта.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-14227/09 по делу N А66-9280/2008
Об отказе в передаче в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора дела по заявлению о признании недействующим и не подлежащим применению пункта 3 решения Совета депутатов муниципального образования "Михайловское сельское поселение" Калининского района Тверской области от 02.03.2008 N 7 "Об утверждении нормативов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и наем жилых помещений в Михайловском сельском поселении в 2008 году".
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-1035/09 по делу N А47-5455/2006-14ГК
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий конкурсного управляющего должника по реализации имущества должника для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, обоснованно исходил из того, что заявитель не доказал, что действиями конкурсного управляющего нарушены его права и законные интересы.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-10254/09 по делу N А51-4917/2008-33-107
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности на основании статьи 7.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15636/09 по делу N А76-6719/2009-17-447
Дело по иску о взыскании неосновательного обогащения направлено на рассмотрение в суд кассационной инстанции для проверки правильности применения норм материального и процессуального права.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 15708/09 по делу N А73-15091/2008
В передаче дела по иску о взыскании денежных средств за самовольный сброс в систему городской канализации горячей воды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд пришел к обоснованному выводу о том, что факт сброса горячей воды из элеваторного узла здания, находящегося в собственности ответчика, подтверждается материалами дела.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 15800/09 по делу N А40-47834/08-155-376
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-9275/09 по делу N А13-6899/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 8682/08 по делу N А32-17164/2007-60/208-2009-35/1
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-7905/06 по делу N А41-К1-4831/05
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора (в части)"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-6380/09 по делу N А21-1305/2008
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 2607/09 по делу N А41-16075/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17317/09 по делу N А50-760/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17307/09 по делу N А21-9495/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17282/09 по делу N А53-25076/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17278/09 по делу N А40-85205/08-25-567
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17277/09 по делу N А40-89766/08-30-544
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17274/09 по делу N А82-1389/2009-7
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17273/09 по делу N А57-4001/08-42
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17270/09 по делу N А57-5119/08-42
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17268/09 по делу N А33-7738/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17267/09 по делу N А57-4970/08-42
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17259/09 по делу N А82-976/2009-7
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17253/09 по делу N А74-283/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17250/09 по делу N А26-1573/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17249/09 по делу N А14-13790/2008-432/12
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17246/09 по делу N А14-7234/2008-246/23
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17244/09 по делу N А50-1896/2009-Г06
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17243/09 по делу N А40-26988/09-24-181
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17240/09 по делу N А41-12425/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17239/09 по делу N А51-11279/2008-2-281
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17236/09 по делу N А32-1916/2007-21/13
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17234/09 по делу N А75-3954/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17230/09 по делу N А27-2858/2009-1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17230/09 по делу N А27-2858/2009-1
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17227/09 по делу N А12-4096/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17226/09 по делу N А12-2302/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17224/09 по делу N А33-1324/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17221/09 по делу N А56-29968/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17220/09 по делу N А05-2911/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17219/09 по делу N А36-22/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17218/09 по делу N А60-3338/2009-С5
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17215/09 по делу N А03-1841/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17213/09 по делу N А40-13579/09-82-157
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17211/09 по делу N А43-4159/2009-11-117
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17210/09 по делу N А55-12438/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17206/09 по делу N А40-921/09-145-8
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17201/09 по делу N А40-3876/08-82-51
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17199/09 по делу N А48-1130/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17193/09 по делу N А11-649/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17188/09 по делу N А55-9898/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17178/09 по делу N А76-366/2009-26-339
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17175/09 по делу N А62-6242/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17165/09 по делу N А26-710/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17163/09 по делу N А14-2743/2009-108/18
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17161/09 по делу N А40-7008/08-40-74
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17160/09 по делу N А60-4222/2009-С9
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17156/09 по делу N А40-1554/09-119-3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17148/09 по делу N А28-9324/2008-348/14
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17147/09 по делу N А16-517/2009-2
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17146/09 по делу N А31-1866/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17143/09 по делу N А45-6600/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17141/09 по делу N А28-7022/2008-201/9
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17140/09 по делу N А56-48031/2008
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17138/09 по делу N А81-901/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17094/09 по делу N А79-5891/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17082/09 по делу N А51-1640/2008
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17081/09 по делу N А65-21439/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17080/09 по делу N А40-53206/07-134-344
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 17078/09 по делу N А40-57163/09-10-371
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17074/09 по делу N А40-73182/08-19-483
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17048/09 по делу N А53-1875/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17037/09 по делу N А32-13163/2009-29/141-71АЖ
"О принятии заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17033/09 по делу N А58-4762/09
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17029/09 по делу N А56-2740/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17027/09 по делу N А32-4365/2009-50/37
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-17004/09 по делу N А17-1871/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16962/09 по делу N А45-4035/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 16884/09 по делу N А56-25010
"Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16884/09 по делу N А56-25010
"Об отказе в принятии обеспечительных мер"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16871/09 по делу N А42-1108/2009
"О прекращении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16560/09 по делу N А65-5201/2009-СГ3-33
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-16084/09 по делу N А62-5255/2007
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 15849/09 по делу N А36-1254/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15667/09 по делу N А40-39744/04-47-435
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15658/09 по делу N А60-13159/2008-С8
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 15628/09 по делу N А76-28384/2008-51-678/47
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15626/09 по делу N А33-3252/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 15623/09 по делу N А40-34114/08-152-206
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15396/09 по делу N А40-24769/09-58-191
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-14921/09 по делу N А53-1305/2009
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 14170/09 по делу N А40-74355/08-86-264
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-12950/08 по делу N А40-16212/06-43-127
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-11220/09 по делу N А53-10729/2008-С1-31
"Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 10733/09 по делу N А40-62930/08-77-486
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N 8682/08 по делу N А32-17164/2007-60/208-2009-35/1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15951/09 по делу N А40-28128/09-12-194
Дело о признании незаконным акта органа исполнительной власти субъекта РФ об отмене разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию здания передано для пересмотра в порядке надзора, так как ответчиком верно указано на нарушение подведомственным ему органом статей 51 и 55 Градостроительного кодекса РФ, в силу которых выдача разрешений возможна лишь при наличии правоустанавливающего документа на земельный участок под капитальное строительство, а также необходимых согласований и экспертиз.
Определение ВАС РФ от 11.12.2009 N ВАС-15830/09 по делу N А47-6947/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-5490/09 по делу N А41-23921/08
В передаче дела по иску о понуждении ответчика оборудовать узел учета и средств измерений по учету полученной питьевой воды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что ответчик не исполнил указанное условие заключенного между сторонами договора и не доказал, что установка узла учета, позволяющего производить оплату только за фактически потребленные услуги водоснабжения, нарушает его права.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-5265/09 по делу N А65-7599/2008-СГ1-58
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за оказанные ответчику услуги для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, направляя дело на новое рассмотрение, пришел к обоснованному выводу о том, что судами нижестоящих инстанций не исследован вопрос о размере фактически произведенных истцом затрат по содержанию и обслуживанию скота ответчика.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-4349/09 по делу N А32-3142/08-34/54
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения органа местного самоуправления о прекращении права пользования недрами и аннулировании выданной заявителю лицензии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что причины неиспользования заявителем разработки месторождения являются уважительными, органом местного самоуправления был нарушен порядок принятия решения о досрочном прекращении лицензии.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17111/09 по делу N А57-3452/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору купли-продажи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что факт передачи оборудования подтвержден документально, его стоимость определена сторонами в накладной и акте, подписанных обеими сторонами без возражений.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17103/09 по делу N А40-85501/08-156-691
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору поставки, а также процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из наличия просрочки ответчика в исполнении денежного обязательства.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17021/09 по делу N А40-83955/08-125-503
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору поставки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что истец не представил надлежащих доказательств, подтверждающих доводы о поставке ответчиком товара, не соответствующего его заказу.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16946/09 по делу N А62-5957/2008
В передаче дела по иску об обязании исполнить обязательство по договору в натуре, а также о взыскании излишне уплаченной суммы за товар для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что ответчик свои обязательства по передаче товара выполнил надлежащим образом.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16842/09 по делу N А13-5988/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, обоснованно исходил из того, что заявитель был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ по истечении срока давности привлечения к административной ответственности, а состав правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, отсутствует.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16760/09 по делу N А40-72063/08-37-642
В передаче дела по иску о взыскании за счет средств казны РФ убытков в виде расходов по оплате пени за несвоевременную уплату таможенных платежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из отсутствия причинно-следственной связи между действиями таможенных органов и возникшими у истца убытками, поскольку он при подаче заявления на предоставление льгот не исполнил обязанность по своевременному и правильному декларированию товаров.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16710/09 по делу N А55-1542/2009
В передаче дела по иску о взыскании процентов по заемному обязательству, возникшему на основании гарантийного письма ответчика, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, пришел к обоснованному выводу о недоказанности истцом факта достижения сторонами соглашения о новации в отношении договора поставки, кроме того, с момента направления ответчиком гарантийного письма отношения сторон по поставке товара не прекратились.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16708/09 по делу N А76-189/2009-56-107
В передаче дела по заявлению об уменьшении размера исполнительского сбора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, обоснованно принял во внимание тяжелое финансово-экономическое положение заявителя и то, что основная сумма долга фактически уплачена заявителем.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16703/09 по делу N А76-26582/2008-17-542/89
В передаче дела по иску о взыскании денежных средств по договору добровольного пожертвования, подлежащих перечислению на счет фонда поддержки субъектов малого предпринимательства, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что истец не указан в договоре в качестве одаряемого и не наделен полномочиями выступать от имени фонда, в связи с чем у истца не возникло права требования передачи ему спорного пожертвования.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16642/09 по делу N А12-14080/2002
В передаче дела по заявлению о выдаче дубликата исполнительного листа и процессуальном правопреемстве для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, обоснованно исходил из пропуска заявителем без уважительных причин трехлетнего срока для предъявления исполнительного листа к исполнению, а на основании договора цессии заявителю передано недействительное право требования.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16635/09 по делу N А27-1026/2009-2
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа в части привлечения к ответственности на основании п. 1 ст. 122 НК РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что при вынесении оспариваемого решения налоговым органом были допущены нарушения процессуальных требований к производству по делу о налоговом правонарушении, повлекшие за собой существенные нарушения прав заявителя.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16618/09 по делу N А40-31669/09-17-190
В передаче дела по заявлению об оспаривании постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 19.8 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16559/09 по делу N А46-7410/2009
В передаче дела по заявлению об оспаривании решения антимонопольного органа и предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление в части требований, обоснованно исходил из установления заявителем технологически и экономически не обоснованных розничных цен на бензин и дизельное топливо и об ущемлении интересов потребителей на рынке розничной реализации нефтепродуктов.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16534/09 по делу N А40-27650/09-11-291
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из доказанности факта оказания истцом услуг, предусмотренных договором, и отсутствия доказательств их оплаты.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16527/09 по делу N А07-15848/2008
В передаче дела по заявлению об оспаривании действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из несоблюдения судебным приставом-исполнителем срока исполнения содержащихся в исполнительном листе требований, непринятия им в спорный период мер по своевременному и полному исполнению исполнительного документа, в том числе по списанию находившихся на счетах должника денежных средств.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16520/09 по делу N А33-7408/2008
В передаче дела по заявлению об оспаривании решения налогового органа о привлечении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из недоказанности налоговым органом события административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16508/09 по делу N А65-6309/2009-СА3-32
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности по статье 14.5 КоАП РФ в виде взыскания штрафа за неприменение контрольно-кассовой машины для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из доказанности материалами дела факта административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16485/09 по делу N А40-75354/08-32-681
В передаче дела по иску о взыскании стоимости некачественной продукции, транспортных расходов и расходов на обработку забракованной продукции для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск в части взыскания стоимости некачественной продукции и транспортных расходов, обоснованно исходил из соблюдения истцом срока исковой давности.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16483/09 по делу N А55-12301/2008
В передаче дела по заявлению об оспаривании решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС, начисления соответствующих сумм пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, направляя дело на новое рассмотрение, действовал в пределах установленных АПК РФ полномочий.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16469/09 по делу N А19-1125/09-54
