ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 11 января 2009 г. N 15253/08

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в составе: председательствующего: Н.И. Локтенко,

судей: Д.И. Дедова, В.Б. Куликовой,

рассмотрев заявление ООО "ЭнергоРесурс" о пересмотре в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 29.08.2008 по делу N А56-12752/2007 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

 

установил:

 

ОАО "Гипросвязь-СПб" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "ЭнергоРесурс" о расторжении договора N 2/Р от 26.06.2006, а также о взыскании убытков, составляющих 8 149 252 рубля авансовых платежей, перечисленных истцом по указанному договору, 180 924 рублей 92 копеек неустойки за просрочку выполнения работ и 378 661 рубля 85 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами.

В ходе судебного разбирательства истец отказался от иска в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 378 661 рубля 85 копеек.

Решением от 07.03.2008 суд исковые требования удовлетворил частично: расторг договор от 26.06.2006 N 2/Р и взыскал с ответчика в пользу истца 5 066 501 рубль убытков и 180 924 рубля неустойки. В остальной части иска отказано. В части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 378 661 рубля производство по делу прекращено.

Постановлением апелляционной инстанции от 30.05.2008 решение от 07.03.2008 в обжалуемой части отменено и в иске отказано.

Постановлением кассационной инстанции от 29.08.2008 постановление апелляционной инстанции от 30.05.2008 отменено и в силе оставлено решение от 07.03.2008.

Суд установил, что между ОАО "Гипросвязь-СПб" (заказчик) и ООО "ЭнергоРесурс" (подрядчик) 26.06.2006 заключен договор N 2/Р, в соответствии с которым подрядчик по заданию заказчика обязался выполнить комплекс работ по устройству вентилируемого фасада здания, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д. 2, а именно - проектные работы с согласованиями и строительно-монтажные работы.

Подпунктом 1.3 договора и приложением N 4 к нему стороны определили срок окончания выполнения работ - 27.10.2006.

Поскольку в установленный срок работы не были выполнены, ОАО "Гипросвязь-СПб" направило ООО "ЭнергоРесурс" претензию от 20.02.2007 N 540/019, в которой установлен новый срок для их завершения.

В связи с тем, что подрядчик не завершил работы и в этот установленный заказчиком срок, последний 02.04.2007 направил требование о расторжении договора.

Оценив представленные документы, суд пришел к выводу о том, что в действиях подрядчика имелась просрочка как промежуточных, так и конечных сроков выполнения работ, что предоставило истцу право на отказ от исполнения договора с требованием возместить убытки.

При таких обстоятельствах суд частично удовлетворил исковые требования.

Рассмотрев заявление ООО "ЭнергоРесурс" и исходя из содержания оспариваемых судебных актов, суд не находит оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации с целью пересмотра судебных актов в порядке надзора.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

 

определил:

 

в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дела N А56-12752/2007 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области для пересмотра в порядке надзора постановления кассационной инстанции от 29.08.2008 отказать.

 

Председательствующий

Н.И.ЛОКТЕНКО

 

Судьи

Д.И.ДЕДОВ

В.Б.КУЛИКОВА