||  Судебная система РФ  ||   Документы Верховного суда РФ  ||   Документы Конституционного суда РФ  ||   Документы Высшего арбитражного суда РФ  ||  

||  ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  ||  



 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 5 августа 2010 г. N ВАС-10453/10

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи О.М. Козырь, судей Е.Е. Борисовой, И.И. Полубениной рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "ТрансЕвропа-Информ", г. Калининград о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Калининградской области от 30.11.2009 по делу N А21-7204/2009, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.06.2010 по тому же делу по иску Администрации городского округа "Город Калининград" к обществу с ограниченной ответственностью "ТрансЕвропа-Информ" об обязании освободить земельный участок.

Суд

 

установил:

 

Администрация городского округа "Город Калининград" (далее - Администрация) обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ТрансЕвропа-Информ" (далее - ООО "ТрансЕвропа-Информ") об обязании освободить территорию площадью 3 600 кв. м, расположенную по адресу: г. Калининград, ул. Яблочная, посредством демонтажа и вывоза одноэтажного строения из металлического профиля площадью 864 кв. м, используемого под складские помещения, металлического строения площадью 18 кв. м, используемого под офисное помещение, и металлического строения площадью 6 кв. м, используемого под сторожку, ограждения (забора из металлического профиля), установленного вдоль западной, северной и восточной сторон ранее предварительно согласованного места размещения объекта, а также забора из железобетонных секций, установленного с южной стороны, и привести территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу.

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 30.11.2009 исковые требования удовлетворены.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2010 решение от 30.11.2009 оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.06.2010 названные судебные акты оставлены без изменения.

Суд установил, что Постановлением мэра города Калининграда от 22.08.2005 N 3574 ООО "ТрансЕвропа-Информ" предварительно согласовано место размещения производственно-складской базы по ул. Яблочной в Московском районе города Калининграда. Пунктом 3 постановления ООО "ТрансЕвропа-Информ" предписано получить акт и схему, архитектурно-планировочное задание, оформить договор предварительного согласования места размещения объекта, разработать и согласовать проектную документацию на строительство объекта.

Постановлением мэра города Калининграда от 05.09.2006 N 2059 срок действия постановления от 22.08.2005 N 3574 продлен до 22.08.2007.

Между мэрией города Калининграда и ООО "ТрансЕвропа-Информ" (арендатор) на основании постановления мэра города Калининграда от 05.09.2006 N 2059 заключен договор аренды земельного участка от 24.10.2006 N 008264-в.

Согласно пункту 1.3 договора земельный участок предоставляется для предварительного согласования места размещения производственно-складской базы. В соответствии с пунктом 3.2.1 договора земельный участок не может быть использован для проведения строительных работ.

Постановлением мэра города Калининграда от 07.09.2007 N 2097 срок действия постановления от 22.08.2005 N 3574 продлен до 22.08.2008.

Актам проверки использования земельного участка от 19.11.2008 N 433 и от 19.05.2009 N 130, проведенной Комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации, установлено, что ООО "ТрансЕвропа-Информ" возвело на спорном земельном участке здания и строения и использует их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. ООО "ТрансЕвропа-Информ" было предложено освободить спорный земельный участок от зданий и строений, что выполнено не было.

Постановлением главы Администрации от 15.07.2009 N 1220 признаны утратившими силу постановление мэра города Калининграда от 22.08.2005 N 3574 и постановления мэра города Калининграда от 05.09.2006 N 2059 и от 07.09.2007 N 2097.

При таких обстоятельствах, установив, что земельный участок используется ООО "ТрансЕвропа-Информ" в нарушение условий договора, занят самовольно возведенными им строениями, на которые у него отсутствуют правоустанавливающие документы, суд на основании статьи 304 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворил заявленные требования.

Согласно части 4 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело может быть передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при наличии оснований, установленных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу, являются:

1) нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права;

2) нарушение права и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, международным договорам Российской Федерации;

3) нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных публичных интересов.

Изучив содержащиеся в заявлении доводы и принятые по делу судебные акты, коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации пришла к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по которым дело может быть передано на рассмотрение в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Доводы заявителя, изложенные в заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора, были предметом исследования в судах нижестоящих инстанций и им дана соответствующая оценка.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

 

определил:

 

в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дела N А21-7204/2009 Арбитражного суда Калининградской области для пересмотра в порядке надзора решения от 30.11.2009, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.06.2010 по тому же делу отказать.

 

Председательствующий судья

О.М.КОЗЫРЬ

 

Судья

Е.Е.БОРИСОВА

 

Судья

И.И.ПОЛУБЕНИНА

 

 




Электронная библиотека "Судебная система РФ" содержит все документы Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ.
Бесплатный круглосуточный доступ к библиотеке, быстрый и удобный поиск.


Яндекс цитирования


© 2011 Электронная библиотека "Судебная система Российской Федерации"