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по государственному контракту и договорной неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции, передавая дело на новое рассмотрение, обоснованно исходил из того, что выводы суда о применении норм права не соответствуют установленным им по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16466/09 по делу N А56-59434/2008
В передаче дела по заявлению об оспаривании решения налогового органа в части доначисления НДС, уменьшения предъявленного к возмещению из бюджета в завышенных размерах НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из соблюдения заявителем условий предъявления к вычету и возмещению спорных сумм налога по операциям, связанным с ввозом товаров на таможенную территорию РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16463/09 по делу N А57-2397/09-253
В передаче дела по иску о признании незаконным одностороннего изменения условий кредитного договора в части увеличения процентных ставок для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно исходил из того, что изменение банком размера процентов по кредитному договору не противоречит закону, поскольку такое право оговорено сторонами в заключенном договоре, и увеличение размера процентов вызвано повышением ставки рефинансирования в спорный период.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16449/09 по делу N А42-2360/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности и неустойки по договору возмездного оказания услуг для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении ходатайства о передаче дела по подсудности, обоснованно исходил из согласования сторонами места исполнения договора.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16445/09 по делу N А42-2361/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности и неустойки по договору возмездного оказания услуг для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении ходатайства о передаче дела по подсудности, обоснованно исходил из согласования сторонами места исполнения договора.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16436/09 по делу N А32-21205/2008-46/34
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС и налога на прибыль, начисления пеней и привлечения к налоговой ответственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из подтверждения заявителем права на налоговый вычет, реальности хозяйственных операций, соответствия расходов требованиям ст. 252 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16383/09 по делу N А65-6625/2009-СА3-43
В передаче дела по заявлению о признании незаконными решения антимонопольного органа о нарушении законодательства о размещении заказов, решения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о размещении заказов, о признании незаконным предписания о прекращении нарушений законодательства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из недоказанности нарушения заявителем законодательства о размещении заказов.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16367/09 по делу N А55-3277/2009
В передаче дела по заявлению о привлечении конкурсного управляющего к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из наличия в действиях конкурсного управляющего состава вмененного административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16355/09 по делу N А24-4232/2008
В передаче дела по иску о признании недействительными конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства и договора, заключенного по результатам конкурса, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из того, что при проведении конкурса не было допущено нарушений установленных законом правил проведения торгов.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16343/09 по делу N А32-11760/2008-3/125-33АЖ
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности за неприменение контрольно-кассовых машин для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из того, что проведение должностными лицами налогового органа проверочной закупки не может расцениваться как доказательство, полученное в соответствии с требованиями закона, подтверждающее событие правонарушения.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16342/09 по делу N А33-18078/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неуплату налога на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16317/09 по делу N А57-4804/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным предписания уполномоченного органа в части указания на нецелевое использование средств областного бюджета для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из того, что предписание соответствует нормам ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" и Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16305/09 по делу N А60-15363/2009-С5
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа об отказе в государственной регистрации заявителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, прекращая производство по кассационной жалобе, суд обоснованно исходил из того, что обжалуемый судебный акт не вступил в законную силу, следовательно, не может быть обжалован в кассационном порядке.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16304/09 по делу N А40-65515/07-68-609
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по кредитному соглашению, процентов за пользование кредитом и неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд обоснованно руководствовался тем, что ответчик надлежащим образом не исполнил обязательство по возврату денежных средств и уплате процентов по кредиту.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16208/09 по делу N А07-246/2009-А-БЛВ
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности в части начисления единого социального налога и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из того, что оплата работникам дополнительного отпуска подлежит учету при определении налоговой базы по налогу на прибыль и признается объектом обложения ЕСН.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16186/09 по делу N А67-5569/08
В передаче дела по иску о взыскании с муниципального образования в порядке субсидиарной ответственности задолженности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из того, что субсидиарным должником по не исполненному ликвидируемым учреждением обязательству является ответчик как главный распорядитель средств бюджета муниципального образования.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16181/09 по делу N А40-3486/09-145-30
В передаче дела по заявлению о признании незаконными решения антимонопольного органа о нарушении законодательства РФ о размещении заказов и предписания о прекращении нарушений законодательства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из того, что антимонопольному органу не предоставлено право самостоятельно в дополнение конкурсной документации осуществлять порядок оценки и сопоставление заявок.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16179/09 по делу N А72-8991/2008
В передаче дела по иску о признании недействительной сделки по передаче в муниципальную собственность имущества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд обоснованно исходил из того, что спорное имущество было передано в муниципальную собственность в результате принятия ненормативного правового акта.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16101/09 по делу N А75-2744/2008
В передаче дела по иску о выкупе акций для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно руководствовался положениями статьи 75 и пункта 3 статьи 76 Закона "Об акционерных обществах", исходя из которых требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16081/09 по делу N А56-58781/2009
В передаче дела по иску о признании незаконными действий генерального директора открытого акционерного общества и об обязании вернуть принадлежащие истцу акции для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, возвращая исковое заявление, суд обоснованно исходил из того, что истец в установленный срок не устранил нарушений, послуживших основанием для оставления заявления без движения.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16074/09 по делу N А09-8271/2008-7
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору на аэропортовое и наземное обслуживание для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из того, что ответчик не оплатил оказанные истцом услуги.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16048/09 по делу N А59-1414/08-С8
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительными постановлений органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка в аренду для строительства индивидуального жилого дома для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд обоснованно исходил из того, что спорный земельный участок находится в федеральной собственности, в связи с чем у ответчика отсутствует право распоряжаться участком без согласия собственника.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16040/09 по делу N А76-22752/2007-51-461/110/6
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании с должника исполнительского сбора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд обоснованно исходил из того, что в срок, указанный в постановлении судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства, требования исполнительных документов заявителем выполнены не были.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15947/09 по делу N А40-94431/08-137-870
В передаче дела по иску о признании недействительной сделки по списанию с лицевого счета истца обыкновенных акций и зачислению указанных акций на лицевой счет ответчика, а также по перечислению причитающихся за акции денежных средств в депозит нотариуса для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15889/09 по делу N А70-8552/23-2008
В передаче дела по иску о признании крупной сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15885/09 по делу N А60-40747/2008-С3
В передаче дела по иску о взыскании долга, эксплуатационных расходов, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку ответчик свои обязательства по договору аренды надлежащим образом не исполнил, доказательств оплаты арендных и эксплуатационных платежей на момент рассмотрения дела не представил, сумму задолженности не погасил.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15884/09 по делу N А55-17216/2008
В передаче дела по иску об уменьшении размера арендной платы по договору аренды имущества муниципальной казны для пересмотра в порядке надзора отказано, поскольку доказательств согласования выполненных работ в материалы дела не представлено, смета расходов на проведение капитального ремонта с ответчиком не согласовывалась, требований неотложного капитального ремонта не подтверждено и в соответствии с имеющимися в материалах дела актами приема-передачи объекты были приняты истцом без замечаний.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15882/09
В передаче дела по иску о признании недействительными решений внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку заявитель в качестве лица, участвующего в деле, в судебных актах не указан.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15857/09 по делу N А07-8550/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным бездействия должностного лица уполномоченного органа по выдаче или отказу в выдаче выписок из документа, подтверждающего наличие лицензии (лицензионных карточек), для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как уполномоченный орган не выполнил предусмотренную законом обязанность по письменному уведомлению предпринимателя об отказе в выдаче лицензионных карточек.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15855/09 по делу N А60-19702/2009-С8
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.27 КоАП РФ (проведение лотереи без полученного в установленном порядке разрешения или без направления в установленном порядке уведомления) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15841/09 по делу N А51-3088/2009
В передаче дела о признании незаконными решения и действий налогового органа по предъявлению к расчетному счету инкассового поручения и о возврате из бюджета суммы пеней для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды, установив, что претензии налогового органа к обществу возникли в связи с несвоевременной уплатой земельного налога за спорный период, пришли к обоснованному выводу о начислении спорной суммы пеней на задолженность, по которой пропущен срок принудительного взыскания.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15828/09 по делу N А68-4347/09
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления органа по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15795/09 по делу N А76-688/2009-62-49
В передаче дела о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства для пересмотра в порядке надзора отказано, так как довод общества о том, что задолженность, взыскиваемая по исполнительному листу, отсутствует, поскольку часть задолженности общество перед бюджетом погасило, часть признана вступившими в законную силу судебными актами начисленной неправомерно, а долг перед иными взыскателями оплачен, опровергается материалами дела.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15780/09 по делу N А50-7128/2008-А6
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления и предложения уплатить недоимку по НДФЛ, ЕСН, НДС, пени и штрафных санкций для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15780/09 по делу N А50-7128/2008-А6
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды, исследовав представленные акты купли-продажи векселей, руководствуясь положениями статей 210, 251 и 252 НК РФ, пришли к выводу о реальности понесенных предпринимателем затрат и отсутствии доказательств, свидетельствующих о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15746/09 по делу N А46-5438/2009
В передаче дела о взыскании задолженности за выполненные работы по договору для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Однако, учитывая наличие иных оснований для проверки правильности применения норм материального и процессуального права, а также принимая во внимание, что дело не рассматривалось в порядке кассационного производства, оно направлено на рассмотрение в суд кассационной инстанции.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15732/09 по делу N А40-11681/09-119-54
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения таможни и обязании таможенного органа произвести зачет излишне уплаченных обществом таможенных сборов в счет будущих платежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявления, пришел к правильному выводу о том, что действия таможни, выразившиеся в возврате без рассмотрения заявления общества о зачете денежных средств, являются незаконными.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15694/09 по делу N А40-5951/09-33-18
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налоговой службы о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к правильному выводу о том, что у налоговой службы отсутствовали правовые основания для привлечения общества к налоговой ответственности, установленной ст. 135.1 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15686/09 по делу N А54-2577/2008-С3
В передаче дела о признании права собственности на объект недвижимости для пересмотра в порядке надзора отказано, так как названная ответчиком сделка ничтожна и недействительна с момента ее совершения, независимо от признания ее таковой судом, поскольку она совершена при отсутствии решения полномочного органа собственника об отчуждении спорного объекта, кроме того, после вступления в силу ФЗ от 21.07.1997 N 122-ФЗ переход права собственности на недвижимое имущество подлежит госрегистрации.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15683/09 по делу N А73-320К(5396/2007-9)
В передаче дела по заявлению о включении в реестр требований кредиторов задолженности по обязательным платежам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15662/09 по делу N А56-27834/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору на проведение технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как предъявленные истцом требования о взыскании оплаты выполненных работ являются обоснованными и подтверждены соответствующими доказательствами.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15655/09 по делу N А40-66386/08-45-639
В передаче дела по заявлению о взыскании задолженности по оплате поставленного товара, неустойки за просрочку оплаты товара для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как соглашением об уступке требования предусмотрен переход к новому кредитору прав требования первоначального кредитора к должнику только в части суммы основного долга, относительно суммы неустойки право требования третьему лицо не передано.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15651/09 по делу N А12-3852/2009
В передаче дела по иску о выселении из нежилого помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, установив факт прекращения договора аренды и неисполнения ответчиком обязательства по возврату арендодателю имущества, суды пришли к правомерному выводу о выселении ответчика из нежилых помещений.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15609/09 по делу N А45-811/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа регистрационной службы в государственной регистрации права собственности на нежилое помещение для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку представленные заявителем в регистрационную службу правоустанавливающие документы для государственной регистрации права не соответствовали требованиям ст. 18 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15346/07 по делу N А24-19/2007
В передаче дела по ходатайству о возобновлении приостановленного производства по делу о признании права собственности на теплоход и об истребовании данного теплохода из чужого незаконного владения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку ответчик не представил в суд доказательства вступления в законную силу судебного акта, принятого по другому делу, до разрешения которого было приостановлено производство по настоящему делу.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-14942/09 по делу N А31-2188/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления жилищной инспекции о привлечении к административной ответственности по статье 7.22 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, отказывая в удовлетворении заявления, суды правомерно исходили из наличия в действиях общества состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.22 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-14744/09 по делу N А40-41095/09-152-269
В передаче дела по заявлению о признании недействительным предписания государственного органа об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки исполнения переданных полномочий в сфере водных отношений, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку оспариваемое предписание выдано уполномоченным лицом, соответствует требованиям закона и не нарушает права заявителя.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-14459/09 по делу N А27-3418/2009-5
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 14.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суды обоснованно исходили из наличия в действиях предпринимателя состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 14.25 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-14394/09 по делу N А65-4426/2008-СА2-41
В передаче дела о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как к обществу вместе с правом собственности на здание перешло соответствующее право пользования земельным участком, который занят этим объектом, а значит, отсутствие документа о праве пользования землей, получение которого зависит исключительно от волеизъявления самого пользователя, не может служить основанием для освобождения общества от уплаты земельного налога.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-14346/09 по делу N А64-5535/08
