ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 22 октября 2009 г. N ВАС-13043/09
ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ДЕЛА
Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в составе: председательствующего судьи: Н.И. Локтенко,
судей: Куликовой В.Б., Поповой Г.Г.
рассмотрела в судебном заседании
заявление общества с ограниченной ответственностью "Гранд Байкал" о
пересмотре в порядке надзора постановления Четвертого арбитражного
апелляционного суда от 28.05.2009 по делу N А19-4403/08-7 Арбитражного суда
Иркутской области и постановления Федерального арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа от 04.08.2009 по тому же делу,
по иску ООО СПБ
"Ойкос", г. Иркутск
к ООО "Гранд Байкал", г.
Иркутск
о взыскании задолженности по договору
подряда от 10.02.2006 в размере 4.721.726 рублей 73 копеек.
ООО "Гранд Байкал" заявлены
встречные исковые требования о взыскании пени за нарушение сроков выполнения
подрядных работ в сумме 1.590.623 рублей.
Суд
установил:
ООО СПБ "Ойкос"
обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском, уточненным в порядке
статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о
взыскании с ООО "Гранд-Байкал" задолженности по договору подряда от
10.02.2006 в размере 4.721.726 рублей 73 копеек.
ООО "Гранд Байкал" заявлены
встречные исковые требования о взыскании пени за нарушение сроков выполнения
подрядных работ в сумме 1.590.623 рублей.
Решением Арбитражного суда Иркутской
области от 01.08.2008, оставленным без изменения постановлением Четвертого
арбитражного апелляционного суда от 25.09.2008 исковые требования ООО СПБ
"Ойкос" удовлетворены частично в сумме
1.134.583 рублей 30 копеек. Встречные исковые требования удовлетворены
частично, с ООО СПБ "Ойкос" в пользу ООО "Гранд Байкал" взыскана сумма 300.000 рублей
пени.
Постановлением Федерального арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа от 1 декабря 2008 года решение от 1 августа
2008 года и постановление от 25 сентября 2008 года отменены в части взыскания
по встречному исковому заявлению с ООО СПБ "Ойкос"
в пользу
ООО "Гранд Байкал" 300.000
рублей пени и дело направлено на новое рассмотрение.
Решением Арбитражного суда Иркутской
области от 03.03.2009 встречные исковые требования ООО "Гранд Байкал"
удовлетворены частично в размере 300.000 рублей.
Постановлением Четвертого арбитражного
апелляционного суда от 28.05.2009 решение от 03.03.2009 отменено. В
удовлетворении встречного иска ООО "Гранд
Байкал" отказано.
Постановлением Федерального арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа от 04.08.2009 постановление от 28.05.2009
оставлено без изменений.
Для решения вопроса о наличии оснований
для пересмотра названных судебных актов в порядке надзора необходимо
истребовать дело из арбитражного суда, рассмотревшего спор по существу.
Руководствуясь частью 3 статьи 299
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
определил:
истребовать из Арбитражного суда
Иркутской области дело N А19-4403/08-7 по иску ООО СПБ
"Ойкос", г. Иркутск к ООО "Гранд
Байкал", г. Иркутск о взыскании задолженности по договору подряда от
10.02.2006 в размере 4.721.726 рублей 73 копеек.
Председательствующий
Н.И.ЛОКТЕНКО
Судьи
В.Б.КУЛИКОВА
Г.Г.ПОПОВА