||  Судебная система РФ  ||   Документы Верховного суда РФ  ||   Документы Конституционного суда РФ  ||   Документы Высшего арбитражного суда РФ  ||  

||  ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  ||  



 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 23 октября 2009 г. N ВАС-13591/09

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Н.И. Локтенко, судей В.Б. Куликовой, Г.Г. Поповой рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "БалтСтройИнвестПроект" (г. Санкт-Петербург) от 30.09.2009 о пересмотре в порядке надзора решения от 18.12.2008, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.06.2009 по делу Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области N А56-16856/2008 по иску закрытого акционерного общества "ГРСП "Магнит" (г. Санкт-Петербург) к обществу с ограниченной ответственностью "БалтСтройИнвестПроект" (г. Санкт-Петербург) о взыскании 1 307 111 руб. задолженности и неустойки.

Суд

 

установил:

 

ЗАО "ГРСП "Магнит" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "БалтСтройИнвестПроект" о взыскании 461 567 руб. задолженности по оплате основных работ, 845 544 руб. задолженности по оплате дополнительных работ, 283 592 руб. 08 коп. пеней по договору подряда от 29.11.2006 N 1/11 (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

ООО "БалтСтройИнвестПроект" предъявило встречный иск о взыскании с ЗАО "ГРСП "Магнит" 341 834 руб. неосвоенного аванса, 241 307 руб. задолженности по оплате услуг башенного крана и 93 542 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.12.2008 первоначальные исковые требования удовлетворены.

Встречные исковые требования удовлетворены в части взыскания с ЗАО "ГРСП "Магнит" в пользу ООО "БалтСтройИнвестПроект" 241 307 руб. задолженности и 31 628 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. В остальной части встречного иска отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2009 решение от 18.12.2008 оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.06.2009 указанные выше судебные акты оставлены без изменения.

Судом установлено, что между ООО "БалтСтройИнвестПроект" (генподрядчик) и ЗАО "ГРСП "Магнит" (подрядчик) 29.11.2006 заключен договор подряда N 1/11 на подготовку строительной площадки и устройство фундаментов 35-квартирного жилого дома, в соответствии с условиями которого подрядчик обязался в установленный срок по заданию генподрядчика в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией произвести усиление фундаментов 35-квартирного жилого дома по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 33, а генподрядчик - создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

ООО "БалтСтройИнвестПроект" платежным поручением от 20.02.2007 N 35 перечислило на расчетный счет подрядчика аванс в размере 500 000 руб.

В ходе работ по усилению фундаментов выяснилась необходимость проведения дополнительных работ, перечень которых приведен в подписанном сторонами акте от 22.05.2007. Впоследствии производство работ было приостановлено подрядчиком.

Поскольку задолженность по оплате принятых работ ответчиком не оплачена, ЗАО "ГРСП "Магнит" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В обоснование встречного иска ООО "БалтСтройИнвестПроект" указало, что ЗАО "ГРСП "Магнит" не выполнило свои обязательства по оплате услуг башенного крана и потребленной этим краном электроэнергии, а также не освоило 341 834 руб. перечисленного аванса.

Всесторонне изучив и оценив представленные сторонами доказательства, в соответствии со статьями 740, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд установил факт выполнения и сдачи подрядчиком генподрядчику основных работ стоимостью 961 567 руб., а также то, что подрядчик полностью выполнил согласованные дополнительные работы, и пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения первоначального иска и о необоснованности встречного иска ООО "БалтСтройИнвестПроект" в части требований о взыскании с ЗАО "ГРСП "Магнит" неосвоенной части перечисленного аванса и процентов за пользование этими денежными средствами.

ЗАО "ГРСП "Магнит" признало встречное требование о взыскании задолженности по оплате услуг башенного крана, и суд взыскал с него 241 307 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами.

Доводы заявителя были предметом рассмотрения судов предыдущих инстанций и им дана надлежащая оценка.

Заявитель оспаривает фактические обстоятельства дела и его доводы направлены на переоценку выводов суда, что не является основанием, установленным статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для рассмотрения дела в порядке надзора Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

 

определил:

 

в передаче дела N А56-16856/2008 Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения от 18.12.2008, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 30.06.2009 отказать.

 

Председательствующий судья

Н.И.ЛОКТЕНКО

 

Судья

В.Б.КУЛИКОВА

 

Судья

Г.Г.ПОПОВА

 

 




Электронная библиотека "Судебная система РФ" содержит все документы Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ.
Бесплатный круглосуточный доступ к библиотеке, быстрый и удобный поиск.


Яндекс цитирования


© 2011 Электронная библиотека "Судебная система Российской Федерации"