В передаче дела по иску о признании недействительным договора о совместном сотрудничестве по строительству школы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд пришел к выводу о пропуске истцом срока исковой давности, а также об отсутствии оснований для признания договора недействительным и обоснованно отказал в удовлетворении иска.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-14026/09 по делу N А40-87630/08-129-455
В передаче дела по иску о взыскании долга по договору возмездного оказания услуг для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд кассационной инстанции пришел к обоснованному выводу, что при принятии акта судом апелляционной инстанции неправомерно приобщены к материалам дела маршрутные задания и путевые листы, на основании которых суд удовлетворил иск, поскольку названные документы являются новыми доказательствами.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-13890/09 по делу N А50-12328/2008
В передаче дела по иску о взыскании убытков и судебных издержек для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска в части реального ущерба, обоснованно исходил из того, что отказ в работе двигателя произошел после окончания гарантийных обязательств ответчика, установленных договором.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-13816/09 по делу N А43-13474/2009
В передаче дела о банкротстве для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-13767/09 по делу N А79-1557/2008
В передаче дела о банкротстве для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в суд кассационной инстанции для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм материального и процессуального права.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-13518/09 по делу N А19-6521/08-54
В передаче дела о признании сделки недействительной и истребовании имущества из чужого незаконного владения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как покупатель объектов недвижимости является добросовестным приобретателем, основания полагать, что имущество выбыло из владения истца помимо воли собственника, отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-13367/09 по делу N А51-2979/2007
В передаче дела по заявлению о включении в реестр требований кредиторов предприятия задолженности по уплате налогов и обязательных платежей, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, налогов и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-13094/09 по делу N А34-1338/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности по статье 7.23 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как доказательств вины общества во вмененном правонарушении инспекцией не представлено.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15599/09 по делу N А40-89065/08-21-668
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15598/09 по делу N А40-90206/08-152-638
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15597/09 по делу N А40-89011/08-94-619
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15595/09 по делу N А40-89026/08-152-625
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15593/09 по делу N А40-89037/08-94-620
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15592/09 по делу N А40-89199/08-154-608
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15590/09 по делу N А40-89291/08-119-457
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15588/09 по делу N А40-90111/08-154-615
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15587/09 по делу N А40-89062/08-12-675
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15586/09 по делу N А40-90319/08-96-378
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15585/09 по делу N А40-90133/08-96-376
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15584/09 по делу N А40-88998/08-152-624
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15583/09 по делу N А40-89092/08-94-622
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15582/09 по делу N А40-89083/08-152-627
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16136/09 по делу N А41-18971/08
В передаче дела по иску о признании права собственности на объекты недвижимого имущества за муниципальным образованием для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено на рассмотрение в арбитражный суд кассационной инстанции для проверки в порядке кассационного производства правильности применения норм права.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16841/09 по делу N А33-1676/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным представления о ненадлежащем исполнении бюджета для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 16762/09 по делу N А60-4206/2009-С5
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, обоснованно исходил из соответствия оспариваемого постановления требованиям Федерального закона "Об исполнительном производстве".
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 16758/09 по делу N А60-4276/2009-С5
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемое постановление соответствует требованиям Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 16524/09 по делу N А56-46632/2008
В передаче дела по заявлению об оспаривании решения антимонопольного органа, которым заявитель признан нарушившим часть 1 статьи 10 ФЗ "О защите конкуренции", и предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 16432/09 по делу N А14-521/2009-15/30
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения антимонопольного органа, которым учреждение признано нарушившим требования к документации об аукционе, установленные законодательством о размещении заказов, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из отсутствия в действиях учреждения нарушения законодательства о размещении заказов.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 16289/09 по делу N А41-22758/08
В передаче дела по иску в части взыскания задолженности по арендной плате, процентов за пользование чужими денежными средствами и затрат, связанных с повреждением имущества, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, частично отказывая в удовлетворении исковых требований, суд обоснованно исходил из недоказанности истцом факта использования ответчиком оборудования в спорные периоды.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 16167/09 по делу N А40-57836/08-155-421
В передаче дела по иску о выселении ответчика из нежилого помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя исковые требования, суд обоснованно исходил из того, что истец уведомил ответчика о расторжении договора аренды, однако последний не передал помещение истцу в установленном законом порядке.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 16030/09 по делу N А56-26975/2008
В передаче дела по иску о признании частично недействительным дополнительного соглашения к договору аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд обоснованно исходил из того, что договор не противоречит статье 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, кроме того, требование заявлено по истечении срока исковой давности, установленного пунктом 1 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 16029/09 по делу N А56-30014/2008
В передаче дела по иску о признании недействительными пунктов договора аренды, о признании недействительной государственной регистрации договора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно исходил из того, что исковые требования заявлены по истечении срока исковой давности, установленного п. 1 ст. 181 ГК РФ, что является самостоятельным основанием для отказа в иске согласно ст. 199 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 16028/09
В передаче дела по иску о признании недействительным договора аренды для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно исходил из того, что исковые требования заявлены по истечении срока исковой давности, что является самостоятельным основанием для отказа в иске согласно ст. 199 ГК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-13088/09 по делу N А48-681/2009
В передаче дела о признании незаконным акта органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды сочли правомерным привлечение общества к ответственности по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ, признав доказанным факт невыполнения резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-13084/09 по делу N А55-15883/2008
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, отказывая в удовлетворении иска, суды правомерно исходили из недоказанности арендодателем размера понесенных убытков, так как из представленных в материалы дела документов не усматривается факт того, что представленный вексель был передан арендодателем третьему лицу в счет оплаты неустойки по договору подряда.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-13047/09 по делу N А05-625/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий таможенного органа, выразившихся в отказе возвратить излишне уплаченные таможенные сборы за таможенное оформление по полным периодическим декларациям, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку действия таможенного органа, выразившиеся в отказе возвратить обществу излишне уплаченные таможенные сборы, являются незаконными.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-10976/07 по делу N А56-47039/2004
В передаче дела по иску о признании права собственности на долю в праве общей долевой собственности на спорные объекты для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку спорные объекты находятся в фактическом владении общества, за которым зарегистрировано право собственности на эти объекты.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15974/09 по делу N А57-23187/08-9
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, поскольку представленными обществом в суд документами подтверждена обоснованность налоговых вычетов за спорные периоды, также судом исследованы счета-фактуры поставщиков и установлено их соответствие требованиям статьи 169 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17036/09 по делу N А03-710/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17019/09 по делу N А57-23791/2008-41
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15594/09 по делу N А40-89102/08-152-628
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16494/09 по делу N А41-7910/08
В передаче дела по иску о признании недействительными решений общих собраний участников ООО для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-14319/09 по делу N А40-37959/07-112-224
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как приобретенные банком у общества векселя были им в последующем реализованы, и с учетом этого обстоятельства суды пришли к обоснованному выводу о том, что банк правомерно уменьшил налогооблагаемую базу при исчислении налога на прибыль на сумму затрат, связанных с приобретением векселей.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-13057/09 по делу N А40-87811/08-147-655
Об обязании лиц, участвующих в деле, представить отзывы на заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-7554/09 по делу N А40-58409/08-84-489
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 43/09 по делу N А40-4654/08-102-49
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17247/09 по делу N А40-72375/08-51-637
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17235/09 по делу N А21-1798/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17233/09 по делу N А13-2749/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17231/09 по делу N А27-7715/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17223/09 по делу N А07-20198/2008
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17223/09 по делу N А07-20198/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17216/09 по делу N А40-257/09ип-47
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17200/09 по делу N А75-1314/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17196/09 по делу N А40-21639/08-60-161
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17195/09 по делу N А81-2327/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17192/09 по делу N А40-64552/06-11-497
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17191/09 по делу N А40-96260/08-56-817
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17190/09 по делу N А03-4132/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17189/09 по делу N А40-17459/08-33-376
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17187/09 по делу N А33-12782/2008
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17185/09 по делу N А71-8992/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17183/09 по делу N А73-15123/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17182/09 по делу N А40-42449/08-81-407
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17181/09 по делу N А22-893/08/4-116
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17174/09 по делу N А59-6024/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17173/09 по делу N А41-20982/08
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17170/09 по делу N А07-20348/2008
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17169/09 по делу N А32-21194/2008-19/346
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17168/09 по делу N А13-4216/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17162/09 по делу N А82-361/2009-31
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17155/09 по делу N А60-8812/2008-СР
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17154/09 по делу N А49-3666/2008-162/24
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17153/09 по делу N А07-16481/2008-Г-ГЕА
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17149/09 по делу N А33-4848/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 16518/09 по делу N А46-2835/2009
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17144/09 по делу N А75-3405/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17135/09 по делу N А33-15146/2005
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17121/09 по делу N А41-4970/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17117/09 по делу N А59-1403/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17116/09 по делу N А33-5322/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17113/09 по делу N А59-3650/2008
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17106/09 по делу N А17-3157/2006-05-21
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17105/09 по делу N А73-13132/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17099/09 по делу N А58-3515/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17097/09 по делу N А33-13325/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17095/09 по делу N А40-19/09-ОТ-13
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17093/09 по делу N А71-228/2009
"О приостановлении надзорного производства по делу"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17090/09 по делу N А56-5461/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17087/09 по делу N А56-27120/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17085/09 по делу N А05-12953/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17082/09 по делу N А51-1640/200826-50
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17079/09 по делу N А78-974/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17077/09 по делу N А76-5237/2009-57-138
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17076/09 по делу N А79-10184/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17056/09 по делу N А65-16196/2008-СГ5-51
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17054/09 по делу N А41-К2-3910/07
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17054/09 по делу N А41-К2-3910/07
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17047/09 по делу N А76-27374/2008-12-675/53
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17042/09 по делу N А40-69505/08-106-398
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17041/09 по делу N А40-81435/08-154-572
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17039/09 по делу N А40-12550/09-2-65
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17032/09 по делу N А10-283/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17024/09 по делу N А68-265/09-14/8
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17012/09 по делу N А45-9701/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 17008/09 по делу N А07-311/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-17003/09 по делу N А40-52970/09-63-374
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16998/09 по делу N А40-63626/09-96-356
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16997/09 по делу N А40-39801/09-148-295
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16992/09 по делу N А12-8510/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16991/09 по делу N А12-8509/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16979/09 по делу N А42-2242/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16961/09 по делу N А05-14740/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16916/09 по делу N А40-92457/08-72-705
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 16452/06 по делу N А50-14273/2005
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16377/09 по делу N А65-24782/2008-СА1-42
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16203/09 по делу N А06-936/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 15782/09 по делу N А40-29346/09-157-204
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15668/09 по делу N А49-1175/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 15645/09 по делу N А55-13478/2008
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 15622/09 по делу N А40-52092/08-59-476
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15610/09 по делу N А03-10168/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 15572/09 по делу N А14-4483-2009/143/29
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 15570/09 по делу N А14-4485-2009/144/29
"Об истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N 15553/08 по делу N А40-1083/08-88-2
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15498/09 по делу N А54-2571/2008С4
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-15315/09 по делу N А40-7632/09-134-43
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-14267/09 по делу N А41-4032/09
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-13393/09 по делу N А55-18909/2008
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-13320/09 по делу N А76-552/2009-18-74
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-12663/09 по делу N А40-90332/08-41-860
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-13247/09 по делу N А56-11962/2005
В передаче дела по иску о признании недействительными договоров купли-продажи долей в обществе с ограниченной ответственностью для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-16278/09 по делу N А82-14295/2008-32-Б/84
В передаче дела по заявлению о признании несостоятельным (банкротом), утверждении временного управляющего и назначении ему ежемесячного вознаграждения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как процедура наблюдения в отношении должника была введена после дня вступления в силу Закона "О несостоятельности (банкротстве)", а потому утверждение временного управляющего, в том числе назначение ему вознаграждения, должно осуществляться в соответствии с названным Законом.
