||  Судебная система РФ  ||   Документы Верховного суда РФ  ||   Документы Конституционного суда РФ  ||   Документы Высшего арбитражного суда РФ  ||  

||  ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  ||  



 

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 1996 г. No. 94/96

 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на решение от 24.10.95 и постановление апелляционной инстанции от 14.12.95 Арбитражного суда города Москвы по делу No. 9-331.

Заслушав и обсудив доклад судьи, Президиум установил следующее.

Акционерное общество закрытого типа "Алгоритм" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с клинической больницы No. 84 900000 рублей штрафа за просрочку оплаты подрядных работ.

До вынесения решения суда по делу исковые требования были увеличены до 553400000 рублей.

Решением от 24.10.95 иск удовлетворен.

Постановлением апелляционной инстанции от 14.12.95 решение оставлено без изменения.

В протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации предлагается состоявшиеся судебные акты отменить, а дело передать на новое рассмотрение.

Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

АОЗТ "Алгоритм" заключило с клинической больницей No. 84 договор от 09.08.94 No. 15/17 на составление сметной документации и выполнение на ее основании ремонтно - строительных работ.

Пунктами 4.1, 4.2 названного договора предусмотрено, что заказчик оплачивает выполненные работы в течение 10 дней со дня утверждения акта приемки. При просрочке оплаты работ по составлению сметной документации он уплачивает подрядчику штраф в размере 200 тыс. рублей за каждый день просрочки, а при просрочке оплаты ремонтно - строительных работ - 600 тыс. рублей за каждый день просрочки.

Истцом были предъявлены акты приемки работ, подписанные представителями обеих сторон, а ответчиком не представлены доказательства их оплаты. В связи с этим арбитражный суд удовлетворил иск.

Решением суда с ответчика взыскано 553455000 рублей неустойки за просрочку оплаты работ по составлению сметной документации на сумму 391928 рублей и ремонтно-строительных работ на сумму 74181871 рубль.

Статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что, если подлежащая уплате неустойка явна несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Законом установлено право стороны на уменьшение размера штрафных санкций при определенных условиях. Арбитражный суд обязан был рассмотреть соответствующее ходатайство больницы, но не сделал этого, чем нарушил ее гражданские права.

Судом не дана оценка заявлению ответчика о том, что договор No. 15/17 заключен под влиянием обмана и угроз, в связи с чем сделка может быть признана недействительной на основании статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Без всякой мотивировки было отклонено ходатайство больницы о проведении экспертизы текста договора, на основании которого произведено взыскание санкций.

При таких обстоятельствах ответчик был лишен возможности в полной мере защитить свои права при рассмотрении спора.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 187 - 189 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

 

постановил:

 

решение от 24.10.95 и постановление апелляционной инстанции от 14.12.95 Арбитражного суда города Москвы по делу No. 9-331 отменить, а дело передать в тот же суд на новое рассмотрение.

 

И.о. Председателя

Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации

М.К.ЮКОВ

 

 




Электронная библиотека "Судебная система РФ" содержит все документы Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ.
Бесплатный круглосуточный доступ к библиотеке, быстрый и удобный поиск.


Яндекс цитирования


© 2011 Электронная библиотека "Судебная система Российской Федерации"