||  Судебная система РФ  ||   Документы Верховного суда РФ  ||   Документы Конституционного суда РФ  ||   Документы Высшего арбитражного суда РФ  ||  

||  ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  ||  



 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 11 января 2009 г. N 15253/08

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в составе: председательствующего: Н.И. Локтенко,

судей: Д.И. Дедова, В.Б. Куликовой,

рассмотрев заявление ООО "ЭнергоРесурс" о пересмотре в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 29.08.2008 по делу N А56-12752/2007 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

 

установил:

 

ОАО "Гипросвязь-СПб" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "ЭнергоРесурс" о расторжении договора N 2/Р от 26.06.2006, а также о взыскании убытков, составляющих 8 149 252 рубля авансовых платежей, перечисленных истцом по указанному договору, 180 924 рублей 92 копеек неустойки за просрочку выполнения работ и 378 661 рубля 85 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами.

В ходе судебного разбирательства истец отказался от иска в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 378 661 рубля 85 копеек.

Решением от 07.03.2008 суд исковые требования удовлетворил частично: расторг договор от 26.06.2006 N 2/Р и взыскал с ответчика в пользу истца 5 066 501 рубль убытков и 180 924 рубля неустойки. В остальной части иска отказано. В части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 378 661 рубля производство по делу прекращено.

Постановлением апелляционной инстанции от 30.05.2008 решение от 07.03.2008 в обжалуемой части отменено и в иске отказано.

Постановлением кассационной инстанции от 29.08.2008 постановление апелляционной инстанции от 30.05.2008 отменено и в силе оставлено решение от 07.03.2008.

Суд установил, что между ОАО "Гипросвязь-СПб" (заказчик) и ООО "ЭнергоРесурс" (подрядчик) 26.06.2006 заключен договор N 2/Р, в соответствии с которым подрядчик по заданию заказчика обязался выполнить комплекс работ по устройству вентилируемого фасада здания, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д. 2, а именно - проектные работы с согласованиями и строительно-монтажные работы.

Подпунктом 1.3 договора и приложением N 4 к нему стороны определили срок окончания выполнения работ - 27.10.2006.

Поскольку в установленный срок работы не были выполнены, ОАО "Гипросвязь-СПб" направило ООО "ЭнергоРесурс" претензию от 20.02.2007 N 540/019, в которой установлен новый срок для их завершения.

В связи с тем, что подрядчик не завершил работы и в этот установленный заказчиком срок, последний 02.04.2007 направил требование о расторжении договора.

Оценив представленные документы, суд пришел к выводу о том, что в действиях подрядчика имелась просрочка как промежуточных, так и конечных сроков выполнения работ, что предоставило истцу право на отказ от исполнения договора с требованием возместить убытки.

При таких обстоятельствах суд частично удовлетворил исковые требования.

Рассмотрев заявление ООО "ЭнергоРесурс" и исходя из содержания оспариваемых судебных актов, суд не находит оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации с целью пересмотра судебных актов в порядке надзора.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

 

определил:

 

в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дела N А56-12752/2007 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области для пересмотра в порядке надзора постановления кассационной инстанции от 29.08.2008 отказать.

 

Председательствующий

Н.И.ЛОКТЕНКО

 

Судьи

Д.И.ДЕДОВ

В.Б.КУЛИКОВА

 

 




Электронная библиотека "Судебная система РФ" содержит все документы Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ.
Бесплатный круглосуточный доступ к библиотеке, быстрый и удобный поиск.


Яндекс цитирования


© 2011 Электронная библиотека "Судебная система Российской Федерации"