Определение ВАС РФ от 10.12.2009 N ВАС-14851/09 по делу N А19-16165/08-8
В передаче дела по иску о взыскании денежных средств, составляющих сумму неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд установил факт возникновения у ответчика неосновательного обогащения в связи с уплатой истцом ответчику излишних сумм арендных платежей и компенсацией земельного налога.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17582/08
"О назначении дела к судебному разбирательству"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-9096/08 по делу N А56-30485/2006
В передаче дела об обязании освободить земельный участок и снести построенные на данном участке объекты для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как представление новых доказательств не может служить основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам по правилам главы 37 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-650/09 по делу N А34-2785/2007
В передаче дела по иску о взыскании основного долга и неустойки по договорам купли-продажи для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, удовлетворяя заявленные требования частично на основании статей 454, 309, 310 ГК РФ, суды исходили из обоснованности заявленных истцом требований, указав на то, что обязательство по оплате товара исполнено ответчиком ненадлежащим образом.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-4631/09 по делу N А57-15325/08-28
В передаче дела о признании недействительным постановления администрации органа местного самоуправления об отмене акта главы муниципального района об утверждении градостроительного плана земельного участка и об обязании устранить нарушение прав заявителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17016/09 по делу N А58-1558/09
В передаче дела по заявлению о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными в соответствии со статьей 395 ГК РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16994/09 по делу N А40-87228/08-34-777
В передаче дела по иску о взыскании задолженности и пеней по договору поставки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск в части взыскании долга, обоснованно исходил из того, что ответчик свои обязательства исполнил частично.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16958/09 по делу N А40-96050/08-83-886
В передаче дела по иску о взыскании денежных средств в порядке суброгации и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно исходил из того, что страховое общество не представило документа, удостоверяющего добровольное страхование ответственности причинившего вред лица.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16864/09 по делу N А19-7461/09-54
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, направляя дело на новое рассмотрение, обоснованно исходил из неисследования доказательств о размере причиненного вреда.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16790/09 по делу N А60-3932/2009-С9
В передаче дела о взыскании задолженности по договору поставки, пеней для пересмотра в порядке надзора отказано, поскольку доказательств погашения задолженности представлено не было, суды признали требование о взыскании основного долга подлежащим удовлетворению; требование о взыскании неустойки, основанное на условиях договора, суды удовлетворили в полном объеме, учтя при этом, что размер заявленной к взысканию неустойки снижен истцом самостоятельно исходя из соображений соразмерности.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 16788/09 по делу N А76-24233/2008-2-524/89
В передаче дела по иску о взыскании в порядке регресса денежных средств для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как произведенная истцом выплата страхового обеспечения не подлежит возмещению в порядке регресса согласно статье 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, на которой основан иск.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16707/09 по делу N А15-1196/2007
В передаче дела по иску о взыскании неустойки по договору поставки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи отказом истца от части иска, в остальной части иска отказано, поскольку истец не доказал обстоятельства, на которые он ссылался в обоснование своего требования.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16661/09 по делу N А51-7507/200828-163
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных незаконными действиями государственного органа, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды пришли к верному выводу о том, что требуемые обществом убытки, связанные со сверхнормативным хранением товара в контейнерах, его поставивших, являются частично обоснованными, причинены в результате неправомерного бездействия таможенного органа.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16684/09 по делу N А32-11601/2009-55/196
В передаче дела по иску о взыскании задолженности и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, утверждая мировое соглашение, обоснованно исходил из того, что полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, подтверждены надлежащими доказательствами, условия мирового соглашения соответствуют требованиям главы 15 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16628/09 по делу N А65-27474/2008-СГ1-58
В передаче дела по иску о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что истец не представил надлежащих доказательств в подтверждение своих доводов о передаче третьим лицом товара ответчику и наличии задолженности в истребуемой сумме.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16613/09 по делу N А32-6022/2009-3/64-11СП
В передаче дела по заявлению о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, обоснованно исходил из того, что в процессе исполнения требований исполнительных документов судебный пристав-исполнитель вправе запрашивать необходимые сведения у физических лиц, организаций и органов, получать от них объяснения, информацию, справки.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16593/09 по делу N А60-15928/2009-С2
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что истцом не представлены доказательства, свидетельствующие о передаче ответчику и использовании последним земельных участков.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16544/09 по делу N А73-1521/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным требования об уплате налога для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, обоснованно исходил из того, что оспариваемое требование не соответствует положениям пункта 4 статьи 69 Налогового кодекса РФ, поскольку указанные в нем сведения не соответствуют действительности.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16533/09 по делу N А67-5225/08
В передаче дела по иску о взыскании за счет казны Российской Федерации убытков, причиненных незаконными действиями должностного лица государственного органа, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что истец не доказал факт причинения убытков и размер убытков.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16462/09 по делу N А52-4630/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, обоснованно исходил из того, что заявителем был правильно определен физический показатель "площадь торгового зала" в целях исчисления единого налога на вмененный доход, а доходы были учтены в том отчетном периоде, в котором они были фактически получены, согласно учетной политике.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16440/09 по делу N А48-4982/08-2
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что налоговым органом не доказано, что внесенные заявителем на счет в кредитном учреждении наличные денежные средства являются доходом, полученным от осуществления им предпринимательской деятельности, в связи с чем у него не имелось оснований для начисления заявителю НДС, НДФЛ, ЕСН, пени и штрафов.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16427/09 по делу N А40-7768/07-145-72
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя о принятии результатов оценки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, обоснованно исходил из того, что судебный пристав-исполнитель передал на реализацию имущество должника по цене значительно ниже рыночной, а оспариваемое постановление содержит недостоверные сведения о реальной рыночной стоимости арестованного имущества должника.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16426/09 по делу N А63-16459/08-С3-15
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате природного газа педагогическим работникам для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что денежные средства на компенсацию указанных льгот перечислялись истцу из средств федерального бюджета, а нормативный акт о бюджете действует в течение календарного года, то есть срок исковой давности заявителем не пропущен.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16423/09 по делу N А19-15105/08-22
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16411/09 по делу N А35-5408/08-С16
В передаче дела по иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что иск о возврате имущества был подан за пределами трехлетнего срока исковой давности, о чем ответчиками заявлено в ходе рассмотрения дела.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16410/09 по делу N А73-2846/2009
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с предоставлением компенсаций пенсионерам и работникам социальных учреждений, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16387/09 по делу N А75-2483/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, обоснованно исходил из того, что розничная торговля осуществляется заявителем через объект стационарной торговой сети, имеющей торговый зал, и что в целях исчисления единого налога на вмененный доход подлежит применению физический показатель "площадь торгового зала".
