||  Судебная система РФ  ||   Документы Верховного суда РФ  ||   Документы Конституционного суда РФ  ||   Документы Высшего арбитражного суда РФ  ||  

||  ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  ||  



 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 24 марта 2009 г. N ВАС-2816/09

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Локтенко Н.И., судей Дедова Д.И., Куликовой В.Б. рассмотрела в судебном заседании заявление ООО "Вилия", г. Санкт-Петербург о пересмотре в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.11.2008 по делу Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области N А56-16971/2007 по иску ООО "Вилия", г. Санкт-Петербург к ООО "Лента", г. Санкт-Петербург о взыскании неустойки, предусмотренной договором генерального подряда от 18.10.2004 N 13 в размере 4 320 000 рублей за просрочку исполнения обязанности по передаче строительной площадки за период с 22.10.2004 по 16.03.2006 и 20 355 273 рублей за просрочку исполнения обязанности по передаче проектно - сметной документации за период с 16.03.2005 по 20.10.2005.

Суд

 

установил:

 

решением от 05.12.2007 в иске отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2008 решение от 05.12.2007 отменено, иск удовлетворен.

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.06.2008 постановление от 24.03.2008 в части взыскания с ООО "Лента" в пользу ООО "Вилия" 24 675 273 рублей неустойки отменено, дело в этой части направлено на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, в остальной части постановление от 24.03.2008 оставлено без изменения.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2008 с ООО "Лента" в пользу ООО "Вилия" взыскано 20 000 000 рублей неустойки в остальной части иска отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.11.2008 постановление от 31.07.2008 в части взыскания неустойки изменено и в пользу ООО "Вилия" взыскано 2 000 000 рублей неустойки.

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Суд, оценив представленные документы, пришел к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения исковых требований и снизил размер взыскиваемой неустойки ввиду явного несоответствия заявленной ко взысканию суммы последствиям исполнения обязательства.

Рассмотрев заявление ООО "Вилия" и исходя из содержания оспариваемых судебных актов, суд не находит оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации с целью пересмотра судебных актов в порядке надзора.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

 

определил:

 

в передаче дела N А56-16971/2007 Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.11.2008 отказать.

 

Председательствующий судья

ЛОКТЕНКО Н.И.

 

Судья

ДЕДОВ Д.И.

 

Судья

КУЛИКОВА В.Б.

 

 




Электронная библиотека "Судебная система РФ" содержит все документы Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ.
Бесплатный круглосуточный доступ к библиотеке, быстрый и удобный поиск.


Яндекс цитирования


© 2011 Электронная библиотека "Судебная система Российской Федерации"