ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 17 октября 2011 г. N ВАС-13906/11

 

О ПРИНЯТИИ К ПРОИЗВОДСТВУ ЗАЯВЛЕНИЯ

О ПЕРЕСМОТРЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА

 

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Мурина О.Л., рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Томлэнд" (ул. Сенная Курья, 9,, г. Томск, 634028) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Томской области от 03.11.2010 по делу N А67-1177/09, постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.09.2011 по тому же делу,

принятых по иску общества с ограниченной ответственностью "Томский строитель" (ул. Карпова, 23/1, г. Томск) к обществу с ограниченной ответственностью "Томлэнд" о взыскании задолженности по оплате выполненных работ и пеней за просрочку исполнения обязательства, и встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Томлэнд" к обществу с ограниченной ответственностью "Томский строитель" о взыскании пеней за нарушение сроков начала и окончания работ по договору генподряда и убытков

 

установила:

 

заявление о пересмотре в порядке надзора судебных актов подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292 и 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

 

определила:

 

принять заявление общества с ограниченной ответственностью "Томлэнд" от 20.09.2011 без номера о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Томской области от 03.11.2010 по делу N А67-1177/09, постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.09.2011 по тому же делу. Возбудить надзорное производство.

Направить настоящее определение обществу с ограниченной ответственностью "Томлэнд".

 

Судья

О.Л.МУРИНА