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16370/09 по делу N А28-10141/2008-328/4
В передаче дела по иску об обязании ответчика не чинить препятствий в пользовании земельным участком для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что истец не доказал, что наличие ворот препятствует истцу осуществлять свои законные права в отношении принадлежащего ему имущества.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16362/09 по делу N А58-745/2009
В передаче дела по иску о признании незаконными действий по государственной регистрации права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении иска, обоснованно исходил из того, что спор о праве на недвижимое имущество может быть разрешен только в рамках искового производства по требованию, заявленному к лицу, чье право собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16325/09 по делу N А22-416/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, обоснованно исходил из того, что заявитель оказывал юридическим лицам услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники с применением наличной формы расчетов, в связи с чем являлся плательщиком единого социального налога и налога на доходы физических лиц.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16320/09 по делу N А51-4199/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа налогового органа в предоставлении заявителю документов из Единого государственного реестра юридических лиц для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, обоснованно исходил из того, что требования заявителя не соответствуют действующему законодательству РФ о государственной регистрации и Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16309/09 по делу N А26-5610/2008
В передаче дела по иску о взыскании расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате транспортных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с постановлением органа местного самоуправления, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16297/09 по делу N А65-16128/2009-СА3-36
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства РФ о рекламе для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что в действиях заявителя отсутствует состав вменяемого ему правонарушения.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16273/09 по делу N А48-4913/08-18
В передаче дела по заявлению о признании недействительным требования налогового органа об уплате налога, сбора, пени, штрафа и признании исполненной обязанности по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что налоговым органом не доказана недобросовестность заявителя.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16272/09 по делу N А31-1221/2009
В передаче дела по иску о взыскании компенсации за пользование земельным участком, составляющим половину доли в праве общей собственности истца и ответчика, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истец не представил доказательств обращения к ответчику с предложением об определении порядка использования данного участка либо с заявлением в суд об определении порядка владения и пользования частью общего имущества.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16251/09 по делу N А19-14959/08-43
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неуплату НДС, налога на прибыль, начисления указанных налогов и пеней по ним для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что представленные заявителем документы не подтверждают обоснованность включения спорных затрат в состав расходов при исчислении указанных налогов.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16248/09 по делу N А21-9733/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения таможенного органа о классификации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что таможенным органом не доказан факт невозможности включения спорного товара в товарную позицию, выбранную заявителем.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16242/09 по делу N А75-1013/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления единого налога, уплачиваемого в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения, и начисления пеней для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что налоговый орган доказал факт неполной уплаты указанного налога заявителем.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16230/09 по делу N А40-8824/09-128-32
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности в виде штрафа за неполную уплату НДС, налога на прибыль для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что заявителем не были представлены в полном объеме доказательства, обосновывающие налоговые вычеты.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16227/09 по делу N А36-3351/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения антимонопольного органа и предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что антимонопольным органом представлены доказательства, свидетельствующие о злоупотреблении заявителем доминирующим положением и нарушении антимонопольного законодательства РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16223/09 по делу N А63-16460/2008-С3-2
В передаче дела по иску в части взыскания расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате природного газа на отопление педагогическим работникам, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что задолженность, связанная с предоставлением мер социальной поддержки по оплате природного газа на отопление, должна компенсироваться за счет средств федерального бюджета.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16214/09 по делу N А51-1929/2009
В передаче дела по иску в части взыскания компенсации за предоставленные сотрудникам милиции жилые помещения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что расходы, понесенные в связи с предоставлением участковым уполномоченным милиции отдельных жилых помещений за счет муниципальной казны, подлежат компенсации за счет средств федерального бюджета.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16212/09 по делу N А56-8484/2007
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления единого налога на вмененный доход, соответствующих пеней и штрафа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что заявитель осуществлял розничную торговлю через объекты стационарной торговой сети, в связи с чем был обоснованно исчислен единый налог на вмененный доход исходя из площади торговых залов.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16191/09 по делу N А55-9875/2008
В передаче дела по иску в части взыскания расходов, образовавшихся в результате перерасчета платы за содержание и ремонт дома в размере 50 процентов инвалиду третьей группы, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд исходил из того, что расходы у истца возникли из-за отсутствия финансирования из федерального бюджета, на который возложено бремя содержания указанных расходов.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16188/09 по делу N А65-24817/2008-СГЗ-15
В передаче дела по иску о признании размещения учреждением заказа путем запроса котировок на право заключения государственного контракта недействительным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в иске, суд исходил из того, что ответчиком при размещении заказа нарушений законодательства РФ допущено не было.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16184/09 по делу N А53-25269/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконными постановлений судебного пристава-исполнителя в части начисления исполнительского сбора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что судебным приставом не было представлено доказательств обоснованности начисления указанного сбора.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16184/09 по делу N А53-25269/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконными постановлений судебного пристава-исполнителя в части начисления исполнительского сбора для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что судебным приставом не было представлено доказательств обоснованности начисления указанного сбора.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16182/09 по делу N А33-17498/2008
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16171/09 по делу N А40-13086/09-96-58
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения и требования таможенного органа об уплате таможенных платежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя заявление, правомерно установил, что оспариваемые решение и требование таможенного органа не соответствуют таможенному законодательству.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16168/09 по делу N А35-3313/07-С2
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку налоговый орган при проведении выездной проверки не установил осуществление обществом вида деятельности, подпадающего под систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, то ее доводы относительно неполного исследования судами доказательств по данному эпизоду правового значения не имеют.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16156/09 по делу N А-59-3994/2008
В передаче дела по иску о признании права собственности на акции, оставшиеся после ликвидации товарищества, для пересмотра в порядке надзора отказано в связи с отсутствием оснований для признания права собственности истца на спорные акции, поскольку им не доказано наличие у него прав на сами акции, либо обязательственных прав в отношении ликвидированного товарищества. Доказательств того, что при ликвидации товарищества спорные акции были переданы его учредителям, истцом также не представлено.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16139/09 по делу N А03-11892/2008
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как ответчик не принимает участия в содержании общего имущества и имеет перед истцом задолженность по его содержанию, которую в добровольном порядке отказывается возместить.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16132/09 по делу N А40-16917/08-57-14
В передаче дела по иску о взыскании задолженности и пеней за просрочку оплаты по договору поставки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как истцом представлены надлежащие доказательства в подтверждение своих доводов об оплате ответчиком полученной продукции с нарушением сроков оплаты.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16120/09 по делу N А45-9468/2008-7/221
В передаче дела о взыскании безосновательно списанной платы за простой вагонов, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков из-за невозможности использования арендованных железнодорожных вагонов для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суд установил, что обязательственные отношения сторон, в том числе вытекающие из договора о порядке расчетов за перевозку грузов, регулируются нормами о перевозке, и применил сокращенный (годичный) срок исковой давности.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16119/09 по делу N А55-18120/2007
В передаче дела о взыскании расходов, возникших в результате перевозки граждан-льготников по единому социальному проездному билету, для пересмотра в порядке надзора отказано, поскольку бездействие государства выразилось в неисполнении обязанностей по компенсации предприятию указанных затрат, поэтому истец в силу статьи 1069 ГК РФ вправе требовать от государства возмещения этих расходов как вреда, причиненного неправомерным бездействием государственных органов.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16107/09 по делу N А27-929/2009-6
В передаче дела о признании незаконным акта налогового органа в части доначисления налогов, начисления пеней, взыскания налоговых санкций для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды пришли к обоснованному выводу о применении налоговым органом методики расчетов стоимости ремонтно-строительных работ, не соответствующей закону, также судами указано, что завышение стоимости этих работ не может служить основанием для отказа в применении налоговых вычетов по НДС.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16104/09 по делу N А03-14782/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за организацию и обеспечение лечебно-профилактическим питанием для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к правильному выводу о наличии у ответчика задолженности по оплате полученных талонов.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16095/09 по делу N А13-3513/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным решения общего собрания участников общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что доказательств письменного извещения заявителя о проведении общего собрания не представлено, уставом общества порядок созыва и проведения общего собрания участников в форме заочного голосования не определен.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 16055/09 по делу N А65-25309/2008-САЗ-36
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что антимонопольным органом факт совершения обществом вменяемого ему правонарушения доказан, установленный законом порядок привлечения юридического лица к административной ответственности соблюден.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16047/09 по делу N А08-9034/2008-6
В передаче дела о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа о прекращении нарушения антимонопольного законодательства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении, суды пришли к выводу о наличии в действиях обществ, выразившихся в установлении и поддержании одинаковых цен на реализуемые ими нефтепродукты на протяжении длительного времени, состава вмененного им правонарушения.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 16009/09 по делу N А23-1250/09А-18-44
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения таможенного органа о классификации товара по ТН ВЭД для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16005/09 по делу N А53-22961/2008-С2-20
В передаче дела о взыскании неосновательного обогащения в виде суммы гарантийного взноса и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора отказано, так как во исполнение договора аренды истец передал арендатору помещения и ответчик пользовался указанным имуществом без внесения арендной платы, как следует из заключенного сторонами договора, арендодатель в таком случае вправе погасить задолженность за счет суммы гарантийного взноса.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16002/09 по делу N А56-41718/2008
В передаче дела о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как обществом соблюдены условия для применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость за спорные периоды, и расходы, понесенные обществом в процессе хозяйственной деятельности, документально подтверждены и экономически обоснованы.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15962/09 по делу N А23-100/09А-9-5
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления миграционного органа о привлечении предпринимателя к административной ответственности на основании части 4 статьи 18.9 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды сделали правомерные выводы о пропуске предпринимателем установленного законом срока на обжалование постановления миграционного органа и об отсутствии оснований для его восстановления.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15959/09 по делу N А59-2942/2008-С5
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления органа местного самоуправления в части признания непригодными для постоянного проживания, аварийными и подлежащими сносу нежилых помещений, а также в части отнесения нежилого помещения к жилому помещению для пересмотра в порядке надзора отказано, так как оспариваемое постановление соответствует закону и направлено на защиту публичных интересов и недопущение причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15956/09 по делу N А73-12233/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль организаций, НДС, начисления пеней, а также в части предложения уменьшить предъявленный к возмещению НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15945/09 по делу N А76-45/2009
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как площади торгового зала, фактически используемые обществом для розничной торговли, превышали 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, в связи с чем у налогоплательщика отсутствовало право на применение единого налога на вмененный доход.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15941/09 по делу N А07-20700/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным решения участника общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием у истца права на обжалование решений органов управления обществом.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15915/09 по делу N А12-8284/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка и пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в иске, суд обоснованно учел, что внесение изменений в ранее зарегистрированный договор аренды в установленном порядке не произведено, следовательно, новый порядок (способ) расчета арендной платы не применим.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15895/09 по делу N А75-3851/2008
В передаче дела о взыскании убытков по договору на оказание охранных услуг для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суд исходил из доказанности ненадлежащего исполнения охранным предприятием обязательств, наличия и размера убытков и причинно-следственной связи между ненадлежащим исполнением обязательств и возникшими убытками; вместе с тем суд пришел к обоснованному выводу о том, что ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине обеих сторон, и уменьшил размер убытков.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15894/09 по делу N А40-18240/09-12-121
В передаче дела о признании незаконным решения регистрирующего органа об отказе в госрегистрации права собственности на объект недвижимости для пересмотра в порядке надзора отказано, так как договор соинвестирования заключен после окончания строительства жилого дома и сдачи его в эксплуатацию, а потому не может подтверждать факт создания объекта именно истцом и за счет его средств и являться основанием для госрегистрации права собственности на него как на вновь созданную вещь.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15873/09 по делу N А41-9325/08
В передаче дела о запрещении ответчику незаконного использования объемных товарных знаков и о взыскании компенсации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд на основании оценки результатов проведенной по делу судебной патентоведческой экспертизы в совокупности с другими доказательствами обоснованно признал, что ответчик осуществляет продажу товаров, воспроизводящих товарные знаки истца.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15865/09 по делу N А31-5222/2008-13
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения в части начисления НДС, начисления налога на прибыль, пени и штрафа на основании п. 1 ст. 122 НК РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что документы, представленные обществом в подтверждение обоснованности уменьшения налоговых обязательств на стоимость товаров, содержат недостоверную информацию.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15864/09 по делу N А76-25602/2008-17-575/137
