||  Судебная система РФ  ||   Документы Верховного суда РФ  ||   Документы Конституционного суда РФ  ||   Документы Высшего арбитражного суда РФ  ||  

||  ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  ||  



 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 27 сентября 2010 г. N ВАС-13042/10

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Марамышкиной И.М., судей Бондаренко С.П., Прониной М.В., рассмотрела в судебном заседании заявление Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 30.08.2010 N 28/2658 о пересмотре в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 01.07.2010 по делу N А55-28016/2009 Арбитражного суда Самарской области

по иску Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области к открытому акционерному обществу "Дорожный проектно-изыскательский институт" (г. Санкт-Петербург) о расторжении государственного контракта и взыскании 353 950 рублей 65 копеек пеней за нарушение срока сдачи работ,

и встречному иску открытого акционерного общества "Дорожный проектно-изыскательский институт" к Министерству транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области о взыскании 2 908 283 рублей 46 копеек задолженности по государственному контракту от 14.09.2007 N 152/43 и пеней за просрочку платежа в сумме 326 309 рублей 46 копеек (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд

 

установил:

 

решением Арбитражного суда Самарской области от 30.12.2009, оставленным в силе постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2010, иск Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (далее - министерство) удовлетворен частично: с ОАО "Дорпроект" в пользу министерства взыскана неустойка в размере 100 000 рублей; расторгнут государственный контракт от 14.09.2007 N 152/43. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.

В удовлетворении встречных исковых требований отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 01.07.2010 решение суда первой инстанции от 30.12.2009 и постановление суда апелляционной инстанции от 24.03.2010 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

В заявлении о пересмотре постановления суда кассационной инстанции в порядке надзора Министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области указывает на неправильное применение судом норм материального права.

Изучив материалы надзорного производства, коллегиальный состав судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации пришел к выводу об отсутствии предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В ходе рассмотрения кассационной жалобы ответчика на решение суда первой и постановление суда апелляционной инстанций в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Федеральный арбитражный суд Поволжского округа пришел к выводу о несоответствии содержащихся в указанных судебных актах выводов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам и неправильном применении норм материального права. Обжалуемые судебные акты признаны недостаточно обоснованными. При указанных обстоятельствах суд, руководствуясь частью 1 статьи 288 и пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отменил упомянутые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

Основания для переоценки вывода суда кассационной инстанции отсутствуют.

Доводы в обоснование своей правовой позиции заявитель вправе изложить при рассмотрении дела по существу в суде первой инстанции.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

 

определил:

 

в передаче дела N А55-28016/2009 Арбитражного суда Самарской области в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 01.07.2010 отказать.

 

Председательствующий судья

И.М.МАРАМЫШКИНА

 

Судья

С.П.БОНДАРЕНКО

 

Судья

М.В.ПРОНИНА

 

 




Электронная библиотека "Судебная система РФ" содержит все документы Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ.
Бесплатный круглосуточный доступ к библиотеке, быстрый и удобный поиск.


Яндекс цитирования


© 2011 Электронная библиотека "Судебная система Российской Федерации"