||  Судебная система РФ  ||   Документы Верховного суда РФ  ||   Документы Конституционного суда РФ  ||   Документы Высшего арбитражного суда РФ  ||  

||  ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  ||  



 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 19 декабря 2011 г. N ВАС-16418/11

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Тумаркина В.М., судей Зориной М.Г. и Петровой С.М. рассмотрела в судебном заседании заявление закрытого акционерного общества "Распределенная энергетика" (Котельническая наб., д. 17, Москва, 109240; ул. Угрешская, д. 2, стр. 1, Москва, 115088) от 01.12.2011 о пересмотре в порядке надзора решения суда первой инстанции от 18.04.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.09.2011 по делу Арбитражного суда Приморского края N А51-448/2011 по заявлению закрытого акционерного общества "Распределенная энергетика" к открытому акционерному обществу "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ул. Тигровая, д. 19, г. Владивосток, Приморский край, 690091; ул. Станюковича, д. 1, г. Владивосток, Приморский край, 690003) о признании незаконным отказа от исполнения контракта.

Суд

 

установил:

 

общество "Распределенная энергетика" обратилась в Арбитражного суда Приморского края с иском к обществу "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" о признании незаконным отказа от исполнения контракта от 26.01.2009 N 1 на создание источника генерации с хранилищем топлива и распределительных сетей для теплоснабжения и электроснабжения объектов делового центра саммита, первой очереди Дальневосточного Федерального Университета и базы производства и хранения строительных материалов на мысе Поспелова острова Русский в городе Владивосток Приморского края на условиях "под ключ".

Решением суда первой инстанции от 18.04.2011 в удовлетворении заявления отказано.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2011 решение суда первой инстанции отменено, заявление удовлетворено.

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа постановлением от 02.09.2011 постановление суда апелляционной инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил без изменения.

В заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора общество "Распределенная энергетика" просит судебные акты судов первой и кассационной инстанций отменить по мотиву нарушения заказчиком встречных обязательств по контракту, явившихся причиной нарушения сроков исполнения контракта подрядчиком.

Рассмотрев и обсудив доводы, изложенные в заявлении, изучив судебные акты, коллегия судей не усматривает оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для пересмотра оспариваемых судебных актов в порядке надзора.

Как следует из судебных актов, между обществом "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (заказчиком) и обществом "Распределенная энергетика" (подрядчиком) заключен контракт от 26.01.2009 N 1, по условиям которого подрядчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные контрактом, выполнить упомянутые объемы работ в соответствии с федеральной целевой программой "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", а заказчик обязуется принять результат работ и уплатить договорную цену.

Основанием для обращения подрядчика в суд послужил отказ заказчика от исполнения контракта, вследствие нарушения подрядчиком сроков его исполнения.

Доводы, приведенные в заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора, являлись предметом рассмотрения в судах, где получили оценку и были признаны судами первой и кассационной инстанций необоснованными.

Такие доводы ввиду своей направленности на переоценку фактических обстоятельств в силу положений статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут служить основанием для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра оспариваемых судебных актов в порядке надзора.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

 

определил:

 

в передаче дела N А51-448/2011 Арбитражного суда Приморского края в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения суда первой инстанции от 18.04.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.09.2011 отказать.

 

Председательствующий судья

В.М.ТУМАРКИН

 

Судья

М.Г.ЗОРИНА

 

Судья

С.М.ПЕТРОВА

 

 




Электронная библиотека "Судебная система РФ" содержит все документы Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ.
Бесплатный круглосуточный доступ к библиотеке, быстрый и удобный поиск.


Яндекс цитирования


© 2011 Электронная библиотека "Судебная система Российской Федерации"