||  Судебная система РФ  ||   Документы Верховного суда РФ  ||   Документы Конституционного суда РФ  ||   Документы Высшего арбитражного суда РФ  ||  

||  ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  ||  



 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 16 января 2009 г. N 17337/08

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в составе: председательствующего судьи: Н.И. Локтенко,

судей: Д.И. Дедова, В.Б. Куликовой,

рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Бизнес Вектор" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Орловской области от 01.08.2008 по делу N А48-1240/08-12 и постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2008 по тому же делу,

 

установил:

 

ООО "Бизнес Вектор" обратилось в Арбитражный суд Курской области с иском к ЗАО "Корпорация ГРИНН" о взыскании 2 240 720 руб. 70 коп. основного долга и 1571998 руб. 90 коп. неустойки по договору.

ЗАО "Корпорация ГРИНН" обратилось в Арбитражный суд Курской области со встречным иском о взыскании с ООО "Бизнес Вектор" 1 277 905 руб. 42 коп. неустойки по договору за несвоевременное выполнение работ по договору от 24.07.2007 N 8 и 2 203 826 руб. 49 коп., составляющих стоимость материала, переданного подрядчику для выполнения работ.

Решением Арбитражного суда Орловской области от 01.08.2008 исковые требования ООО "Бизнес Вектор" удовлетворены в части взыскания 2 240 720 руб. 70 коп. задолженности и 300 000 руб. неустойки, сниженной в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. В остальной части иска отказано. В удовлетворении встречных исковых требований ЗАО "Корпорация ГРИНН" отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2008 решение от 01.08.2008 оставлено без изменения.

В кассационном порядке законность и обоснованность принятых актов не пересматривались.

Суд установил, что между сторонами заключен договор от 24.07.2007 N 8, согласно которому ООО "Бизнес Вектор" (подрядчик) обязалось выполнить по заданию ЗАО "Корпорация ГРИНН" работы по устройству асфальтобетонного покрытия производственной площадки в объеме 16 924 кв. м на объекте "Гипермаркет" с парковкой автотранспорта, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 250, из материалов подрядчика и материала заказчика (щебень), механизмами подрядчика, а заказчик обязался принять выполненные работы по установленной форме и оплатить.

Суд установил факт выполнения истцом работ по спорному договору в полном объеме и удовлетворил исковые требования ООО "Бизнес Вектор" в этой части.

Требование в части взыскания неустойки суд признал обоснованным, установив, что ответчик обязательства по оплате выполненных работ своевременно не исполнил, однако оценивая в совокупности сумму задолженности, период просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, размер процента предъявленной ко взысканию неустойки, снизил размер неустойки до 300 000 руб.

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Доводы заявителя направлены на переоценку выводов суда, что не является основанием, установленным статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для рассмотрения дела в порядке надзора Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

 

определил:

 

в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дела N А48-1240/08-12 Арбитражного суда Орловской области для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда от 01.08.2008 и постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2008 по тому же делу отказать.

 

Председательствующий судья

Н.И.ЛОКТЕНКО

 

Судьи

Д.И.ДЕДОВ

В.Б.КУЛИКОВА

 

 




Электронная библиотека "Судебная система РФ" содержит все документы Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ.
Бесплатный круглосуточный доступ к библиотеке, быстрый и удобный поиск.


Яндекс цитирования


© 2011 Электронная библиотека "Судебная система Российской Федерации"