В передаче дела по иску о признании права хозяйственного ведения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно исходил из недоказанности возникновения права хозяйственного ведения на спорные здания у заявителя.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15854/09 по делу N А32-17149/2008-58/342
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из установленного инспекцией факта необоснованного применения обществом налоговых вычетов по НДС по операциям с ООО.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15852/09 по делу N А76-28056/2008-33-820/32
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и требований налоговой службы для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, пришел к правильному выводу о том, что организация правомерно использовала льготный порядок налогообложения, предусмотренный пп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15832/09 по делу N А31-708/2007-20
В передаче дела по иску о взыскании убытков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как кассационная жалоба подана за пределами установленного законом срока.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15827/09 по делу N А11-9693/2008
В передаче дела о признании недействительным решения о внесении изменений в устав общества и о наделении правом действовать от имени общества без доверенности, принятого на внеочередном общем собрании участников общества, для пересмотра в порядке надзора отказано, так как оспариваемое решение в нарушение п. 8 ст. 43 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ и устава общества принято в отсутствие необходимого кворума, что, по мнению судов, влечет за собой его недействительность.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15819/09 по делу N А03-10036/2008
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за отпущенную электрическую энергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды правомерно установили задолженность ответчика за электроэнергию, потребленную находящимися у него в управлении многоквартирными домами, и указали, что двусторонними актами сторон зафиксированы факты самовольного подключения ответчика к сети и использования электроустановок помимо приборов учета.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15797/09 по делу N А60-28960/2008-С4
В передаче дела по иску о взыскании основного долга за услуги по предоставлению спецтехники и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как при определении цены за оказанные услуги судом первой инстанции ошибочно взята цена арендной платы по договору.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15756/09 по делу N А67-7380/08
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с неоплатой ответчиком потребленной холодной воды для нужд горячего водоснабжения в отсутствие заключенного договора.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15749/09 по делу N А17-332/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за сброс сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с доказанностью факта превышения обществом предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сброшенных в систему канализации.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15719/09 по делу N А46-10120/2006
В передаче дела о взыскании страхового возмещения для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, возвращая заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам принятого по настоящему делу судебного акта, суд обоснованно указал, что сведения, приведенные в данном заявлении, не отвечают признакам обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 311 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15718/09 по делу N А54-483/2009С20
В передаче дела о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как реализация аптечек первой помощи, укомплектованных лекарственными средствами, без специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности по распространению лекарственных средств образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15703/09 по делу N А27-5646/2009-5
В передаче дела о признании незаконным бездействия администрации муниципального района в части непринятия решения об отчуждении арендуемого имущества, обязании устранить допущенные нарушения для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды пришли к обоснованному выводу о том, что условия реализации преимущественного права, установленные ст. 3 ФЗ от 22.07.2008 N 159-ФЗ, выполнены, предприниматель обратился в администрацию с заявлением при наличии действующего договора аренды имущества.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15680/09 по делу N А60-38636/2008-С2
В передаче дела по иску об обязании ответчика предоставить копии имеющихся у него документов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск частично, обоснованно исходил из того, что общество не обеспечило заявителю, владеющему менее 25 процентов акций общества, доступа к имеющимся у него документам.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15664/09 по делу N А50-5629/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным зарегистрированного права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к правильному выводу об отсутствии основания для государственной регистрации права собственности.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15660/09 по делу N А41-26559/09
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, обоснованно исходил из отсутствия у ответчика задолженности за потребленную тепловую энергию.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15633/09 по делу N А47-1003/2009
В передаче дела о признании недействительным требования таможенного органа об уплате таможенных платежей для пересмотра в порядке надзора отказано, так как обществом не представлена достоверная и полная информация в обоснование применения основного метода определения таможенной стоимости товара.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 16653/09 по делу N А15-419/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности на основании части 5 статьи 19.8 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, обоснованно исходил из недоказанности антимонопольным органом наличия в действиях заявителя состава вменяемого ему административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 16322/09 по делу N А45-20734/2008-41/540
В передаче дела по заявлению о признании незаконными решения антимонопольного органа, которым заявитель признан нарушившим часть 1 статьи 10 ФЗ "О защите конкуренции", и предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, обоснованно исходил из того, что вывод антимонопольного органа о наличии в действиях заявителя нарушения антимонопольного законодательства РФ не обоснован.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 16316/09 по делу N А60-37345/2008-С9
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения антимонопольного органа о несоответствии проекта соглашения требованиям антимонопольного законодательства РФ в части намерения передать статус гарантирующего поставщика и предписания для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявленные требования, обоснованно исходил из того, что заключенное соглашение не противоречит действующему законодательству РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 16258/09 по делу N А12-4334/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения антимонопольного органа о признании заявителя нарушителем законодательства РФ о защите конкуренции для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя заявление, суд исходил из того, что возложение на заявителя обязанности проведения конкурса на заключение договора об оказании услуг добровольного медицинского страхования не соответствует положениям законодательства РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 16234/09 по делу N А57-1545/09
В передаче дела по заявлению о признании незаконным решения антимонопольного органа о включении заявителя в Реестр недобросовестных поставщиков для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что факт уклонения заявителя от заключения государственного контракта на поставку медицинского оборудования подтверждается материалами дела.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 15979/09 по делу N А81-2305/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, признавая постановление управления незаконным, суды правомерно исходили из отсутствия в действиях общества состава административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 15964/09 по делу N А51-12640/2008-7-296
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа таможенного органа в предоставлении тарифных преференций по грузовым таможенным декларациям для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя заявление, правомерно установил, что отказ таможенного органа в предоставлении таможенных преференций является необоснованным.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 15810/09 по делу N А59-2784/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным требования таможенного органа об уплате таможенных платежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя заявление, правомерно установил, что требование таможенного органа является незаконным.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 15806/09 по делу N А43-32565/2008-9-292
В передаче дела по заявлению о признании незаконными решения таможенного органа о классификации товаров и требования об уплате таможенных платежей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку, удовлетворяя заявленное требование, суды правомерно исходили из признания решения и требования таможенного органа незаконными.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15659/09 по делу N А76-25309/2008-15-595/131
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору на оказание возмездных услуг для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суды правомерно исходили из того, что факт оказания исполнителем предусмотренных договором услуг подтверждается реестрами, подписанными ответчиком без замечаний, при этом в срок, установленный договором, о выявленных фактах ненадлежащего оказания услуг и отказе от их оплаты заказчиком не заявлено.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15632/09 по делу N А20-681/2009
В передаче дела по иску о взыскании стоимости молоди рыбы толстолобика, стоимости кормов, арендной платы за пользование ирригационными сооружениями, стоимости работ по межеванию земельного участка и арендной платы за пользование землей для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, отказывая в иске, суд сделал обоснованный вывод об отсутствии у ответчика обязанности по возмещению истцу указанных расходов.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15617/09 по делу N А40-59122/08-133-358
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения патентного органа об отказе в удовлетворении возражения по заявке на регистрацию товарного знака для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, сделал обоснованный вывод о том, что на дату подачи заявки и дату проведения экспертизы охрана противопоставляемого знака фактически существовала, а факт неиспользования знака установлен позже.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15611/09 по делу N А61-2662/05-12
В передаче дела о взыскании стоимости выполненных работ по договору по корректировке проекта жилых домов, процентов за пользование чужими денежными средствами для пересмотра в порядке надзора отказано, так как, отказывая в заявлении о замене должника по настоящему делу, суд обоснованно учел, что первоначальный должник, если предмет обязательства, по которому переводится долг, делим, вправе перевести на нового должника (с его согласия) свои обязательства как полностью, так и в части.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15607/09 по делу N А40-32189/08-53-289
В передаче дела по иску о расторжении инвестиционного контракта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15603/09 по делу N А66-1039/2009
В передаче дела по заявлению о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом с нарушением лицензионных требований и условий, установленных Положением о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, влечет ответственность, предусмотренную указанной статьей КоАП РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15558/09 по делу N А26-4817/2009
В передаче дела о признании незаконным и отмене постановления уполномоченного органа о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением санитарных правил) для пересмотра в порядке надзора отказано, так как результаты лабораторных исследований, оформленные протоколом исследований, не могут быть использованы в качестве доказательства по делу, поскольку получены с нарушением закона.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15552/09 по делу N А73-714/2009
В передаче дела по иску о признании недействительными сделки приватизации государственного имущества и права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды признали, что собственник федерального имущества правомерно распорядился имуществом, приняв решение о его приватизации, и оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15537/09 по делу N А10-3731/2008
В передаче дела по иску о признании права собственности на долю в общей долевой собственности на объект незавершенного строительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку материалами дела подтверждается наличие у истца законных оснований для признания за ним права собственности.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15510/09 по делу N А40-43946/08-93-94
В передаче дела по иску о взыскании авансового платежа по договору возмездного оказания услуг для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку доказательств фактического оказания заказчику исполнителем предусмотренных договором услуг и использования заказчиком результатов выполненных работ не представлено.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15503/09 по делу N А60-38258/2008-С10
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как общество в спорный период являлось лицом, обязанным предоставлять зарегистрированные на него транспортные средства для укомплектования автомобильных колонн войскового типа; условия, необходимые для применения льготы, выполнены.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15165/09 по делу N А51-11976/2008-4-319
В передаче дела о признании недействительными госрегистрации изменений в учредительные документы общества о месте его нахождения и регистрационной записи, внесенной в ЕГРЮЛ, и аннулировании этой записи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как оспариваемые решение регистрирующего органа и спорная запись нарушают права и законные интересы истца как участника общества, поскольку решение общего собрания по данному вопросу не принималось.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15155/09 по делу N А71-9520/2008-Г23
В передаче дела по иску о признании незаконным и прекращении права собственности на объекты недвижимости и по встречному иску о признании недействительным права собственности на объекты незавершенного строительства для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суд, удовлетворяя первоначальный иск, исходил из доказанности возникновения права собственности на объекты, расположенные на арендованном участке, в связи с передачей их учредителем в качестве вклада в уставный капитал при создании общества.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-14848/09 по делу N А32-15687/2008-15/209
В передаче дела по иску о признании недействительной регистрации права собственности для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к правильному выводу о том, что требования сводятся к оспариванию права собственности общества на спорные объекты недвижимости.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-14711/09 по делу N А70-445/2009
В передаче дела по иску о признании недействительным зарегистрированного права собственности на не завершенные строительством объекты для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к правильному выводу о том, что данное распоряжение не может быть признано разрешением на строительство.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-14708/09 по делу N А50-1676/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС, налога на прибыль, ЕНВД, начисления соответствующих сумм пеней и взыскания налоговых санкций для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-14155/08 по делу N А56-10079/2007
В передаче дела о признании незаконными действий уполномоченного органа в части утверждения землеустроительной документации в отношении земельных участков, осуществления кадастрового учета земельных участков для пересмотра в порядке надзора отказано, так как общество отказалось от заявленного требования на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции и, установив, что отказ от иска не противоречит закону и не нарушает прав лиц, участвующих в деле, суд принял данный отказ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-13263/09 по делу N А23-1771/09А-11-68
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как в действиях общества имеется состав указанного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-13103/09 по делу N А23-1764/09А-11-67
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления уполномоченного органа о привлечении общества к административной ответственности по ст. 8.41 КоАП РФ (невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Дело направлено для рассмотрения в Федеральный арбитражный суд Центрального округа.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-12353/09 по делу N А27-10116/2008-7
В передаче дела по иску об обязании редакции печатного издания и автора статьи, затрагивающей вопросы деятельности истца, опровергнуть сведения, порочащие деловую репутацию истца, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку часть сведений, изложенных ответчиками, порочит деловую репутацию общества в силу несоответствия их действительности.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-12258/09 по делу N А45-12649/200857/273
В передаче дела по заявлению о признании незаконным отказа в государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как обжалуемый отказ в государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество осуществлен управлением на основании ст. 20 ФЗ от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" без нарушения норм действующего законодательства.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-11557/08 по делу N А64-5566/08-14
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных при производстве работ, связанных со вскрытием грунта, для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, поскольку, отменяя решение Арбитражного суда и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда и направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции правомерно указал на необходимость проверки и оценки доводов ответчика относительно размера убытков.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-10810/09 по делу N А54-4328/2007-С15
