ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 23 июля 2008 г. N 8945/08
ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ
ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации в составе:
председательствующего: Н.И. Локтенко,
судей: Д.И. Дедова,
А.М. Медведевой,
рассмотрев заявление ОАО "Смоленскэнергоремонт" о пересмотре в порядке надзора
решения Арбитражного суда Смоленской области от 26.11.2007 по делу N
А62-3412/2007, постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда от
30.01.2008 и постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа
от 14.04.2008 по тому же делу,
установил:
ОАО "Смоленскэнергоремонт"
обратилось в арбитражный суд Смоленской области с иском к Управлению
муниципального строительства администрации г. Смоленска о взыскании неустойки
по договору подряда от 17.09.2004 в размере 2810111 рублей 27 копеек.
Решением от 26.11.2007 суд, применив
статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, удовлетворил исковые
требования частично: взыскал с ответчика в пользу истца 544194 рубля 21 копейку
процентов за неисполнение денежных обязательств.
Постановлениями апелляционной инстанции
от 30.01.2008 и кассационной инстанции от 14.04.2008 решение от 26.11.2007 оставлено
без изменений.
Суд установил, что в соответствии с
договором подряда от 17.09.2004, заключенного между ОАО "Смоленскэнергоремонт" (подрядчик) и Управлением
муниципального строительства администрации г. Смоленска (заказчик), стороны
установили ответственность заказчика за несвоевременное исполнение обязательств
в виде неустойки в размере 0,1 процента от стоимости подлежащих оплате работ за
каждый день просрочки.
Суд признал доказанным факт ненадлежащего
исполнения заказчиком обязательств по оплате выполненных истцом работ.
В соответствии со статьей 333
Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка
явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить
неустойку.
Суд, оценив представленные документы, пришел
к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения исковых
требований и снизил размер взыскиваемой неустойки ввиду явного несоответствия
заявленной ко взысканию суммы последствиям исполнения
обязательства.
Рассмотрев заявление ОАО "Смоленскэнергоремонт" и исходя из содержания
оспариваемых судебных актов, суд не находит оснований, предусмотренных статьей
304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для передачи дела
в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации с целью пересмотра
судебных актов в порядке надзора.
Учитывая изложенное
и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
определил:
в передаче в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации дела N А62-3412/2007 Арбитражного суда
Смоленской области для пересмотра в порядке надзора решения от 26.11.2007,
постановления апелляционной инстанции от 30.01.2008 и постановления Федерального
арбитражного суда Центрального округа от 14.04.2008 отказать.
Председательствующий
Н.И.ЛОКТЕНКО
Судьи
Д.И.ДЕДОВ
А.М.МЕДВЕДЕВА