||  Судебная система РФ  ||   Документы Верховного суда РФ  ||   Документы Конституционного суда РФ  ||   Документы Высшего арбитражного суда РФ  ||  

||  ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  ||  



 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 14 января 2010 г. N ВАС-17421/09

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: председательствующего судьи: Н.И. Локтенко, судей: В.Б. Куликовой, Г.Г. Поповой рассмотрела в судебном заседании заявление ООО "Буровая компания "Евразия" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.03.2009 по делу N А75-1075/2009, постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.09.2009 по тому же делу

по иску ООО "РН - Юганскнефтегаз", г. Когалым

к ООО "Буровая компания "Евразия", г. Нефтеюганск (далее ООО "Евразия")

о взыскании 669 005 рублей

Суд

 

установил:

 

ООО "РН-Юганскнефтегаз" обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к ООО "Евразия" о взыскании 669 005 рублей 09 копеек неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда от 06.02.2007 N 238/07.

Решением от 30.03.2009 в пользу ООО "РН-Юганскнефтегаз" с ООО "Евразия" взыскано 200 000 рублей неустойки, в остальной части иска отказано.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2009 решение от 30.03.2009 оставлено без изменений.

Постановлением Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.09.2009 решение от 30.03.2009 и постановление от 24.06.2009 оставлены без изменений.

Суд установил, что между ООО "РН-Юганскнефтегаз" (заказчик) и ООО "Евразия" (подрядчик) заключен договор подряда от 06.02.2007 N 238/07 на выполнение работ по вышкостроению и бурению скважин куста N 255 Приобского месторождения.

При рассмотрении дела суд установил, что договором определен срок выполнения работ по бурению скважины N 6452 куста N 255 Приобского месторождения: начало работ - 14.02.2008, окончание работ - 05.03.2008.

Судом рассмотрен и признан недоказанным довод заявителя о том, что задержка исполнения обязательства произошла по вине заказчика.

При таких обстоятельствах суд, уменьшив подлежащую взысканию с ответчика неустойку в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, частично удовлетворил заявленные требования.

Довод ООО "Евразия" о неправильном применении судами пункта 10.2 договора от 06.02.2007 N 238/07 в связи с не установлением сроков окончательной сдачи результатов работ был исследован в суде апелляционной и кассационной инстанций и отклонен ими.

Заявитель оспаривает фактические обстоятельства дела, что не является основанием для пересмотра судебных актов в порядке надзора

Из представленных материалов не усматривается наличие оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для рассмотрения дела в порядке надзора Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Учитывая изложенное, и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

 

определил:

 

в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дела N А75-1075/2009 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для пересмотра в порядке надзора решения от 30.03.2009, постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.09.2009 по тому же делу отказать.

 

Председательствующий судья

Н.И.ЛОКТЕНКО

 

Судья

В.Б.КУЛИКОВА

 

Судья

Г.Г.ПОПОВА

 

 




Электронная библиотека "Судебная система РФ" содержит все документы Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ.
Бесплатный круглосуточный доступ к библиотеке, быстрый и удобный поиск.


Яндекс цитирования


© 2011 Электронная библиотека "Судебная система Российской Федерации"