||  Судебная система РФ  ||   Документы Верховного суда РФ  ||   Документы Конституционного суда РФ  ||   Документы Высшего арбитражного суда РФ  ||  

||  ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  ||  



 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 5 октября 2011 г. N ВАС-12438/11

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи В.М. Тумаркина, судей Е.Н. Зарубиной, С.М. Петровой рассмотрела в судебном заседании заявление Мэрии города Элисты (ул. Ленина, д. 249, г. Элиста, 358000) от 27.08.2011 о пересмотре в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.07.2011 по делу N А22-1399/2010 Арбитражного суда Республики Калмыкия по иску Мэрии города Элисты к обществу с ограниченной ответственностью "Кварц" (ул. Ленина, д. 262, г. Элиста, 358000) о расторжении муниципального контракта от 11.03.2008 N 01-08-108-715-ОА-Р и взыскании 21 385 684 рублей 11 копеек неосвоенных денежных средств и 1 270 666 рублей 06 копеек договорной неустойки.

Другие лица, участвующие в деле: муниципальное казенное унитарное предприятие "Дирекция Заказчика - застройщика строительства города Элисты".

Суд

 

установил:

 

Мэрия города Элисты обратилась в арбитражный суд с иском к обществу о расторжении муниципального контракта, взыскании неосвоенных денежных средств и договорной неустойки по мотиву неисполнения обществом обязанностей по завершению строительно-монтажных работ и сдаче объекта в установленный контрактом срок.

Решением суда первой инстанции от 10.02.2011 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2011 решение суда первой инстанции частично отменено, муниципальный контракт расторгнут, с общества взыскана сумма задолженности.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановлением от 27.07.2011 постановление суда апелляционной инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил без изменения.

В заявлении от 27.08.2011 мэрией ставится вопрос о пересмотре в порядке надзора постановления суда кассационной инстанции как принятого с нарушением норм материального права.

Рассмотрев и обсудив доводы, изложенные в заявлении, исходя из содержания судебных актов, коллегия судей предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для пересмотра оспариваемых судебных актов в порядке надзора не установила.

По условиям муниципального контракта для надлежащего выполнения работ заказчик обязан предоставить подрядчику необходимую для ведения этих работ документацию, передать подрядчику в 10-дневный срок с даты подписания контракта рабочую документацию по объекту.

Судами установлено, что в результате нарушения мэрией срока предоставления обществу документации срок исполнения обязательств общества увеличился на соответствующее количество дней просрочки.

По указанным обстоятельствам судами первой и кассационной инстанций в удовлетворении исковых требований отказано.

Поскольку на момент обращения мэрии с иском и на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции срок исполнения обязательств общества не наступил, у судов оснований для удовлетворения иска не имелось.

Доводам мэрии о невозможности в любом случае своевременного выполнения работ дана оценка как не основанной на доказательствах.

К компетенции суда надзорной инстанции не относится установление и оценка фактических обстоятельств, поэтому дело не подлежит пересмотру в порядке надзора.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

 

определил:

 

в передаче дела N А22-1399/2010 Арбитражного суда Республики Калмыкия в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.07.2011 отказать.

 

Председательствующий судья

В.М.ТУМАРКИН

 

Судья

Е.Н.ЗАРУБИНА

 

Судья

С.М.ПЕТРОВА

 

 




Электронная библиотека "Судебная система РФ" содержит все документы Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ.
Бесплатный круглосуточный доступ к библиотеке, быстрый и удобный поиск.


Яндекс цитирования


© 2011 Электронная библиотека "Судебная система Российской Федерации"