ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 4 декабря 2009 г. N ВАС-13043/09
ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ
ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в составе: председательствующего судьи: Н.И. Локтенко, судей: В.Б. Куликовой, Г.Г.
Поповой рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной
ответственностью "Гранд Байкал" о пересмотре в порядке надзора
постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2009 по делу
N А19-4403/08-7 Арбитражного суда Иркутской области и постановления
Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 04.08.2009 по тому
же делу
по иску общества с ограниченной
ответственностью "Строительно-проектное бюро "Ойкос"
(далее - ООО СПБ "Ойкос")
к обществу с ограниченной
ответственностью "Гранд-Байкал" (далее - ООО
"Гранд-Байкал")
о взыскании задолженности по договору
подряда от 10.02.2006 в размере 4.721.726 рублей 73 копеек
Суд
установил:
ООО СПБ "Ойкос"
обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к ООО
"Гранд-Байкал" о взыскании задолженности по договору подряда от
10.02.2006 в размере 4.721.726 рублей 73 копеек (с учетом уточненных
требований).
ООО "Гранд Байкал" заявлены
встречные исковые требования о взыскании пени за нарушение сроков выполнения
подрядных работ в сумме 1.590.623 рублей.
Решением Арбитражного суда Иркутской
области от 01.08.2008, оставленным без изменения постановлением Четвертого
арбитражного апелляционного суда от 25.09.2008 исковые требования ООО СПБ
"Ойкос" удовлетворены частично в сумме
1.134.583 рублей 30 копеек. Встречные исковые требования удовлетворены
частично, с ООО СПБ "Ойкос" в пользу ООО "Гранд Байкал" взыскана сумма 300.000 рублей
пени.
Постановлением Федерального арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа от 01.12.2008 решение от 01.08.2008 и
постановление от 25.09.2008 отменены в части взыскания по встречному исковому
заявлению с ООО СПБ "Ойкос" в пользу ООО "Гранд Байкал" 300.000 рублей пени и дело в
этой части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской
области. В остальной части судебные акты оставлены без изменений.
Решением Арбитражного суда Иркутской
области от 03.03.2009 встречные исковые требования ООО "Гранд Байкал"
удовлетворены частично в размере 300.000 рублей.
Постановлением Четвертого арбитражного
апелляционного суда от 28.05.2009 решение от 03.03.2009 отменено. В
удовлетворении встречного иска ООО "Гранд
Байкал" отказано.
Постановлением Федерального арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа от 04.08.2009 постановление от 28.05.2009
оставлено без изменений.
При разрешении спора суд установил, что
сторонами ни в договоре подряда от 10.02.2006, ни в дополнительном соглашении к
нему от 01.03.2006 не установлен порядок начисления пени за просрочку
выполнения работ.
Суд пришел к выводу об отсутствии
оснований для удовлетворения встречного иска, в связи с недоказанностью ООО
"Гранд Байкал" факта неисполнения ООО СПБ "Ойкос"
денежных обязательств, и ссылаясь на статьи 330, 333,
702 Гражданского кодекса Российской Федерации, отказал в удовлетворении
заявленных требований.
Из материалов дела и доводов заявителя не
усматривается наличие оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации для рассмотрения дела в порядке
надзора Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Учитывая изложенное,
и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
определил:
в передаче в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации дела N А19-4403/08 Арбитражного суда Иркутской
области для пересмотра в порядке надзора постановления Четвертого арбитражного
апелляционного суда от 28.05.2009 и постановления Федерального арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа от 04.08.2009 по тому же делу отказать.
Председательствующий судья
Н.И.ЛОКТЕНКО
Судья
В.Б.КУЛИКОВА
Судья
Г.Г.ПОПОВА