В передаче дела о взыскании солидарно расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан льгот по оплате проезда на городском пассажирском транспорте, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суммы, полученные из бюджета в возмещение расходов по предоставлению льгот по действующему законодательству, не являются объектами налогообложения по налогу на добавленную стоимость.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15669/09 по делу N А40-53455/08-117-186
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-9507/07 по делу N А65-23709/2006-СГ1-17/57
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-8163/09 по делу N А44-23/2009
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-4671-5327-9013/09
"Об оставлении заявления без движения"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17202/09 по делу N А40-52956/08-41-519
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17198/09 по делу N А76-4613/2009-23-317
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17197/09 по делу N А47-2977/2007-5ГК
"Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17186/09 по делу N А60-18028/2009-С1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17180/09 по делу N А46-15094/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17176/09 по делу N А40-21517/08-32-174
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17172/09 по делу N А17-390/2009-05-20
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17167/09 по делу N А40-72708/08-13-380
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17157/09 по делу N А57-4173/08-42
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17151/09 по делу N А53-19959/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17139/09 по делу N А55-262/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17137/09 по делу N А22-2440/2006/10-275
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17134/09 по делу N А67-721/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17133/09 по делу N А60-34213/2008-С11
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17132/09 по делу N А32-8921/2008-10/137
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17131/09 по делу N А05-4029/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17129/09 по делу N А53-219/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17128/09 по делу N А32-25208/2008-19/473
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17127/09 по делу N А71-450/2009-А25
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17126/09 по делу N А76-25534/2008-15-616/169
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17125/09 по делу N А73-6188/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17124/09 по делу N А45-463/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17123/09 по делу N А40-80929/08-40-412
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17122/09 по делу N А40-22742/09-53-125
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17120/09 по делу N А07-277/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17119/09 по делу N А35-7596/07-С15
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17115/09 по делу N А57-4172/08-42
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17110/09 по делу N А65-24498/2008-СГ3-33
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17109/09 по делу N А57-6073/09-36
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора и истребовании дела"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17107/09 по делу N А76-28450/2008-54-841/36
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17102/09 по делу N А45-23211/2008-2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17101/09 по делу N А71-7637/2008-Г33
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17101/09 по делу N А71-7637/2008-Г33
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17100/09 по делу N А33-12556/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17098/09 по делу N А40-78977/08-47-735
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17096/09 по делу N А07-2604/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17093/09 по делу N А71-228/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17092/09 по делу N А44-1074/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17089/09 по делу N А56-43784/2008
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17086/09 по делу N А70-6868/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17083/09 по делу N А60-2536/2009-С3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17075/09 по делу N А55-10410/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17073/09 по делу N А23-3606/09А-11-173
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17070/09 по делу N А41-9707/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17069/09 по делу N А04-2059/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17068/09 по делу N А43-31852/2008-17-757
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17067/09 по делу N А76-28375/2008-8-381/128
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора и истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17065/09 по делу N А04-1601/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17063/09 по делу N А51-11138/20086-342
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17060/09 по делу N А57-22903/2008-142
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17059/09 по делу N А56-38658/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17057/09 по делу N А57-22902/2008-45-132
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17053/09 по делу N А10-56/2009
"О принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17052/09 по делу N А60-12309/2009-С8
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17051/09 по делу N А50-551/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17049/09 по делу N А11-10190/2008-К2-19/554
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17046/09 по делу N А56-32206/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора (в части)"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17045/09 по делу N А05-9759/2007
"Об отказе в восстановлении пропущенного срока и о возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17040/09 по делу N А40-62489/09-111-362
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17038/09 по делу N А68-7987/08-320/3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17035/09 по делу N А04-2299/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17034/09 по делу N А34-27/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17031/09 по делу N А35-8265/08-С4
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15665/09 по делу N А11-5127/2008-К2-27/293
В передаче дела по заявлению о признании частично недействительным решения налогового органа для пересмотра в порядке надзора судебного акта отказано, поскольку суд пришел к правомерному выводу о том, что общество не подтвердило свое право на спорные налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость и отнесение сумм, уплаченных за товар поставщику, на расходы при исчислении налога на прибыль.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15596/09 по делу N А55-19231/2008
В передаче дела по заявлению о взыскании с налогового органа процентов на основании статьи 79 Налогового кодекса Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как зачет по спорным суммам налоговым органом произведен не был, решение о зачете уплаченных налогов и иные документы, свидетельствующие о произведении зачета, в материалах дела отсутствуют.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15492/09 по делу N А76-24792/08-44-644/116
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС, налога на прибыль, начислении пеней и штрафов для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя заявленные требования, сделал обоснованный вывод о наличии у заявителя права на уменьшение налога на прибыль на внереализационные расходы и применение налоговых вычетов по НДС.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-14388/09 по делу N А32-16951/2008-36/263
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-14029/09 по делу N А48-5146/2008
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-13736/09 по делу N А21-5749/2008
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-13652/05 по делу N А56-35962/2004
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-13592/09 по делу N А19-14594/08-54
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-13294/09 по делу N А40-76659/08-48-666
"О приостановлении надзорного производства"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 1045/08 по делу N А40-12560/07-56-93
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17025/09
"О возвращении заявления"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17023/09 по делу N А04-1728/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17022/09 по делу N А73-13053/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17018/09 по делу N А56-9915/2008
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17017/09 по делу N А57-22905/2008-132
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17015/09 по делу N А65-20823/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17014/09 по делу N А72-3493/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17011/09 по делу N А75-6781/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17009/09 по делу N А71-12352/2008-Г22
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 17006/09 по делу N А14-16162/2008-529/15
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-17001/09 по делу N А40-87642/08-127-463
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16981/09 по делу N А53-1335/2007-С6-24
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16978/09 по делу N А60-15417/2008-С3
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16973/09 по делу N А51-6747/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16949/09 по делу N А40-60354/09-94-323
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 16945/09 по делу N А40-89346/08-146-681
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16941/09 по делу N А82-4667/2009-39
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16904/09 по делу N А57-27822/2005-4
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16900/09 по делу N А73-8497/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16899/09 по делу N А55-3868/2009
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16869/09 по делу N А51-7328/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16783/09 по делу N А51-8130/2009
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16728/09
О возвращении заявления о признании недействующим Приказа Федеральной таможенной службы "О внесении изменений в Приказ ФТС России от 21 августа 2007 г. N 1003" от 08.10.2008 N 1245.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-1607/09 по делу N А31-2840/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15953/09 по делу N А41-6827/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15882/09 по делу N А43-20364/2008/2008-34-607
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15798/09 по делу N А70-7220/13-2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 15769/09 по делу N А40-90091/08-96-375
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15653/09 по делу N А60-39534/2008-С3
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 15627/09 по делу N А41-23930/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 15576/09 по делу N А57-999/08
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15574/09 по делу N А79-6542/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15496/09 по делу N А56-29710/2008
"Об истребовании дела из арбитражного суда"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-14470/09 по делу N А40-9035/09-72-7
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-15578/09 по делу N А45-1502/2009
"Об отказе в приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-6070/09 по делу N А59-839/08-С13
Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа передано для пересмотра в порядке надзора, так как при вынесении постановления суд кассационной инстанции не учел, что судебные акты, принятые по существу спора, ранее являлись предметом пересмотра в порядке кассационного производства, оставлены без изменения и это постановление не отменено, в результате существует два противоположных постановления суда кассационной инстанции в отношении одних и тех же судебных актов.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-14236/09 по делу N А40-76049/08-10-538
Дело о признании недействительной банковской гарантии передано в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как признание указанной банковской гарантии недействительной непосредственно влечет неблагоприятные последствия для заявителя как лица, обладающего в силу норм статей 368, 374 ГК РФ правом требования уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16265/09 по делу N А61-928/08-14
В передаче дела о признании недействительным и отмене постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности по статье 14.31 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды, установив в действиях общества состав вмененного ему правонарушения, обоснованно уменьшили размер штрафа ввиду несоразмерности назначенного антимонопольным органом наказания тяжести совершенного административного правонарушения.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N 15860/09 по делу N А57-4866/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительными пунктов решения и предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16088/09 по делу N А40-96104/08-61-882
В передаче дела по иску о взыскании убытков, причиненных в результате просрочки доставки груза в пункт назначения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как у истца не было правовых оснований для предъявления требований, связанных с осуществлением перевозки, поскольку истец не является грузоотправителем, грузополучателем либо страховщиком.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-16016/09 по делу N А06-7592/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконным и отмене постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности по статье 14.31 КоАП РФ для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 09.12.2009 N ВАС-14992/09 по делу N А78-5355/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения конкурсной комиссии по предоставлению права пользования территорией для ведения охотничьего хозяйства, признании недействительным отказа комиссии в предоставлении охотничьих угодий в пользование общества для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как конкурс проведен с нарушениями норм законодательства.
Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 N 11715/09 по делу N А40-60571/08-109-188
Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неуплату налога на добычу полезных ископаемых и уплате недоимки по налогу на добычу полезных ископаемых, пени удовлетворено правомерно, так как сумма НДПИ не является расходом на добычу полезного ископаемого и не может быть включена в расчетную стоимость добытого полезного ископаемого в соответствии с п. 4 ст. 340 НК РФ при определении налоговой базы.
Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 N 8133/09 по делу N А51-13776/2008
Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как установлено, что ввезенный товар не был помещен под таможенный режим свободной таможенной зоны, следовательно, суды обоснованно сочли, что оснований для применения налоговой ставки 0 процентов по НДС в отношении реализации услуг, оказанных поставщиком, не имеется.
Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 N 10220/09 по делу N А27-15661/2008-1
В удовлетворении иска о признании недействительными соглашения о выплате действительной стоимости доли участнику общества и договора о залоге недвижимого имущества отказано правомерно, так как, заключая договор купли-продажи по приобретению долей в уставном капитале общества, общество знало или должно было знать о наличии оспариваемых им соглашения и договора о залоге и, следовательно, исходя из указанного обстоятельства, могло отказаться от покупки доли.
Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 N 10683/09 по делу N А08-6864/2008-14
В удовлетворении иска о признании частично недействительными (ничтожными) договоров залога отказано правомерно, так как в силу закона в случае нарушения залогодателем правил о последующем залоге залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а если его требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога, следовательно, суд пришел к верному выводу об отсутствии оснований для признания спорных договоров недействительными.
Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 N 10551/09 по делу N А74-3099/2008
Ставку таможенных сборов, определенную в пункте 7.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 N 863 "О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров", следует считать установленной со дня введения в действие Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 N 220 "О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. N 863"
Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 N 10548/09 по делу N А10-29/2009
Ставку таможенных сборов, определенную в пункте 7.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 N 863 "О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров", следует считать установленной со дня введения в действие Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 N 220 "О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. N 863"
Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 N 9833/09 по делу N А40-53937/08-51-526
Иск о признании действий по администрированию доменных имен нарушением прав на товарные знаки удовлетворен, поскольку материалами дела подтверждается, что ответчик является владельцем спорных доменов и осуществляет их администрирование, размещая информацию коммерческого характера.
Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 N 12523/09 по делу N А40-18740/09-69-214
В удовлетворении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда отказано правомерно, так как выдача исполнительного листа приведет к утрате банком возможности получить удовлетворение по кредитному договору из имущества должника, арестованного в настоящее время судом общей юрисдикции в целях обеспечения иска банка.
Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 N 10313/09 по делу N А03-13916/07-7
Иск о взыскании неустойки за превышение предусмотренных договором величин потребления электрической энергии удовлетворен правомерно, так как стороны договорились о подаче электрической энергии в объеме, определенном в приложении к договору, превышение которого влечет возникновение у ответчика ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства в виде неустойки.
Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 N 10164/09
Об отмене определения ВАС РФ от 14.07.2009 N 9507/09 и направлении в суд первой инстанции ВАС РФ для рассмотрения по существу дела о признании недействующими пунктов 4, 5, 6 письма ФНС РФ от 01.12.2008 N ММ-6-1/873@.
Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 N 11019/09 по делу N А33-18466/2006
Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа направлено на новое рассмотрение, поскольку при рассмотрении данного дела суды не учли многократного превышения подлежащей взысканию суммой штрафа по пункту 2 статьи 119 НК РФ суммы, указанного местного налога, которое, по сути, привело к возложению на общество чрезмерного ограничения свободы предпринимательства, что недопустимо в силу требований закона.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16563/09 по делу N А03-2180/2009
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору поставки, а также неустойки за просрочку исполнения обязательства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к правильному выводу о наличии задолженности за поставленные товары, размер предъявленной к взысканию неустойки с учетом уменьшения признан судами обоснованным.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16517/09 по делу N А40-11561/09-33-45
В передаче дела по иску о взыскании основного долга, пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как поставленный продавцом и принятый покупателем товар был оплачен последним не в полном объеме.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16457/09 по делу N А11-4189/2009
В передаче дела по заявлению о признании незаконными постановления судебного пристава-исполнителя о принудительном приводе председателя правления товарищества и действий судебного пристава-исполнителя по вызову для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16437/09 по делу N А09-13408/08
В передаче дела по иску о признании договора поручительства недействительным для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды пришли к правомерному выводу о том, что установленные законом требования, предъявляемые к порядку совершения крупных сделок, обществом соблюдены; так, согласно выписке из протокола общего собрания акционеров общества оспариваемый договор поручительства был одобрен акционерами единогласно при наличии кворума для принятия решения.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16435/09 по делу N А09-13415/2008
В передаче дела по иску о признании недействительным договора поручительства для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды пришли к обоснованному выводу о том, что установленные законом требования, предъявляемые к порядку совершения крупных сделок, обществом соблюдены, так как согласно выписке из протокола общего собрания акционеров общества договор поручительства был одобрен акционерами единогласно.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16240/09 по делу N А40-2391/09-132-27
В передаче дела о признании недействительными договора займа и договора залога транспортных средств для пересмотра в порядке надзора отказано, так как оспариваемые договоры заключены в процессе обычной хозяйственной деятельности и не могут рассматриваться в качестве крупных.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16221/09 по делу N А48-4246/08-14
В передаче дела о признании недействительным акта налогового органа для пересмотра в порядке надзора отказано, так как обществом подтверждено реальное осуществление хозяйственных операций по агентским договорам, и налоговым органом не доказаны обстоятельства, свидетельствующие о нарушении норм гражданского и налогового законодательства по операциям реализации металлолома.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-13622/09 по делу N А65-299/2009-СА2-41
В передаче дела по заявлению о признании недействительным постановления налогового органа о взыскании за счет имущества заявителя земельного налога, пени для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки. В связи с этим суд посчитал, что срок направления требования об уплате налога не нарушен.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16220/09 по делу N А57-22037/08-42
В передаче дела по иску о признании незаконными требований об оплате природного газа за спорный период, о признании незаконным прекращения ответчиком подачи газа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, отказывая в иске, суды обоснованно исходили из того, что прекращение подачи газа покупателю произведено ответчиком в соответствии с пунктом 2 статьи 546 Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями договора поставки газа, заключенного между сторонами.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16202/09 по делу N А67-798/09
В передаче дела по иску о взыскании задолженности за поставленный по товарным накладным товар для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суды пришли к обоснованному выводу, что факт поставки товара подтвержден товарными накладными, имеющими подписи представителей ответчика, оттиск его печати, и не оспаривается ответчиком.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16121/09 по делу N А56-42636/2008
В передаче дела по заявлению о признании незаконным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ за неприменение ККТ для пересмотра в порядке надзора отказано, так как проведение должностными лицами налогового органа проверочной закупки при осуществлении контроля за применением обществом ККТ не может расцениваться как доказательство, полученное в соответствии с требованиями закона, подтверждающее событие правонарушения.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16091/09 по делу N А40-66434/08-80-255
В передаче дела по иску о взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в иске, пришел к правильному выводу о том, что взыскиваемая истцом сумма не является неосновательным обогащением, поскольку у ответчика имелись правовые основания на получение денежных средств в качестве оплаты за оборудование, поставленное во исполнение обязательств по контракту.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16036/09 по делу N А12-21078/2008
В передаче дела по иску о взыскании убытков, составляющих стоимость работ по устранению дефектов обработки асфальтобетонного покрытия участков автомобильных дорог, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что ответчик недостатки в разумный срок не устранил.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 16011/09 по делу N А56-23405/03
В передаче дела по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, отказывая в удовлетворении заявления, обоснованно исходил из того, что представленный заявителем акт проверки фактического использования помещения является доказательством, имеющим отношение к обстоятельствам, уже исследованным судом при рассмотрении дела по существу.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 15994/09 по делу N А76-11105/2008-2-469/53
В передаче дела по иску о выселении ответчика из нежилого помещения и взыскании неосновательного обогащения для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-15888/09 по делу N А37-818/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении частично суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению, для пересмотра в порядке надзора отказано, так как обществом соблюдены необходимые условия для применения налоговых вычетов по геологоразведочным работам, а именно: наличие счетов-фактур, фактическая уплата обществом налога на добавленную стоимость поставщику услуг, принятие их на учет.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-15835/09 по делу N А65-24813/2008-СГЗ-25
В передаче дела по заявлению о признании недействительным размещения заказа путем запроса котировок на право заключения государственного контракта и о применении последствий недействительности сделки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-15778/09 по делу N А07-21970/2006
В передаче дела по иску о признании права собственности на квартиры для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как право собственности на спорные квартиры у предприятия не возникло и на момент предъявления иска отсутствовало.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 15739/09 по делу N А63-12644/2008-С6-39
В передаче дела о признании недействительными решения антимонопольного органа и предписания в части для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как антимонопольным органом доказан факт нарушения обществом пункта 1 части 1 статьи 11 ФЗ "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 15704/09 по делу N А74-3112/2007
В передаче дела по иску о взыскании убытков, составляющих ущерб от утраты акций общества, находившихся в доверительном управлении истца, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку передача акций в доверительное управление истцу не повлекла перехода права собственности на них к истцу, в связи с чем суд пришел к правомерному выводу о том, что обществу как доверительному управляющему акциями не причинен реальный ущерб от утраты акций.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 15693/09 по делу N А06-5539/2008
В передаче дела по заявлению о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды пришли к правомерному выводу о том, что антимонопольным органом не доказан факт нарушения обществом пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 15690/09 по делу N А63-1425/2009-С6-39
В передаче дела по заявлению о привлечении предприятия к административной ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, за непредставление в антимонопольный орган сведений (информации) для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суды пришли к правомерному выводу о том, что наличие в действиях предприятия состава вменяемого ему правонарушения не доказано.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-15614/09 по делу N А40-16520/09-109-50
В передаче дела по иску о взыскании неустойки, начисленной в связи с просрочкой исполнения ответчиком обязательств по оплате поставленной продукции, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как обязательства по оплате полученного товара осуществлены покупателем ненадлежащим образом, судами не установлено оснований для уменьшения размера начисленной истцом неустойки.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-15601/09 по делу N А41-27611/2008
В передаче дела по иску об устранении препятствий в пользовании гаражным боксом, заключающихся в прекращении водоснабжения и необеспечении доступа в ремонтный бокс для производства необходимых работ по ремонту и наладке водоснабжения, для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как действия ответчика по перекрытию водоснабжения в спорный гаражный бокс являются незаконными и создающими препятствия обществу в пользовании принадлежащим ему имуществом.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-15535/09 по делу N А40-55554/08-73-173Б
В передаче дела по возражению на отказ конкурсного управляющего во включении в реестр требований кредиторов требований о выплате страхового возмещения по вкладу для пересмотра в порядке надзора отказано, так как суд правомерно квалифицировал совокупность действий, совершенных юридическими и физическими лицами, в том числе заявителем, в условиях неплатежеспособности должника как злоупотребление правом, направленное на нарушение прав и законных интересов других кредиторов должника.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16165/09 по делу N А56-7216/2009
В передаче дела по заявлению о введении в отношении юридического лица процедуры банкротства - наблюдения для пересмотра в порядке надзора судебных актов - отказано, так как неизвещение заявителя о судебном заседании кассационной инстанции не привело к принятию неправильного судебного акта по делу.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-15513/09 по делу N А76-12832/07-6-674/10-548/32-276
В передаче дела по иску о взыскании задолженности по договору подряда для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, частично удовлетворяя иск, обоснованно исходил из суммы задолженности по выполненным работам, установленной на основании строительно-технической экспертизы.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-14513/09 по делу N А03-1885/2009
В передаче дела по заявлению о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как указание в счетах-фактурах организации, которая на момент заключения договора купли-продажи отсутствовала в Едином государственном реестре юридических лиц, свидетельствует о несоответствии этих документов требованиям п. 5 ст. 169 НК РФ, что лишает налогоплательщика права на применение налоговых вычетов по НДС.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-14407/09 по делу N А63-15985/2008
В передаче дела по иску в части расторжения договора купли-продажи недвижимости для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, сделал обоснованный вывод о недоказанности факта оплаты ответчиком приобретенного по указанному договору имущества.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-14053/09 по делу N А32-12386/2009-71/224
В передаче дела по иску о взыскании неустойки для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, дело направлено на рассмотрение в кассационную инстанцию суда для проверки правильности применения норм материального права.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-13787/09 по делу N А40-35701/08-113-304
В передаче дела по иску о понуждении исполнить обязательства по контракту для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как, удовлетворяя иск, суд сделал обоснованный вывод о том, что ответчик не исполнил положение инвестиционного контракта, согласно которому он обязался после ввода объекта в эксплуатацию обеспечить оформление в установленном порядке акта о результатах реализации инвестиционного проекта при условии предоставления инвестором необходимого пакета документов.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-12879/09 по делу N А21-3160/2008
В передаче дела по заявлению о взыскании задолженности по платежам за негативное воздействие на окружающую среду для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя заявление, сделал обоснованный вывод о том, что ответчик является лицом, обязанным вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-12403/09 по делу N А60-41002/2008-С2
В передаче дела по иску о взыскании солидарно суммы предварительной оплаты по договору купли-продажи для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о нарушении ответчиком обязательств по указанному договору, в обеспечение исполнения которых были заключены договоры поручительства.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-11031/09 по делу N А56-34234/2008
В передаче дела по иску о признании недействительной банковской гарантии для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, так как суд, удовлетворяя иск, пришел к обоснованному выводу о том, что при выдаче банковской гарантии изначально отсутствовала ее обеспечительная функция по отношению к основному обязательству, поскольку срок исполнения, на который была выдана банковская гарантия, не соответствовал сроку исполнения обязательства по договору.
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 7797/08 по делу N А33-801/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-17182/08 по делу N А76-18772/2007-4-352/232/36-161/21
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 17136/09 по делу N А36-3885/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 17111/09 по делу N А57-3452/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 17103/09 по делу N А40-85501/08-156-691
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 17091/09 по делу N А48-3685/07-12(3)
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 17088/09 по делу N А65-5035/2009-СГ2-24
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 17084/09 по делу N А56-43094/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-17072/09 по делу N А53-5395/2008-С4-19
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 17071/09 по делу N А33-800/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-17066/09 по делу N А76-14701/2008-1-491
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 17064/09 по делу N А76-13605/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-17062/09 по делу N А60-39430/2008-С7
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 17061/09 по делу N А75-8170/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 17058/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 17055/09 по делу N А79-92/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-17043/09 по делу N А40-46218/08-37-408
"О возвращении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 17028/09 по делу N А78-7049/2008
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 17026/09 по делу N А68-1838/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 17021/09 по делу N А40-83955/08-125-503
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 17005/09 по делу N А17-1872/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-17002/09 N А41-24200/08
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 17000/09 по делу N А40-851/09-2-1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 16999/09 по делу N А41-13282/09
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16989/09 по делу N А40-34976/09-122-166
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16987/09 по делу N А40-7487/08-53-86
"О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16984/09 по делу N А40-68235/07-9-621с
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 16980/09 по делу N А53-16049/2008-С5-34
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 16967/09 по делу N А46-11297/2007
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16957/09 по делу N А73-6694/2009
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16957/09 по делу N А73-6694/2009
"Об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N 16940/09 по делу N А60-626/2009-С1
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16935/09 по делу N А40-94516/08-21-721
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
Определение ВАС РФ от 08.12.2009 N ВАС-16934/09 по делу N А76-16855-4-636/56
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"
© 2011 Электронная библиотека "Судебная система Российской Федерации"
