||  Судебная система РФ  ||   Документы Верховного суда РФ  ||   Документы Конституционного суда РФ  ||   Документы Высшего арбитражного суда РФ  ||  

||  ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  ||  



 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 8 июня 2007 г. N 6796/07

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в составе:

председательствующего: Н.В. Осиповой,

судей: А.С. Козловой, Е.М. Моисеевой

рассмотрел в судебном заседании заявление ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" (истца) о пересмотре в порядке надзора решения от 27.06.2006 по делу N А82-10002/2005-4 Арбитражного суда Ярославской области, постановления Второго арбитражного апелляционного суда от 10.11.2006 и постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по тому же делу,

 

установил:

 

ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с иском к ОАО "Ярославнефтехимстрой" о взыскании 15917938 рублей неустойки за нарушение сроков окончания работ по договору подряда от 22.08.2003 N 115 ЯЭ-00/2067-03.

Решением от 27.06.2006 арбитражный суд в иске отказал.

Апелляционная инстанция постановлением от 10.11.2006 и кассационная инстанция постановлением от 26.02.2007 принятое решение оставили без изменения.

Разрешая спор, суд установил, что соглашением от 01.09.2004 стороны внесли изменение в условие договора о сроке окончания подрядных работ. Также суд установил, что заказчиком (истцом по делу) в ходе строительства неоднократно вносились изменения в проектную документацию. В связи с изложенным суд признал недоказанным, что нарушение сроков окончания работ допущено по вине подрядчика, а потому отказал в удовлетворении заявленного иска.

Рассмотрев заявление ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" и исходя из содержания оспариваемых судебных актов, суд не находит оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации с целью пересмотра судебных актов в порядке надзора.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

 

определил:

 

отказать в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дела N А82-10002/2005-4 Арбитражного суда Ярославской области для пересмотра в порядке надзора решения от 27.06.2006, постановления апелляционной инстанции от 10.11.2006 и постановления кассационной инстанции от 26.02.2007.

 

Председательствующий

Н.В.ОСИПОВА

 

Судьи

А.С.КОЗЛОВА

Е.М.МОИСЕЕВА

 

 




Электронная библиотека "Судебная система РФ" содержит все документы Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ.
Бесплатный круглосуточный доступ к библиотеке, быстрый и удобный поиск.


Яндекс цитирования


© 2011 Электронная библиотека "Судебная система Российской Федерации"